市委大院消防整改二期建设项目.doc

市委大院消防整改二期建设项目设计施工总承包合同合同编号：发包人：广州市建设工程项目代建局承包人： 149 / 150目 录第一篇 合同协议书第二篇 合同条款总 则一、词语定义及合同文件、词语定义、合同文件及解释顺序、语言文字和适用法律、标准及规范、设计成果文件二、双方一般权利和义务、总监理工程师、总监理工程师的委派和指令、项目经理、发包人权利和义务、承包人权利和义务三、工程勘察、设计、工程勘察、设计范围、内容、设计人员要求、设计成果要求、勘察、设计进度计划、设计服务、设计评审四、施工总承包组织实施、施工组织设计及进度计划、暂停施工、工期、工程竣工五、质量与检验、工程质量、工程质量保证体系、检查和返工、隐蔽工程和中间验收、重新检验、施工场地的占用和管理、安全施工与检查、安全防护、事故处理、文明施工与环境保护六、合同价款与支付、合同价款、勘察、设计、修建性详细规划设计及报批费、工程建设其他费支付方式错误！未定义书签。、施工费支付方式、合同价款调整、工程量的确认七、材料设备供应、承包人采购材料设备（本项目材料设备均由承包人负责供应）八、工程变更、工程设计变更、其它变更、确定变更价款九、竣工验收与结算、竣工验收、工程移交、竣工结算、缺陷责任及质量保修十、违约、索赔和争议、违约、索赔、争议十一、其它、工程分包、不可抗力、保险、担保、保密、知识产权与专利技术及特殊工艺、文物和地下障碍物、合同解除、合同生效与终止、补充条款第三篇 合同附件第一篇 合同协议书广州市建设工程项目代建局（以下称发包人）与 （以下称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就市委大院消防整改二期建设项目设计施工（以下称本工程）总承包事宜协商一致，订立本合同。、工程简况工程名称：市委大院消防整改二期建设项目设计施工总承包。工程地点：广州市越秀区法政路号。工程可研批准文号： 穗发改）号 。资金来源：全部市财政资金。工程规模：市委大院室内消防设施改造涉及现有建筑平方（含二号楼、三号楼、四号楼、五号楼及附属礼堂、六号楼、多层停车库、自行车棚），最大单体改造面积平方，增设一台消防电梯（含电梯井土建工程），室外消防设施改造包含消防泵箱（有效容积平方）及配套管网，以及大院内部分建筑物拆除；项目总投资万元，其中工程费万元。、总承包范围、工程内容（工程前期阶段及实施阶段）、承包方式和投资控制工程内容及总承包范围：负责市委大院消防整改二期建设项目设计、施工及工程竣工验收等工作，包括但不限于以下内容（具体内容详见合同协议书）： 项目前期阶段现状摸查及编制摸查报告。（注：承包人负责加装电梯所涉及的基础勘察工作，如承包人不具备勘察资质，则勘察工作分包给具有资质的单位实施。该部分费用包含在设计费中，发包人不再另行支付）本项目为改造项目，方案设计参照批复的项目建议书，设计工作从初步设计开始，包括：负责项目的修规调整（如需）、报建图设计和报建通编制、初步设计、施工图设计。范围主要包括：（）负责批复的项目建议书、设计任务书涉及的所有建设内容（包括土建工程、装饰装修工程（含拆除工程）、机电安装工程、消防工程（含拆除工程）、电梯采购与安装、临水临电等）的初步设计、施工图设计；（）完成包括但不限于包括批复的项目建议书、设计任务书范围内涉及综合管线规划设计报批、建筑设计方案审查等的所有规划、建筑、技术、管线、专项等各类报建配合、协调工作；（）如承包人不具备项目中各专业部分的相应资质，承包人应在征得发包人同意后专业分包给具备相关资质的单位并签订分包合同；负责概算文件的编制工作，并负责送审、配合评审工作。项目实施阶段（）负责批复的项目建议书范围内的施工工作，包括但不限于以下工作：消防改造所涉及的土建工程、装饰装修工程（含拆除工程）、消防工程（含拆除工程）、机电安装工程以及电梯采购与安装、临水临电等；（）负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水许可证、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、消防验收、质量验收等工作，并支付办理上述工作中应由投标人承担的费用；（）完成按有关规定应由投标人负责的检验监测工作，及配合招标人委托的第三方检测工作；（）负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合招标人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置；（）负责竣工图编制及规划验收电子报批文件、设计变更（含造价分析）及现场技术指导；（）负责结算文件的编制工作，并负责送审、配合评审工作。（）负责项目红线范围内的场地围蔽施工及至本合同项下全部工程移交前的保修维护工作（该部分费用包含在承包人合同价款中）；（）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括结算资料整理汇总、竣工图签审及竣工图编制；在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的费用均包括在承包人合同价款中。承包方式：承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包：包勘察、包设计，包施工包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等，包控制投资、包发包人所负责的报批报建配合服务。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。本项目严禁转包或违法分包，否则严格按照合同专用条款第款“工程转包、分包方面的违约责任”执行。凡违反以下情形之一，均视为违法分包：（）主体和关键性工程分包；（）分包单位不具备相应的资质和能力；（）分包单位再次分包；（）分包未经发包人审查批准。投资控制本工程实行全过程限额设计和施工；严格控制每阶段投资目标，结算总金额控制在经有权审批部门审批的概算金额内。概算由承包人自行编制，用于施工成本控制，概算金额应低于批复的项目建议书中估算金额。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，本合同结算金额不得超出由承包人实际实施范围所对应的批复概算金额，如有超出，超出部分发包人将不予支付。承包人须保证在不降低项目建议书复函、项目建议书、设计任务书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保概算不超过批复的项目建议书中估算金额对应的建安工程费总额；确保满足发包人对工程投资控制的要求。如果因承包人原因造成概算超出批复的项目建议书中估算金额，承包人必须对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）、物价（人工、材料、机械等的市场价格）、政府部门颁发的各项调价文件、国家宏观经济调控政策等因数导致调整及发生的施工费用，承包人须在概算暂列金中综合考虑该费用，发包人不再另行支付。承包人在施工图设计完成后天内完成概算编制并送发包人，由发包人或发包人指定的第三方咨询机构先行审核，因承包人概算送审延迟或对数造成时间延误产生的后果由承包人承担。经发包人审核同意后再报有权审核部门进行审核，最终以有权审核部门的审核结果为准。合同协议书第款约定的合同价款（即承包人的投标中标价格）仅作为签约合同价。有权审核部门审定本项目工程概算后，双方应在概算审定后天内根据合同约定结合中标下浮率调整签约合同价并签订补充合同（补充合同确定的金额为调整合同价），以此作为工程进度款拨付的依据。承包人拖延或拒绝签订补充合同的，发包人有权按照调整合同价支付工程进度款。概算批复前，发包人根据批复的可研报告中的对应费用支付工程进度款，具体内容详见合同条款第条的约定。工程结算价最终以有权审核部门审定为准。承包人编制的各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过。、合同工期总工期：总工期：日历天。计划开始工作日期：年 月 日。计划竣工日期：年 月 日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。主要节点工期（根据承包人在投标文件中填报节点工期计划填写）：（）完成施工图审查备案节点工期： 年月日 。（）完成概算审批节点工期： 年月日 。（）完成施工许可报建工作节点工期： 年月日 。（）完成土建、室外管线工程及机房改造节点工期： 年月日 。（）完成分楼栋分系统完成室内消防设施改造节点工期： 年月日 。（）通过竣工验收节点工期： 年月日 。本工程的合同工期已包括因承包人的勘察、设计、施工未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计或重新施工所涉及的额外工程期限，承包人确认已对上述审批时间作出考虑和预留。发包人根据工程实施情况，有权对本工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本项目建设工期的要求。、质量标准和目标质量标准：（）勘察、设计质量标准：符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目勘察设计任务书的要求。（）施工质量标准：R（）建筑工程施工质量验收统一标准（）及相应配套的各专业验收规范等。R（）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（）、通风与空调工程施工质量验收规范（）及相应配套的各专业验收规范等。R（）建筑电气工程施工质量验收规范（)及相应配套的各专业验收规范等。R（）自动喷水灭火系统施工及验收规范（）、气体灭火系统施工及验收规范（）、火灾自动报警系统施工及验收规范（) 、消防应急照明和疏散指示系统（）、防火卷帘 防火门 防火窗施工及收规范（）及相应配套的各专业验收规范等。质量目标：分部工程验收合格率，项目所涉及的政府专项验收全部通过，单位工程一次竣工验收合格，且 必须取得广州市建设工程优质奖。 必须取得广州市建设工程优质奖，争创广东省建设工程优质奖。 必须取得广东省优建设工程优质奖，争创国家优质工程奖。 其他： 。、职业健康安全管理目标和环境管理目标职业健康安全管理目标：（）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。（）确保 达到广州市安全文明样板工地标准。广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。 其他： 。环境管理目标：严格执行广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理规定、广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理文明施工标准、广州市建设工程现场文明施工管理办法（穗建质号）、广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知(穗建质号) 、广州市委宣传部 广州市住房和城乡建设委员会 广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知（穗建质号）、广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引（穗建质号）、危险性较大的分部分项工程安全管理规定(中华人民共和国住房和城乡建设部令第号)和关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定（穗建规字号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。、合同价款本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。本合同价款暂定为人民币 元（大写：人民币 ），由以下三部分费用组成：（）设计费暂定为 元（设计费设计费招标控制价*（中标下浮率）；中标工程设计费费率： （中标工程设计费费率中标设计费金额施工费招标控制价金额）。（）施工费暂定为 元（施工费施工费招标控制价*（中标下浮率）；中标下浮率： 。（）勘察费 元；该部分费用包含在设计费中，不再另行支付。（）修建性详细规划设计及报批费 元；综合单价为按 元公顷。（）暂定设计费暂定为 元（设计费设计费招标控制价*（中标下浮率）；中标工程设计费费率： （中标工程设计费费率中标设计费金额施工费招标控制价）。注：暂定设计费设计费招标控制价*（中标下浮率），中标工程设计费费率中标设计费金额施工费招标控制价。（）施工费暂定为 元（施工费施工费招标控制价*（中标下浮率）；中标下浮率： 。（）工程建设其他费 元（工程建设其他费工程建设其他费招标控制价*（中标下浮率）；投标下浮率： 。合同协议书第款约定的合同价款仅作为签约合同价(即暂定合同价)，实际合同价款按合同条款第条约定确定，工程结算价最终以有权审核部门审定为准。本工程按营改增后的计价依据执行广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知（粤建市函号）和广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知（穗建造价号）和广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知（粤建市函号）。承包人应在本工程开工前按广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法（穗人社发号）的规定缴纳工伤保险费。如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。承包人应在本工程开工前按广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则（穗建规字）的规定开立工人工资支付专用账户。如因承包人未按规定开立、使用、变更、撤销工人工资支付专用账户导致本工程施工许可证未能如期办理、拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。若承包人送审结算价与有权结算终审部门审定价的净核减率大于或等于，则发包人有权要求承包人按粤价函号文规定的竣工结算审核咨询费标准向发包人承担违约责任。、组成合同的文件下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：（）市政府及其相关主管部门关于本工程的有关文件（包括不限于市发改委、市住建委、市财政、项目主管部门等关于本项目报批报建、竣工验收、资金审核及支付等文件规定）；（）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；（）合同协议书；（）中标通知书；（）合同条款；（）发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定（发包人组建初期将继续沿用广州市重点公共建设项目管理办公室制定的各项工程管理制度及规定，如有更新则按更新后的执行，下同）；（）合同附件属本条第（）项和第（）项内容的除外；（）招标文件含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（）项内容的除外；（）承包人投标文件及其附件含投标文件澄清等，属本条第（）项内容的除外；（）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；（）组成合同的其它文件。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同条款第条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。、承包人应在收到中标通知书之日起日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程指挥长、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。、在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。、在本合同有效期内，承包人更换本工程指挥长、项目经理（项目负责人）的，除按合同条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后日内将新指挥长、新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。、项目经理现场开会要求：本项目要求项目经理至少每天，在工地现场亲自组织一次工地现场例会，协调质量、进度、安全、文明施工等会议。如果延期召开，必须获得发包人批准；如果确需缺席会议，必须向发包人请假并获得发包人批准。违反上述规定的，第一次发生，承包人承担次一般违约责任；从第二次开始，承包人每次承担次严重违约责任。R、承包人为联合体的，联合体主办方作为本项目总负责单位，对本项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负总责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。、发包人已建立工程项目信息管理系统，承包人应投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。、在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：（）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；（）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼（或仲裁）案件尚未审理终结的；（）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资被投诉，经发包人查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；（）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；（）承包人违反合同约定应承担两次以上严重违约责任的。、合同协议书中有关词语含义与合同条款中赋予它们的定义相同。、合同生效本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满日及双方的责任、义务履行完毕时终止。、合同份数本合同正本一式 份，发包人、承包人各执一份；副本 份，发包人执九份，承包人各执一份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。发包人：广州市建设工程项目代建局 承包人： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址：广州大学城内环东星运路号 地址：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：纳税人机构代码: 纳税人机构代码:签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日承包人： 承包人： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：邮政编码： 邮政编码：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：纳税人机构代码: 纳税人机构代码:签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日合同订立地点：广东省广州市番禺区。*注明：承包人为联合体的，联合体各成员均须作为本合同签约主体签订本合同。第二篇 合同条款总 则、根据建设项目管理规范和本工程项目管理实际，本工程将实行社会化、专业化的管理模式。发包人将授权监理单位依据有关法律法规、规范和合同，充分行使其严格控制工程进度、质量、安全、投资以及合同、信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。、发包人通过监理单位下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理单位协调并一般均由监理单位接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。、考虑到本工程的重要性，发包人将采取较为严密的组织管理形式，承包人需投入有别于其它项目的人力、物力，以满足本工程勘察设计及施工的需要。、发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法定代表人或总经理必须常驻施工现场，协调各种事项。、为保证本建设项目建设有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，应按合同条款第（）款的约定承担违约责任并赔偿由此造成发包人的一切经济损失。、承包人承诺遵守发包人所制订的针对本建设项目管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：（）符合国家、广东省、广州市的有关法律法规、规范和标准；（）符合对本工程进行有效管理的基本精神和要求；（）为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须；（）不是针对某一特定的承包人。一、词语定义及合同文件1、 词语定义下列词语除合同另有约定外，应具有本条所赋予的定义：工程：指发包人、承包人在合同协议书中约定的承包范围内的工程。发包人：指在合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（）发包人：在本合同中特指广州市建设工程项目代建局。（）合法继承人：指工程竣工验收合格后，发包人将工程移交给其承接使用的产权管理单位。在继承生效后，合法继承人享有发包人在本合同中的一切权利及承担相应的义务。（）业主单位：在本合同中特指 。承包人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察、设计、施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。勘察单位：在本合同中特指 。设计单位：在本合同中特指 。施工单位：在本合同中特指 。项目经理（项目负责人）：指承包人在合同条款中指定的负责工程勘察、设计、施工管理和合同履行的代表。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。本工程的监理单位是：（另行通知）。本工程的施工图审查单位是：（另行通知）。总监理工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师，其具体身份和职权由发包人、承包人在合同条款中约定。合同价款：指发包人、承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担缺陷修复责任及质量保修责任的款项。 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。工期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。节点工期：指在经发包人和总监理工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为一般节点工期和关键节点工期。开始工作日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人开始工作的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人、承包人在合同协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。勘察、设计成果文件：指由承包人（或承包人联合体中的勘察、设计单位）提交并通过施工图审查单位的审查，且经发包人及政府相关部门批准后，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段设计依据或能指导施工实施的各阶段设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有 或 软件生成的电子格式文件的光盘、工程概算、配合发包人招标工作而提供的技术规格书等技术资料。设计完整性：指承包人每批次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致。设计有效性：指设计成果文件符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求。设计正确性：指设计成果文件均符合本合同的有关约定，同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。设计经济合理性：指设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段，经过发包人组织的评审产生确定的。设计可靠性：指根据设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计功能。 设计先进性：指设计成果文件采用国际上先进和适用的施工方案、技术、工艺、工法、设备，或所采用主要或关键的施工方案、技术、工艺、工法、设备为国内最优（国内同行业中技术排名前五名以内）。设计清晰：是指每次交付的设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。设计事故：指因承包人不履行或不完全履行合同约定的设计义务或履行的设计义务不符合合同约定，对本合同项目造成极其严重恶劣影响的行为。施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其它场所。违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。（）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重影响而应承担的责任。（）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。安全事故等级安全生产事故报告和调查处理条例：（）特别重大事故，是指造成人以上死亡，或者人以上重伤，或者亿元以上直接经济损失的事故；（）重大事故，是指造成人以上人以下死亡，或者人以上人以下重伤，或者万元以上亿元以下直接经济损失的事故；（）较大事故，是指造成人以上人以下死亡，或者人以上人以下重伤，或者万元以上万元以下直接经济损失的事故；（）一般事故，是指造成人以下死亡，或者人以下重伤，或者万元以下直接经济损失的事故。上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。质量事故等级关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质号）：根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为个等级：（）特别重大事故，是指造成人以上死亡，或者人以上重伤，或者亿元以上直接经济损失的事故；（）重大事故，是指造成人以上人以下死亡，或者人以上人以下重伤，或者万元以上亿元以下直接经济损失的事故；（）较大事故，是指造成人以上人以下死亡，或者人以上人以下重伤，或者万元以上万元以下直接经济损失的事故；（）一般事故，是指造成人以下死亡，或者人以下重伤，或者万元以上万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。“综合单价（合价）包干项目”、“分部分项工程量清单计价”、“措施项目清单计价”、“其它项目清单计价”、“安全文明施工费”、“暂列金额”等费用项目词语定义以招标文件解释的内容为准。元：指人民币元。变更工程和新增工程：包括合同条款第条所定义的工程设计变更和第条所定义其它变更，由于设计需要或项目建设实际需要，这些变更会引致概算清单内数量发生变化、或概算清单内项目的局部内容发生变化、或新增了概算清单内没有的项目。乙供材料设备：属承包人采购材料设备范围，是指由承包人根据招标文件和合同约定自行采购并支付货款的材料设备。工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。概算编制当季度：指项目取得施工图审查备案之日所属季度或月份(各条款所涉及“当季度”、“当月”的描述亦适用此解释)。索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日时。书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。通知：指合同中所提及的各方之间传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定等。除合同有特别约定外，只有采用书面形式的通知才有效。中国或国家：指中华人民共和国。国内：指中华人民共和国大陆境内。单项工程：指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。单位工程：指一个独立建筑物或构筑物中的每个专业工程，如：建筑工程、土建工程、安装工程等。缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。本工程缺陷责任期为个月，自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。质量保证金：是指发包人与承包人在本合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。工程保险：工程开工前，是指发包人与承包人在本合同中约定，由承包人购买的建筑工程一切险、安装工程一切险（为合同工程办理）、第三者责任险（为第三者办理）、及其他保险（为运至施工场地内用于永久工程材料和待安装工程设备办理）。保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。但承包人在工程开工前，为施工场地内的自有人员办理工伤保险、意外伤害保险，已含于施工费中。2、 合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序按合同协议书第条的约定执行。合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。3、 语言文字和适用法律、标准及规范语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。适用法律和法规适用于本合同的法律法规是中华人民共和国法律、法规，合同约定的部门规章及工程所在地的地方法规。需要明示的法律、行政法规为：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国城乡规划法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程质量管理条例、建设工程安全管理条例。适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家及广东省、广州市现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准，以及发包人根据本工程具体情况聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。、设计成果文件本合同约定由承包人负责设计的成果文件，其设计成果文件须按约定提交给发包人；承包人需将经施工图审查合格后的设计成果文件报发包人备案。对设计成果文件的保密要求：由发包人提供的设计成果或其他与项目相关的文件等，未经发包人许可，承包人不得用于本工程以外的项目或者转借、出让、泄露给第三方。保密措施费用由承包人自行承担。承包人应在施工现场保留一套完整施工图纸，供总监理工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务、总监理工程师本项目实行工程监理。发包人委托 为本工程的监理单位，总监理工程师为 。监理单位的职责以发包人与监理单位签订的委托监理合同为准。总监理工程师按合同约定行使职权，如涉及工程变更、工期调整、合同价款调整等事项，总监理工程师应征得发包人批准。发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称发包人代表，其姓名、职务如下：姓名： 。 职务： 。合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，总监理工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对总监理工程师的处理有异议时，按合同条款第条关于争议的约定处理。除合同内有明确约定或经发包人同意外，总监理工程师无权解释本合同约定的承包人任何权利与义务。、总监理工程师的委派和指令总监理工程师可委派总监理工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前天以书面形式通知承包人，总监理工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为合同附件。总监理工程师代表在总监理工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与总监理工程师发出的函件具有同等效力。承包人对总监理工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交总监理工程师，总监理工程师应进行确认。总监理工程师代表发出指令有失误时，总监理工程师应进行改正。除发包人代表和总监理工程师或总监理工程师代表外，发包人派驻工地的其它人员均无权向承包人发出任何指令。在紧急情况下，总监理工程师可以当场发出口头指令，承包人应遵照执行。承包人在收到上述口头指令后小时内，应向总监理工程师发出书面确认函。若总监理工程师在收到书面确认函后小时内未予答复，该口头指令应被视为总监理工程师的正式指令。由于总监理工程师指令错误而延误工期的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。由于总监理工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。如需更换总监理工程师，发包人应至少提前天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。除特别指明外，总监理工程师对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和设备未提出否定意见的，不应视为已获批准，也不影响总监理工程师在以后拒绝该项工作、工程、材料设备的权利。总监理工程师的指令应该有总监理工程师的签字，并加盖监理单位驻施工场地机构印章。合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理单位对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。、项目管理团队本项目主要管理负责人：（）项目总指挥长姓名： ，职务： 。（）施工项目指挥长姓名： ，职务： 。（）勘察负责人姓名： ，职务： 。（）设计负责人姓名： ，职务： 。（）施工负责人（或称项目经理，下同）姓名： ，职务： 。（）施工协办方施工负责人姓名： ，职务： 。（如联合体中有家施工单位）施工负责人和施工协办方施工负责人（如有）应为承包人的员工，承包人应保证其在投标文件中向发包人提交的相关证明文件真实有效，否则施工负责人和施工协办方施工负责人（如有）无权履行职责，由此影响工程进度或发生其他问题的，由承包人承担全部责任。施工负责人和施工协办方施工负责人（如有）应常驻项目现场，且每月在现场的时间不得少于发包人规定的天数。施工负责人和施工协办方施工负责人（如有）不得同时担任其他项目的施工负责人。承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交总监理工程师，总监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。施工负责人按经总监理工程师审批认可的施工组织设计（施工方案）和总监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与总监理工程师联系时，施工负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后小时内向总监理工程师送交报告。承包人如需更换项目总指挥长、施工项目指挥长、勘察负责人、设计负责人、施工负责人（如联合体中有家施工单位的，则包括施工主办方施工负责人和施工协办方施工负责人），应至少提前天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务，若更换项目经理而未征得发包人同意的，不得计量项目经理的现场组织实施管理费（本合同另有约定的除外）。发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目经理。现场管理机构（）承包人必须按照投标文件的承诺建立现场管理机构，严格执行建设工程项目管理规范（），并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。（）现场管理机构各部主要技术管理人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使征得发包人同意更换的，承包人仍应按合同条款第（）款的约定承担违反投标承诺的违约责任（本合同另有约定的除外）。更换人员必须履行建设行政主管部门规定的人员变更手续，后任人员继续行使前任的职权，履行前任的义务。现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件的明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在天内无条件撤换，并按合同条款第（）款的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，按合同条款第（）款的约定承担违反投标承诺的违约责任。发包人要求承包人撤换不合格人员，如承包人既不立即撤换，也不及时提出整改意见，则视同拒绝执行发包人的指令，承包人需按合同条款第（）款的约定承担违约责任。发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员、或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员并经总监理工程师及发包人批准且经实践检验证实、或者承包人有合法的理由提出申请并经总监理工程师及发包人批准更换相关人员的，承包人可不承担违约责任。现场管理机构各部主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师批准，且须妥善安排工作交接。承包人若违反上述约定，应按照合同条款第款的相关约定承担违约责任。本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要组织管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。现场管理机构各部主要组织管理人员现场办公天数，由总监理工程师及发包人现场管理负责人按实计量。、发包人权利和义务发包人的权利：（）享有承包人勘察、设计文件的版权和全部使用权。（）承包人在设计施工进度、勘察、设计施工质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，发包人还有权将承包人存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。（）发包人有权聘请施工图审查单位作为本合同工程的施工图设计审查单位，承包人应接受该施工图审查单位按照相关法律、法规和发包人赋予的权利所进行的施工图审查工作。（）设