分布式光伏并网发电发电施工合同

青海柳青花新能源有限公司=是海南州XXXXXX33KWp光伏并网发电项目EPC总承包合同合同编号： GF承包人(甲):承包人(乙):青海柳青花新能源有限公司日期：年月日地址：青海.海南州合同发包人(甲):承包人(乙): 青海柳青花新能源有限公司中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规规定，按照平等、自主、公平和诚实原则，合同双方就项目工程总承包达成协议一致，签订本合同。一、工程概况工程名称： 33KWp光伏并网发电施工地点：工程承包范围：本项目为EPC总承包，包括方案设计、一切设备采购、基础工程和电气安装，最终实现本项目和网络发电的一切内容，无合同约定或约定，为完成本项目，承包人和其他主管部门要求的内容在承包人的范围内。 分开：1、方案设计部分包括分布式光伏发电项目和网络申请、检测和调试、图纸设计(第三方)。2 .设备采购部分包括太阳能模块、支架、所有电缆、变频器、汇流板、配电盘及其他相关辅助材料。3 .基础工程部分包括地基平整、地基开挖、基础制作、屋面防水和附属工程。 (注：本项目的屋面防水由承包方施工)4、电气安装部分包括太阳能支架和组件的安装、电缆铺设、布线、变频器、配电盘安装、防雷接地、输出线路所有设备的安装调整。二、工期开始日期：年月日同时日期：年月日竣工日期：年月日工期总日历天数：天。三、工程标准、性能工程质量标准：符合国家和行业的检验标准。性能保证指标：(1)全站光伏元件总容量 33 KWp；(2)全系统的电气效率在80 %以上，全系统的电气效率由第三方有资格的机构根据CNCA/CTS004-2010 并网光伏发电系统工程验收基本要求进行检查(3)变频器的输出效率为95.5 %以上(4)多晶硅光伏器件光电转换效率 14.7 %；所有设备和部件的主要技术参数和保证值以技术协议为基础。 试运行、性能试验、竣工验收等进行上述性能指标评价。四、合同价格和支付方式1、合同价格本合同为固定总价格合同(含税)，不作工程结算。 合同总价格为人民币(大写): 元(小写金额元)。合同总价格包括合同规定的总承包人应承担的一切义务(包括货物、材料、设备、保险、服务等义务)，实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的一切工作、条件和费用，但在本项目实施前的准备、进退场前的场所是平坦的， 包括工程临时设施和工程中总承包人应承担的各种措施费、规定费、物价上涨引起的价格差、税金、风险、保险和政府各部门的费用等一切费用。 除合同约定的工程实施中需要增减的金额外，合同价格不调整。2、支付方式(一)、预付款预付款金额与支付：预付款的比例为合同总额的%，具体金额为人民币万元(大写：元整)，视为已支付的工程价款，预付款在本合同签订后15个工作日内支付。(二)、工程进度款支付方式、支付条件和支付时间；工程通过电力公司的检查顺利实现，发包人在15天内支付合同总额的百分比。 具体金额为人民币万元(大写：元整)。(三)、质量保证金质量保证金是合同总价格的%，本合同的质量保证期为年，竣工验收合格的第二天开始计算。 承包人在质量保证期满后15天内向承包人一次性支付质量保证金。五、施工质量和质量检验1 .工程质量(1)、承包人对施工工程质量负全面责任，施工必须严格按照施工图所示总标准。(2)、承包人确定不合格的工程，应由承包人重做，费用由承包人自行承担。 因此造成工期延误的，承包人应无条件加快施工完成计划。2 .质量检查：承包人代表有权按设计要求和相关检验标准检验。 承包人也应加强自检，做好必要的检验记录和签证。六、解决争议的办法一、甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，双方可以通过友好协商解决，无法协商的，任何一方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。2 .争议发生后，除发生以下情况外，双方应继续履行合同，维持施工连续，保护自己的工程(一)、合同无法切实履行。(2)、双方商定中止工程。(三)调解要求中止工程，为双方接受。(4)、法院要求停止施工。七、违反合同1、甲、乙双方约定的违约应承担下列经济责任(一)发包人不能立即发出指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务，不能履行合同的，应当承担违约责任，违约金以实际损失支付给承包人。(二)承包人不能按合同工期竣工，发生施工质量不符合设计和规范要求或本合同附件要求，或者发生其他不能履行合同的行为的，承包人应当承担违约责任。 违约金以实际损失金额支付给承包人，承包人有权单方面解除合同。 承包人除非单方面解除合同，承包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、在履行合同过程中，如出现法定事由或约定事由，一方应当擅自中止合同的执行或中止合同，视为违反合同，违约人应当承担违反合同的责任。 向缔约方支付合同总额的15%违约金。3、承包人不得将承包的全部工程转包给他人，或者拆卸后以转包的名义转包给他人，承包人有权单方面解除合同，按合同总额的15%追究承包人违约责任。八、其他承诺承包人在承包人未清算工程款之前，拥有本项目合同规定的经营活动产权。 工程竣工验收后，承包人故意拖欠工程价款，承包人有权变更本项目合同约定的经营活动产权，前期支付的工程价款不予退还。九、合同生效和终止1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。2、本合同在完成双方相互约定的内容后终止。十、合同份数本合同正本一份，