土石方劳务分包合同

建设工程施工劳务分包(土方工程)项目名称为：包装轴承单元：劳务分包商：建设工程施工劳务分包承包商(以下简称甲方):劳务分包商(以下简称乙方):根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例、建设工程安全管理条例、济南市安全文明施工实施细则及相关法律法规。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、合法、诚实信用的原则，就劳务分包事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第1条：项目概述1.1项目名称：1.2项目位置：第二条：合同范围和施工内容2.1合同范围：工程设计图纸(包括设计变更)范围内所有土石方的开挖和运输。2.2施工内容：2.2.1土方开挖和运输；2.2.2协调渣土证书的处理；2.2.3出站站点；2.2.4周边居民的协调；2.2.5城市管理和公安主管部门的协调；2.2.6现场清洁；2.2.7标高控制；2.2.8坡道改造、储存和堆放。第三条：合同方式3.1合同方式：采用单价包干，包括所有机械。3.1.1清洁、工期、质量、安全、文明施工及所有机械的合同；3.1.2包括所有费用：如人工费、管理费、保险费、安全文明施工措施、劳保用品及当地政府要求或处理的各种费用。第四条：合同期限4.1开工日期：4.2计划完工日期：合同施工期的总日历天数。第5条：项目资金的支付5.1暂定合同预算价格(人民币):元(大写：);5.1.1预算数量(估计，具体到实际测量):土方工程：斯通：5.1.2合同价格：请参考下表(包括17%增值税发票)序列号项目名测量装置单价评论1石头价格元/米包括油锤、装载、出站2向外运土元/米包括挖掘、装载和调平3红砖元/块4大挖掘袁/台湾轮班5小型挖掘袁/台湾轮班630叉车袁/台湾轮班7起重机袁/台湾轮班8水泥元/吨5.2工程量计算标准：5.2.1根据双方实测并经甲方认可的实际土方量进行结算5.2.2甲方不得因乙方原因计量超出范围的施工或返工数量。5.3进度付款：5.3.1甲方主管(施工队长)应申报劳动力预算、工程量计算、占用甲方劳动力成本、材料成本、机械成本等。和付款计划。5.3.2施工经理审核；5.3.3成本人员和成本会计审核。5.4.4上报项目经理批准。5.4分包合同结算：5.4.1甲方主管申报劳动预算。5.4.2施工经理审核。5.4.3成本人员、成本会计、保管员审核。5.4.4上报项目经理批准。复审期限不得超过10个工作日。5.5付款方式：付款前开具发票。分包工程结算完成后，乙方必须按结算价格提供全额17%的增值税专用发票。5.5.1在建设单位工程资金到位的前提下，工程100%完成后，支付工程价款的40%，结算完成后支付结算价款的70%。5.5.2余额应在审计完成后6个月内无息支付。5.5.3诚信表现、主动支付和个人平衡。第六条：安全管理和文明施工6.1安全生产目标：杜绝重伤及以上事故。6.2文明施工标准：严格遵循0103010的要求。如出现重复的脏、乱、差现象，甲方有权每次罚款1000-5000元，以确保其符合省级安全文明工地标准。6.3专职人员：根据济南工程质量安全生产监督站的要求，乙方必须配备专职安全员(安全员姓名)。特种作业人员必须持证上岗。6.4安全责任：乙方应承担其责任范围内的所有事故责任和所有费用。乙方承担甲方安全管理检查的罚款，从形象进度款中扣除。6.5安全检查：乙方应无条件遵守甲方的安全管理要求，每天进行自查自纠，发现安全隐患应立即向甲方报告，直至消除。6.6安全防护：贯彻“不安全、不生产”的原则，做好自身范围内的安全防护，禁止伤害他人。甲方建造的安全防护设施，禁止随意拆除。6.6.1安全帽：所有进入施工现场的施工人员必须正确佩戴甲方发放的安全帽，否则，一旦发生，管理人员处罚200元，工人处罚100元。(安全帽的购买费用由乙方承担，按每人30元收取)。6.6.2严禁酒后工作。如果发生一次，100元将被处罚。6.7施工用电：严格执行“三级配电二级保护”和“一机一闸一漏一箱”的用电标准，禁止作业区和生活区出现任何混乱。6.8起重机械：乙方对起重机械操作人员的工作不满意时，应向甲方报告，协调解决问题，禁止滥用和其他侵权行为，禁止非法起重。6.9野蛮施工：严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。6.10安全教育：乙方禁止使用未成年人、老人、病人和残疾人，禁止使用非法人员，加强安全教育，为所有员工办理工伤保险。6.11由于乙方原因，乙方将受到主管部门和业主监理单位的安全管理处罚，由此产生的一切费用由乙方承担。第七条：质量管理：7.1质量目标：优秀；7.2开挖循序渐进，坡度合理，流淌顺直，确保高科技质量监督站基坑一次验收通过。第八条：时限管理8.1总工期：如果乙方按照甲方的管理要求保证安全文明施工、材料和机械的质量和合理使用，则总工期每提前一天，合同单价增加/,(总奖励金额不超过/),每延迟一天，合同单价降低0.5%，并由乙方承担甲方管理人员的工资和延迟期间的机械设备租赁费用。8.2过程奖罚：根据双方确认的时限计划，过程奖罚应在每次预付款中及时结转，双方应无条件接受。第9条：人事管理9.1施工机械及人员：施工期间，乙方应指派现场施工队长负责现场安全、质量、进度等工作。同时，乙方应安排1台挖掘机和4辆运输车辆于1月进入现场，并向甲方提供施工人员名单(实行实名制管理)。未经甲方同意，不得更换或减少主要施工机械。如有发生，每辆车暂扣300元/天。第十条：材料和设备：乙方应负责所有土方工程所需的机械费用。第11条：争端11.1本合同履行过程中，若项目承包商与劳务分包商发生争议，双方可自行解决或请求相关主管部门进行调解。如果任何一方不愿和解、调解或和解或调解失败，双方同意采用以下11.1.2方式解决争议：11.1.1双方达成仲裁协议，并向济南仲裁委员会申请仲裁；11.1.2向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条：合同生效12.1本合同未尽事宜，双方协商解决。12.2不属于本合同的任何变更或口头承诺，应在事后通过书面补充协议予以确认。口头协议不得作为和解或法律依据