《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)

。JF-2001-015天津小型建设项目施工合同项目名称：项目编号：施工单位：施工单位：签字日期：天津市城乡建设委员会天津工商行政管理局天津小型建设项目施工合同雇主：(简称甲方)承包商：(简称乙方)根据国家工商行政管理局和建设部颁发的中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程施工合同GF19990201示范文本，结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一个项目概述1.1项目名称：1.2项目位置：1.3项目内容：(详见项目进度表)1.4合同范围：1.5合同方式：1.6合同价格：工程费用为人民币。字数：第二条项目期限2.1所有项目的开工日期：本项目计划于1月开工。2.2所有项目的竣工日期：本项目计划于年月日竣工。2.3所有项目的总日历日。2.4单个项目的开工和竣工日期见项目进度表。第三条工期延误及工期奖惩3.1延迟开工。如乙方因故不能按时开工，应在约定开工日期前五天向甲方提出延期的理由和要求。甲方代表应在三天内以书面形式回复乙方。甲方同意延期或三天内未答复，工期相应顺延。如乙方理由不充分，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期要求，工期不予顺延。3.2暂停施工。如甲方代表认为有必要，可在停工后48小时内提出暂停施工的要求并提出处理意见。在落实甲方代表的意见后，乙方应及时提出复工要求，甲方代表应在24小时内回复。如甲方未在规定期限内提出处理意见或未在收到乙方复工请求的期限内回复，乙方可自行复工。停工责任在甲方的，经济费用由甲方承担，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由此产生的费用由乙方承担。如因甲方代表未能及时回复而导致工程无法进行，乙方可能认为甲方已部分或全部解除合同，甲方应承担违约责任。3.3工期延误。如因下列情况造成竣工日期延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延。3.3.1工程数量变更和设计变更。3.3.2在一周内，由于非乙方原因，如供水、停电、停气等，工程暂停8小时以上。3.3.3施工中遇到不可预见的障碍物或古墓、文物、流沙等需要处理时。3.3.4如甲方未能按约定时间供应材料，甲方未能按时拨付工程资金，甲方代表签字同意延期工程。3.3.5不可抗力(指非甲乙双方原因造成的战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他自然灾害，以及超出本协议条款约定等级的风、雨、雪、地震及其他对工程造成损害的灾害)。乙方应在上述情况发生后五天内向甲方提交报告，甲方应在收到报告后五天内予以确认。如乙方未在期限内回复，则视为乙方已确认延期请求。没有上述原因，本工程不能按合同工期完成，乙方应承担违约责任。3.4工期奖罚。根据工期定额标准，双方应就双方同意的工期完成日期和工程提前或延期的奖罚费用制定如下条款：3.4.1 .3.4.2 .3.4.3 .3.4.4 .第四条甲方的工作4.1办理施工所需的文件、文件，清理现场、4.2将施工所需的水、电、线从施工现场外接至施工现场双方约定的地点，并保证施工期间的需要。4.3将水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方，并提交至现场检查。4.4甲方应在开工前15天向乙方提供8份施工图纸及相关技术资料。4.5组织设计院和乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底4.6协调处理施工现场周围地下管线及邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担相关费用。如甲方未按合同约定完成工作，造成施工损失的，应承担经济责任，工期相应顺延。第五条乙方的工作5.1在双方同意的日期向甲方提供年度、季度和月度工程进度计划、统计报告和工程事故报告，以及施工用电和用水计划。5.2乙方应在_ _ _ _ _ _前向甲方提交施工组织设计(或施工方案)。甲方应在_ _ _ _日内批准或提出修改意见。逾期不办理的，视为批准。5.3乙方必须按照批准的进度组织施工，并接受甲方对进度的检查和监督。5.4竣工项目应在验收前负责竣工项目的成品保护。乙方负责修复保护期内的损坏，甲方提前使用后，由甲方承担修复费用。5.5按约定要求做好施工现场地下管线及邻近建筑物、构筑物的保护工作。5.6严格执行我市施工现场管理的有关规定。工程竣工前清理场地，做到不污染建筑物，不产生建筑垃圾。乙方未按合同约定完成工作，造成工程损失的，应承担经济责任。第六条价格的支付和调整6.1工程预付款：甲方应在合同签订后三天内，根据天津市相关文件，以人民币向乙方支付工程合同费用。6.2工程进度款按照天津市工程进度款分配规定执行。6.3合同价格的调整。本合同签订后，任何一方不得擅自变更，但有下列情形之一的，可以调整。6.3.1甲方同意的设计变更和工程数量的增减6.3.2项目成本管理部宣布的价格调整。6.3.3双方同意的其他增加、减少或调整。6.4如甲方未能按合同规定的付款方式支付工程款，乙方可向甲方发出付款要求通知，如甲方在收到乙方通知后天内未能按要求付款，甲方应自违约之日起承担违约责任。第七条材料和设备的供应7.1 A供应材料和设备(见表2)。甲方应向乙方提供所供材料、设备、产品和材料的证明。7.2甲方委托乙方保管甲方提供的材料和设备时，甲方应承担保管费人民币。乙方应负责赔偿储存期间材料和设备的损坏和损失。7.3甲方提供的材料应在双方同意的时间和地点供应。因未能在规定时间内提供材料而造成的损失由甲方负责。如果甲方提供的材料和设备的品种、数量和规格与清单不符，甲方应重新采购并补足数量。7.4乙方采购的材料和设备应符合设计和规范要求，并附有批准证书。7.5乙方可根据项目需要并经甲方批准使用替代材料7.6在购买甲方委托给乙方的材料和设备之前，甲方应在价格和质量方面获得甲方的认可，差价由甲方承担第八条质量和验收8.1乙方应认真进行施工8.3本工程具备竣工验收条件，双方应按照国家有关工程竣工的规定进行验收。8.4乙方应在工程验收前5天向甲方发送验收报告。甲方应在接到报告后5天内组织验收。甲方无正当理由未组织验收或验收后5天内未批准报告，且不能提出修改意见的，视为竣工验收报告已批准。8.5已完成和未验收的工程在交付前由乙方保管，甲方不得使用。如甲方需要提前使用，则视为已通过竣工验收。8.6乙方应在验收后天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图。第九条设计变更9.1在施工过程中，如遇设计变更，甲方应取得以下批准：超过原设计标准和规模的，应经原设计和规划审查部门批准，提交原设计单位审查，并取得相应的图纸和说明。9.2乙方对原设计的修改须经甲方同意。如甲方变更原设计，应向乙方发出正式的变更通知，乙方应根据通知进行变更。9.3设计变更引起的经济支出由双方通过补充协议约定。第十条竣工结算10.1工程竣工验收后，乙方应在天内将工程结算书送交甲方，甲方应在天内完成审核并签署审核意见。如双方无争议，甲方负责向乙方支付工程结算款，乙方应在收到工程款后天内将工程交付给甲方。如果双方意见不一致，可以向有关部门报告进行调解。如果甲方在收到结算后的天内未提出审核意见，则工程结算视为认可。10.2由于甲方违反相关规定，经办银行无法支付项目资金，乙方可以对部分或全部项目进行妥善保护，保护费用由甲方承担10.3无正当理由，甲方不得在竣工报告批准后30天内结算，并从第31天起按施工企业计划外贷款利率支付逾期工程款利息，并承担违约责任。第十一条工程保修11.1保修。甲方应从应付乙方的工程款中预留合同工程价款的%作为工程保修费，保修期满后，乙方应返还本金及利息。11.2保修项目和保修期限11.3在保修期内，由于施工质量问题，甲方要求乙方在接到维修通知后10天内派人进行维修。否则，甲方可委托其他单位和人员进行维修。甲方应从保修金中扣除因乙方原因造成的维修费用，不足部分由乙方交付，非乙方原因造成的维修经济费用由甲方承担第十二条争议和仲裁12.1甲乙双方在履行本合同过程中如有争议，双方应本着协商的原则解决。如果协商失败，可以采用以下方法：(一)向仲裁委员会申请仲裁；(2)向人民法院起诉。第十三条甲乙双方代表现场13.1甲方现场代表姓名：(任命人员及职责附后)。13.2甲方委托的监理工程师姓名：授权范围13.3乙方现场代表姓名：(附相关人员及职责清单)。第十四条合同附件14.1本合同签订前，双方签署的施工准备项目协议。14.2投标文件14.3工程项目清单14.4甲方负责供应的材料和设备清单。14.5所有施工图纸(原始合同和审查基础价格的部门有此附件)14.6相关协议条款和补充合同：14.6.1 .14.6.2 .14.6.3 .14.6.4 .第十五条合同份数及有效期15