2013通信工程新(灌南新集渠西基站铁塔基础)施工合同

通信工程施工合同2013年中国联通江苏基站综合配套新建工程连云港土建项目（灌南新集渠西基站铁塔基础）甲方中国联合网络通信有限公司连云港市分公司乙方连云港苏航建设有限公司工程名称2013年中国联通江苏基站综合配套新建工程（土建）签订地点中国江苏省连云港市合同编号甲方中国联合网络通信有限公司连云港市分公司乙方连云港苏航建设有限公司甲方系中国联通依法设立的分支机构、具有独立签订和履行合同的法定资格。乙方系一家依据中国法律合法设立并有效持续的通信工程施工企业，具有完成本施工合同的相应等级资质和能力。经过甲乙双方友好协商，乙方承担灌南新集渠西基站铁塔基础土建工程施工，根据中华人民共和国合同法的要求，同意签订如下施工承包合同1工程项目11工程名称灌南新集渠西基站铁塔基础土建工程12工程内容铁塔基础工程（甲方提供施工图所规定的施工内容）13施工地点灌南县新集乡渠西14项目编码BB013CA0B0100032002工程承包方式21包工包料3建设工期本工程开工日期是2013年6月2日，工程竣工日期为2013年8月12日。4甲方责任41提供本工程的设计文件。42按照工程进度要求及时提供应由甲方提供的各类材料。43对乙方领取由甲方提供的材料数量及使用量进行核实。44委托北京华通天畅工程监理咨询有限公司对本工程实施监理。45按照合同规定支付工程款。46组织工程竣工验收工作。5乙方责任51严格按照国家现行法律法规和施工规范（技术规范）和甲方提供的设计文件要求组织施工，按时、保质保量完成施工任务。乙方指定项目经理为沈家强；项目经理应具备相应的资质，乙方不得随意更换。52负责施工现场管理,做好施工现场的安全措施，预防人身和设备事故的发生，如发生人身伤亡或设备事故由乙方负责，并承担相应费用。53负责甲方提供材料的运输、保管及除甲方提供的材料外所有材料的购买、运输、分屯、保管。54提供从甲方领取的材料数量与使用量对照表,并将材料余量回交甲方或者甲方的分支机构。使用量为工程实际使用量，包含根据定额确认的合理损耗量。若在工程决算时，还未将材料余量回交的将直接从工程款中扣除。55保证本合同所建工程甲方产权的合法性。本合同工程所涉及的一切报建、报批文档均应以甲方名义申报。56接受和听取甲方及甲方委派的监理公司对施工质量、安全、进度、服务等方面的监督检查以及提出的合理建议。57遵守地方政府及其有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，如因乙方责任造成的罚款由乙方自行负责，如因此甲方被处罚，则其包括但不限于罚款、赔偿、补偿等由甲方代缴后直接从乙方工程款中扣减。做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如造成损害最终由乙方负责赔偿或者补偿等。58对已完工部分的项目，在项目移交前应负责维护，并清理好场地。59乙方不得将工程转包他人。乙方未经甲方同意也不得将工程分包，如甲方同意分包，则乙方应与具有相应资质的分包单位签订分包合同，并将合同副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。分包合同不能解除乙方的任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约，均视为乙方的违约。除合同条款另有约定的，分包工程价款由乙方与分包单位结算。6甲方指派省分公司/为总联系人（市分适用时此处不填写），甲方指派钱兴旺为现场代表，联系电乙方指派沈家强为现场代表，联系电上述现场代表负责协调工程中出现的问题和相互工作联系。现场代表没有变更材料价格或合同预算总价的权利。7材料的采购71本工程采取包工包料的方式进行施工。72由乙方负责采购工程所需的材料，乙方采购的材料必须符合国家规定的标准及满足设计要求，并且在甲方提供的材料供应厂商入围清单中作选择，向甲方和工程监理提供相应批次的产品合格证或质量保证书，严禁不良材料进场。乙方提供的材料、设备必须经甲方及监理审核合格并符合相关规定。验收不合格材料严禁进场。73由乙方负责采购的材料如有质量问题，乙方必须负责更换，承担合同总价20的违约金，并赔偿因质量问题导致的甲方损失。8工程造价81本工程预算总造价为9274408元人民币（大写玖万贰仟柒佰肆拾肆元零角捌分整人民币），详细分项价格详见附件。最终价格根据竣工后经审计的实际工程量进行结算。82本工程乙方必须以甲方提供的工程施工设计图或施工草图所确定的工程内容和要求为依据进行施工，在施工过程中如工程量有增减，需追加减工程投资的，乙方应征得甲方书面确认后方可变更。9付款及结算方式91工程价款的支付时间。911进度款甲方将根据乙方提供并经甲方确认的工程进度报表和结算清单，支付工程进度款，工程进度款至多拨付至工程预算总价款的60。工程进度款必须在铁塔装完后支付。912尾款工程竣工验收合格后的一个月内，甲方依据甲方或甲方指定的审计事务所审核后的工程结算总额，将工程价款拨付至工程结算总价款的90，含已支付的进度款。913质保金工程质量保修期结束后，根据质量保修情况按照多退少补的原则结清工程余款。92乙方应在每次付款期限前7日向甲方发出付款通知书，且必须于工程结算总价款支付90时提供全额正式发票。甲方以转账方式支付上述款项。921乙方开户银行灌南信用合作联社922乙方的帐户名连云港苏航建设有限公司923乙方开户帐号320822010120140009811610工程竣工验收101本工程按现行建筑工程质量检验评定标准、江苏联通移动通信工程铁塔基础及机房分部工程验收评定表（技术规范）和甲方提供的施工规范中有关规定及标准进行竣工验收。工程竣工后，乙方应按甲方要求，编制好竣工图、竣工技术文件、工程结算清单和其他有关资料并提供给甲方一式叁套。甲方应在收到乙方提供的竣工资料壹个月内组织工程验收。102如在竣工验收中发现有不合格处，乙方应在甲方限定时间内进行修理或返工，直至重新验收后达标通过，双方签署书面验收合格报告，如经三次修理或返工后仍无法达标，甲方可终止本合同，可要求乙方返还甲方已支付部分的工程款，乙方除应按照本合同第12条的约定承担违约责任外还应承担由此给甲方造成的一切损失。同时甲方可以取消乙方合格供应商资格。11保修111本工程竣工日期是指甲、乙双方签署验收合格报告之日。112本工程保修期为自竣工日期起计装修工程为三年；主体结构为本工程设计使用寿命。113本工程保修期内，如发现质量问题和质量缺陷，乙方必须在接到甲方书面通知后的2小时内派员进行维修。凡因外力损坏的，乙方以成本价格收费；因乙方施工原因造成的，由乙方免费进行维修。如乙方不能按期进场修整，甲方可另请施工队整修，除全部费用由乙方承担外，乙方还须按维修总额的20向甲方支付延误维修的违约费用及承担连带的经济责任。12违约责任121由于不可抗力、或甲方原因、或因重大设计变更导致工程量的较大增减、或甲方同意的其他原因，经甲方盖章签字认可，工期可相应顺延。122乙方逾期竣工，每逾期一天按本合同预算总价款的1向甲方支付违约金；逾期竣工超过30日，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同预算总价款15的违约金。123乙方交付的工程未通过验收或施工质量达不到合同、设计或规范要求，或者由于乙方原因发生其他使合同无法履行的行为，每逾期一天按本合同预算总价款的1向甲方支付违约金，超过30日仍不能通过验收的或合同仍不能履行的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同预算总价款20的违约金。工程未通过验收或施工质量达不到合同、设计或规范要求，乙方应在甲方要求的期限内，返工或采取其他措施使其符合上述要求，由此发生的费用由乙方承担。124甲方逾期支付价款，每逾期一天向乙方支付逾期支付款项万分之三的违约金，此项违约金不超过合同总价款的百分之五。125乙方在合同履行过程中造成对甲方或者第三人的侵权，或第三人向甲方主张权利使甲方遭受的损失由乙方承担，此外乙方还应承担合同总价10的违约金。126因乙方的原因引起诉讼、仲裁或者行政程序，判决、裁定或者行政处罚由甲方承担的赔偿责任及其甲方应诉所产生的费用包括但不限于诉讼费、律师费、罚款、赔偿责任，无论乙方是否为共同被告，均应由乙方承担。127如遇国家税收政策发生较大变化（甲方纳入营业税改征增值税试点范围）且乙方为增值税纳税人时，乙方提供给甲方的发票必须为增值税专用发票。乙方保证向甲方或其分支机构提供的发票符合现行税收法律法规，否则甲方有权拒绝支付相应款项并不承担任何延期付款的违约责任。若因乙方所提供的发票违反上述约定，给甲方造成损失包括但不限于补税、罚款、滞纳金以及其他一切合理支出，甲方有权在应支付给乙方的本合同或其他合同款项中直接扣减，不足部分由乙方在收到甲方支付通知后五个工作日内支付，逾期支付的按未付金额每日2（百分之二）承担滞纳金。此外，乙方还应承担开票金额20的违约金。13合同的变更、修改、中止和终止131本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的，均应以书面形式并经双方盖章确认后生效。如果该项修改改变或影响了合同价格或者施工进度，受影响方应在收到上述修改通知后的3个工作日内，提出影响合同价格或者施工进度的详细说明，经双方确认后可签订补充协议,该补充协议经双方加盖公章后方能生效。132如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方应书面通知乙方。乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝执行合同的行为进行修正。如果在3天内来不及修正的，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留全部或部分终止本合同的权利，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。133如果甲方行使上述132款规定的权利，甲方有权停付到期应向乙方支付的合同所涉的款项，并有权追索在执行合同中预付给乙方的合同款项。134如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或乙方归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该乙方归属人提供选择，视其提供合理忠实履行合同的保证情况，决定是否继续由其执行本合同。14不可抗力141不可抗力是指合同签字生效后并非合同双方过失发生的合同双方无法预见的，无法避免的、无法克服的社会和自然事件，包括但不限于政府行为或法律改变引起的形势变迁；严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）；战争、叛乱、动乱等等。142合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，应及时通知对方并向对方提供有权机关出具的证明文件，并应尽力采取措施避免或减少对合同履行及合同对方所造成的影响或损失；合同履行期可视不可抗力作顺延，顺延履行合同义务的期限应相当于受不可抗力事件影响的时间，但不能由于不可抗力的顺延而调整合同价格。15合同争议的解决凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后不能解决，应在甲方所在地人民法院诉讼解决。16合同生效和其他161本合同经双方加盖公章后生效。162本合同所包括的附件、附图，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。163本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。17廉政条款卖方应签署并遵守廉政承诺，廉政承诺书作为本合同的重要组成部分同样具有法律效力。卖方违反廉政承诺，买方有权单方解除合同，卖方承担合同总价10的违约金。18通知双方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同写明的地址，以书面形式包括传真或中国邮政EMS或其他双方确认的方式进行。甲方中国联合网络通信有限公司连云港市分公司联系人钱兴旺联系地址连云港市新浦区朝阳东路29号邮政编码222006电真乙方连云港苏航建设有限公司联系人沈家强联系地址邮政编码电真如使用传真方式，通知日期即为通讯发出日期；如使用中国邮政EMS，通知日期即为邮件到达日期为准。19其他补充约定191工程造价、本工程预算价为玖万贰仟柒佰肆拾肆元零角捌分（9274408元）,其中含基站建设协调费0元，且该项单列。1工程竣工后，工程决算造价经监理公司与甲方初审认可后，报审计部门审计，甲方最终根据审计报告金额下浮比例291支付决算款项。2、若施工单位未能在合同规定的天工期内保质保量完成土建施工，将按决算审计造价罚款1，全部的罚款奖励给按期完成的施工队（奖励比例按照按期完成的基站数占全部按期完成基站数的占比来算）。3、工程造价套用定额2004年江苏省建筑与装饰工程清单计价表，按2008清单报价表格式编制，根据实际工程量计取机械进场费、二次转运费、协调费、模板措施费、规费（不计取建筑管理费）、税金。4、材料计价按工程发生地合同签订当月建管部门公布的价格（连云港工程建设经济各县区指导价）。5、人工费按2013年政府指导价文件二类工计价。6、楼顶站包干费用包括甲供材运输费450元包干；防盗门安装150元包干，馈线窗安装100元包干；屋面防水34元每平米（基站施工破坏需修复部分）材料上楼费五层以下850元/每站、610层1400元/每站、11层以上2100元/每站。7、落地站包干费用包括甲供材运输费450元包干；防盗门安装150元包干，馈线窗安装100元包干；屋面防水34元每平米防雷接地施工费1200元；馈线窗购置费200元每个；砍树、回填土、青苗补偿、修路、铁塔安装协调等费用3000元包干。8、甲控材包括钢材、水泥、地板、防盗门、砖等材料执行联通公司指定品牌、颜色等要求。接地扁铁由甲方指定厂家、价格，施工队伍签订合同。9若有变更，乙方必须根据实际发生的变增（减）通知单或工程设计变更单作出变更部分的工程造价）。192付款方式192110质保金与基站建成通过竣工验收后一年内业主协调工作挂钩考核。每次付款，乙方需出具有效收据，审计报告出具后出具符合国家规定的全额有效发票。1922报送审计事务所的工程决算，若核减量超过决算审计的10，乙方付审计费，同时甲方将对乙方处以该合同决算额05的扣罚。193竣工验收及责任考核1931因断桩、桩强度达不到规范要求所造成的相关损失，由乙方承担全部责任，并赔偿全部处理费用及工期延误费。在铁塔安装及使用过程中，因桩基础的施工质量问题造成的事故由乙方承担全部责任并赔偿全部损失。1932土建施工结束后，后续工程铁塔安装、设备安装、天馈安装、外电入站、光缆入站等（站点100米范围内）协调工作由乙方负责。若因乙方责任影响其它单项工程的工期，每天按决算价的05扣除。甲方盖章签字日期乙方盖章签字日期附件1建设工程施工单位安全生产告知书根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例等法律、法规的规定，施工单位在工程建设中应承担以下安全生产责任和义务一、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员。二、遵守国家、行业以及省、市各级公司制订的关于施工安全管理规定和政策，满足质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系要求。同时认真落实建设单位制定的各项施工安全管理规定。三、施工单位要严格按照工程设计和有关施工安全管理相关规定组织施工，严格执行开竣工报告制度，树立“安全第一”意识，确保工程安全，杜绝因施工造成任何通信事故。同时，施工单位要加强对临时工、民工等环境保护与职业健康安全教育，提供必要的劳动保护用品。四、施工前，施工单位要制定施工计划、安全防范措施、应急预案，特别是对易出现事故的关键环节，要制定详细施工步骤和指定现场安全管理责任人，于施工前一周与开工报告一同上报建设单位，待建设单位同意后方可开工。施工单位安全管理责任人要在施工前对操作工具、防护用品等必须做认真检查，不合格的一律停用，并经建设单位确认。施工计划应包括施工周期、每个施工阶段的目标和具体施工步骤、参加施工人员分工及名单、注明施工关键环节和操作步骤等。安全防范措施应包括安全生产工具准备情况、在施工中落实检查安全生产的措施、施工前对施工人员进行安全生产培训计划以及安全生产操作规范等。应急预案应包括严格执行的报告制度和在第一时间采取的有效保护措施等。五、施工中，施工单位严格按照操作规程和相关施工规范组织施工。每天在施工前、结束后，施工单位要对施工现场和工具、工程材料等进行认真检查，发现故障隐患及时处理，保持施工现场整洁，并做好当天施工和安全记录。在施工中，凡涉及运行的设备以及加电、加载、软件操作等施工，由施工单位在施工前23天以书面形式通知建设单位，建设单位的工程管理部门和维护部门同意后方可实施，建设单位派随工或工程监理人员在现场协调相关事宜，确保工程顺利实施。在施工中施工单位要确保施工工具符合要求，通信材料、工具等要合理放置。施工单位的安全管理责任人负责监督施工人员在施工过程中的每一道工序和各个环节，必须严格执行安全技术操作规程和安全措施。六、在管线施工（包括光缆施工）中，施工单位必须遵守当地政府有关主管部门对施工场地交通、噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。对于有电力线等地形复杂的施工现场，施工单位必须在有项目经理、安全管理责任人、建设单位随工人员或工程监理人员在场监督情况下，才能施工。对于管道隐蔽工程的施工，必须有建设单位随工人员或监理人员确认签字后，方可进行下一道工序。做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木的保护工作，若发生损坏均由施工单位负责赔偿。七、对未交付建设单位的工程，施工单位负责保护工作，保护期间发生损坏，施工单位自费予以修复。拆旧料、剩余料在工程验收之前，施工单位交回建设单位指定地点，缺失部分建设单位在支付施工单位工程款时按原材料价格予以扣除。八、施工单位因安全措施不到位、违反操作规程、违章施工而引发通信事故、损坏通信设备、配套设施以及发生人身伤亡事故，由施工单位承担全部责任，建设单位不负连带责任。建设单位有权解除双方签定的施工合同等有关承诺，停止工程款的拨付，并根据事故发生的性质和情节轻重，对施工单位进行经济索赔直至追究责任人的刑事责任，取消参建企业资格。九、建设施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全在此，我申明建设工程施工单位安全生产告知书我已阅读，接受建设单位的监督管理，确保工程项目安全生产。施工单位负责人（签字）年月日附件2安全承诺书为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，为了加强通信工程施工安全管理，维护人身和财产安全，保障工程施工顺利进行，本公司特作如下承诺一、遵守当地政府和有关部门对施工场地文明施工、交通卫生和施工噪音等管理规定。严禁参与黄、赌、毒、邪，服从安全指导，确保劳动者安全。二、根据不同施工阶段的施工防护要求，采取相应的施工安全防护措施，在施工中应设置明显安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆安全；施工现场应当设有必要的预防危害人体健康和安全急救的设施及抢救措施。三、根据工程的特点编制施工组织设计，制定施工安全技术措施，并向施工人员进行书面安全技术交底。四、为工程施工人员购买必要的保险，在施工过程中若造成任何工程、财产的损失和人身伤害的赔偿，由本公司承担全部责任及所发生的费用并处理善后。五、进入机房施工，未经建设方或业主现场值班人员同意，不得擅自触碰或移动机房内任何设备，如由此发生通信安全事故，所有损失由本公司负责。六、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。七、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相