排水泵站施工招标文件

玉田县田岭西街排水泵站工程施工公开招标文件招标编号YTZX2012029项目名称玉田县田岭西街排水泵站工程招标人玉田县住房和城乡规划建设局（盖章）法定代表人（盖章）招标代理单位玉田振兴工程建设管理与招标有限公司（盖章）法定代表人（盖章）编制日期2012年6月26日总目录第一章投标须知前附表及投标须知第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程技术要求及建设标准第五章图纸目录（图纸另册）第六章工程量清单第七章投标文件商务部分格式第八章投标文件技术部分格式第九章补遗书及答疑纪要（待发）第十章评标办法说明1本施工招标文件共有78页，请投标申请人在领取施工招标文件时自行核对，如发现缺页、装错等情况，请于购买之日起24小时内向招标代理机构提出，以便及时补正。如未提出，由此造成的一切责任由投标人自负。2投标申请人如对招标资料（招标文件、工程量清单、图纸、资格后审文件）有异议，须在资料下发起三个工作日内向招标代理机构递交书面资料。第一章投标须知前附表及投标须知一、投标人须知前附表项号内容说明及要求1工程名称玉田县田岭西街排水泵站工程2建设地点玉田县田岭西街3建设规模260平方米4承包方式包工包料5质量标准合格6招标范围排水泵站土建、附属房土建及室外排水管道铺设工程7工期要求2012年7月25日开工，2012年10月30日竣工；施工总工期95日历天8资金来源财政拨款9投标人资质等级要求市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的施工企业10资格审查方式资格后审11工程报价方式工程量清单固定综合单价报价12投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）13投标保证金人民币80000元14踏勘现场方式投标人自行踏勘时间2012年7月11日15时00分地点玉田县田岭西街15预算控制价和最高限价预算控制价人民币（小写）441293004元（大写）肆佰肆拾壹万贰仟玖佰叁拾点零肆元（含暂列金额60万）安全文明施工费6139677元最高限价人民币（小写）430038404元（大写）肆佰叁拾万零叁佰捌拾肆点零肆元（含暂列金额60万）投标人须知前附表（续）项号内容说明及要求16投标文件份数一份正本，贰份副本，电子版一份（U盘）17投标文件递交地点及截止时间地址唐山市建设工程交易中心玉田县分中心玉田县繁荣路659号时间2012年7月19日9时00分18开标时间和地点开标时间2012年7月19日9时00分地点唐山市建设工程交易中心玉田县分中心玉田县繁荣路659号19评标方法及标准详见第十章20确定中标人方式及发出中标通知书详见评标办法21中标公示在河北建设工程信息网河北省政府采购网公示3个工作日22实质性要求和条件本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。23招标文件售价招标文件600元人民币；后审文件100元人民币24联系人及联系电话招标单位玉田县住房和城乡规划建设局联系电话03156163793联系人孙志广、刘晓婷招标代理单位玉田振兴工程建设管理与招标有限公司联系电话传真03156187694联系人王晓晶刘丽华电子邮箱YTZX1999126COM二、投标须知一总则1工程说明11本招标工程项目说明详见本须知前附表12本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规、地方性法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。2招标范围及工期21本招标工程项目的范围详见本须知前附表。22本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。3资金来源31本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。4合格的投标人41投标人资质等级要求详见本须知前附表。42参加投标的投标人必须具有独立的法人资格和相应的施工资质。43本招标工程项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。5踏勘现场51招标人将按本须知前附表所述时间、方式，组织投标人对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。52招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。53经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6投标费用61投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。二招标文件7招标文件的组成71招标文件包括下列内容第一章投标须知及投标须知前附表第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程技术要求及建设标准第五章图纸第六章工程量清单如有时第七章投标文件商务部分格式第八章投标文件技术部分格式第九章补遗书及答疑纪要（待发）第十章评标办法72除71内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。73投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，如有残缺等问题应在提交投标文件截止时间16天前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将可能被拒绝。8招标文件的澄清81投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间16天前向以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至或传真至玉田振兴工程建设管理与招标有限公司,并同时发送与文本内容相同的电子文件至前附表中的电子邮箱。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有获得招标文件的投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应在当日内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9招标文件的修改91招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。92招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。93招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。94为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交招标文件的截止时间、具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。三投标文件的编制10投标文件的语言及度量衡单位101投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。102除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11投标文件的组成投标文件由商务部分和技术部分两部分组成。111商务部分主要包括下列内容1111封面；1112法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（投标人须在投标文件之外单独提供一份法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书供开标时验证）；1113投标函；1114投标函附录。1115投标报价投标报价汇总表；投标总价；工程项目总价表；单项工程费汇总表；单位工程费汇总表；分部分项工程量清单计价表；措施项目清单计价表；其他项目清单计价表；零星工作项目计价表；分部分项工程量清单综合单价分析表；措施项目费分析表；主要材料价格表；招标人供应材料、设备价格表。电子版工程量清单报价表一份（EXCEL表格格式，以U盘形式存储）。1116企业资料（1）投标人企业法人营业执照副本复印件（开标时出示原件）；（2）投标人施工资质等级证书副本复印件（开标时出示原件，正在办理年检的须出具建设行政主管部门证明原件）；（3）安全生产许可证复印件（开标时出示原件）；（4）建造师注册证书复印件（开标时出示原件，且建造师必须持身份证到开标现场，正在办理年检的须出具建设行政主管部门证明原件）；（5）无拖欠民工工资证明复印件（开标时出示原件）；（6）河北省投标企业信用手册复印件（开标时出示原件；未办理河北省投标企业信用手册的，须出具河北省或唐山市招标办出具的正在办理的证明原件）；（7）外埠投标人进唐施工备案证明复印件（开标时出示原件）；（8）建造师委托书及建造师身份证复印件（开标时出示原件）；（9）投标保证金缴纳证明复印件（开标时出示原件）。以上开标时要求提供原件的，在递交投标文件同时递交，投标截止时间后，招标人及招标代理机构不接受任何后补的证件及证明。1117招标文件要求及投标人认为应提交的其它资料。112技术部分主要包括下列内容1121施工组织设计总平面布置图；主要施工方法；工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；劳动力安排计划及劳务情况表；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工和环境保护的技术组织措施；扬尘治理措施；有必要说明的其他内容。1122项目管理机构配备情况项目管理机构配备情况表；建造师简历表；项目技术负责人简历表；项目管理机构配备情况辅助说明资料。1123拟分包项目情况表。12投标文件格式121投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件参考使用招标文件所提供的投标文件格式，但不能删减格式要求提供的内容。13投标报价、最高限价131本工程的投标报价采用本投标须知前附表所规定的方式。132投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。133投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围、质量及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。134采用工程量清单综合单价报价形式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，措施项目投标人可根据实际情况增加内容报价。投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的有关要求，结合施工现场实际情况、合同价款方式、风险范围及幅度以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量标准进行编制，自主报价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。135本招标工程的施工地点为本须知前附表所述。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。136除非合同条款中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金及风险费用等全部费用。137投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。138投标报价中的规费、税金属于不可竞争费，投标报价时按照2008年河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准中规定的费用标准计取（规费按唐山市建设局2008240号文件执行）。139安全生产、文明施工措施费属于不可竞争费，投标人应参照2008年河北省建设工程计价标准中安全生产、文明施工费的计价标准计取；投标报价中的安全防护、文明施工措施费不得低于公布数值的90，否则按废标处理。1310最高限价13101最高限价见本须知前附表所规定的额度。13102投标人的投标报价不得超过本招标文件规定的最高限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。14投标货币141本工程投标报价采用的币种为人民币。15投标有效期151投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。152在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。16投标保证金161投标人应按前附表规定的数额交纳投标保证金。162投标单位应在2012年7月16日（含）前，按有关规定提交不少于前附表第13项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。163投标单位应按要求提交投标保证金，并采用下列形式1631招标单位接受的投标保证金形式如下由投标人基本开户行出具的支票（或汇票）转账到建设局账户。接受投标保证金的银行及账号单位名称玉田县住房和城乡规划建设局开户银行中行玉田支行账号101461122767投标单位将交款单送至玉田县建设工程交易中心并由交易中心出据收款凭证，并将收款凭证复印件放入投标文件中（原件自己保存开标时备查）。164未中标的投标人的投标保证金将在发布中标公示、确定中标人签订承包合同3个工作日后退还（无息）。165中标单位的投标保证金，在签署合同协议后转为农民工工资保证金。中标人的农民工工资保证金在竣工验收合格后，根据施工单位的申请，经建设行政主管部门确认没有拖欠农民工工资后，10日内返还中标人（无息）。166投标人有下列情况之一的，其投标保证金将被没收。1661投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；1662中标单位未能在规定期限内签署施工合同的；167对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。17投标文件的份数和签署171投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。否则视为实质上未响应招标文件的投标。172投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。173投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。174全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。四投标文件的提交18投标文件的装订、密封和标记181投标文件的装订要求投标文件商务部分和技术部分分别胶装成册。182投标人应将所有投标文件密封，投标文件商务部分的正本、副本密封在一起；技术部分的正本、副本密封在一起，投标文件的电子版（U盘）单独密封。183在密封袋上应1831写明招标人、招标代理单位、投标人名称；1832注明下列识别标志1招标编号；2工程名称；3年月日时分开标，此时间以前不得开封。184所有投标文件必须密封提交。185如果投标文件没有按本投标须知第181款、第182款和第183款规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。未按要求密封的投标文件招标人将予以拒绝，并退还给投标人。19投标文件的提交191投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件招标人将拒绝受理。20投标文件提交的截止时间201投标文件的截止时间见本须知前附表规定。202招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。203到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。21迟交的投标文件211招标人在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。22投标文件的补充、修改与撤回221投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。222投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。223在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。五开标23开标231招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，所有投标人应按时参加。232按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第24条规定确定为无效的投标文件，不予评审。233开标程序2331开标由招标人或招标代理单位主持；2332检查投标文件的密封情况；2333经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、承诺和投标文件的其它主要内容。234招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。235招标人对开标过程进行记录，并存档备查。24投标文件的有效性241投标人的投标文件有下列情形之一的，招标机构拒绝受理，不得进入评标程序2411投标文件逾期送达；2412投标文件未送达指定地点；2413投标文件未密封的。242投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理2421投标文件的封面（或扉页）未加盖投标人法人章；2422投标文件的投标函未加盖投标人法人章；2423投标文件的封面（或扉页）未加盖投标人法定代表人印鉴；2424投标文件的投标函未加盖投标人法定代表人印鉴；2425投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；2426投标文件关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；2427投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；2428投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；2429投标报价超出本招标文件规定的最高限价的；24210投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会的；24211投标人法定代表人参加开标会时，投标人法定代表人未出示居民身份证或出示的居民身份证与企业法人营业执照不符；24212投标人授权委托人参加开标会时，未出示该企业法定代表人关于授权其参加本工程投标活动的委托书或出示的委托书有涂改印迹的；24213投标人授权委托代理人未出示居民身份证原件或出示的居民身份证原件与授权委托书不符或与本人不符；24214未出示授权委托书原件的；24215开标时未按招标文件要求提供证件或证明原件的（缺一不可）；24216开标时建造师本人未到开标现场的；24217投标人名称或组织结构与资格后审时不一致的；24218不符合招标文件中规定的其他实质性要求，存在重大偏差的。243有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。六评标25评标委员会与评标251评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。向招标人推荐中标候选人。252开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。253评标委员会由招标人代表1名，以及有关技术、经济等方面的专家4名组成。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。254评标委员会成员由招标人从河北省建筑工程评标专家库中随机抽取确定。255评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。256评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。257在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。26评标过程的保密261开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。262在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。263中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。27投标文件的澄清271为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。28投标文件的初步评审281开标后，招标人或者其委托的招标代理机构向评标委员会提供书面开标记录以及评标所需的重要信息和数据。282评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准、工期等方面有重大改变，或者对招标人的权利及投标人的义务有重大限制，如果接受了这种有显著差异或保留的投标文件，将会影响其他投标人的公平竞争。283如果投标文件未能在实质上响应招标文件的各项要求，评标委员会将作废标处理。并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。284评标委员会对投标报价按下列程序进行评审2841审核投标报价。对投标报价的填报是否齐全，项目内容是否明确，价格构成是否合理等方面进行审核，判定其是否实质上响应了招标文件的要求；2842对实质上响应招标文件要求的投标报价进行校核和算术修正；2843询问。评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人或其委托代理人签字；2844评估和判断。评标委员会通过对投标报价的审核、询问，在投标人的答复、澄清和解释基础上，对其投标是否实质性响应招标文件，投标报价是否合理，是否低于其成本进行评估判断。285评标委员会成员对有效投标报价进行评审和比较分析，并按下列原则做出评判2851投标人在投标报价中降低本招标文件138所列费用的标准，视为以低于成本报价竞标，按废标处理；2852评标委员发现投标人的报价明显低于其他投标人的投标报价的，应当要求该投标人做出书面说明并提供依据、证明材料及说明。“依据”是指国家相关法律、法规、规章、规范性文件；“证明材料”是指投标人与他人签署的协议、合同（应另附合同对方主体的合法营业执照复印件）等；“相关说明”是指拟采用的“周转设备”费用的折旧费用及相关合法财务资料。）。开标时携带原件以备评标委员会质询。无相关有效证明而不能做出合理解释的，评标委员会将认定该项报价低于企业个别成本价，按废标处理。2853主要材料价格如明显低于或可能低于市场价格或其他投标人价格的应当在投标文件中提供材料供应商低价供给的证明材料，且供应商必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商（经销商附合法营业执照复印件），否则含有该材料的分部分项工程的综合单价将被视为低于成本价；或有其它弄虚作假行为的，按废标处理。2854对明显低于综合基价一定幅度的综合单价，投标文件中必须附相关合作伙伴、劳务公司、供应商的合作协议复印件，并在开标时携带原件。2855任何费用出现负报价的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，按废标处理。286评标委员会对投标人投标报价的合理性、可靠性以及是否按废标处理等的认定出现异议时，按少数服从多数的原则表决确定。29资格后审根据招标公告要求采取资格后审，在评标前对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务，如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。30投标文件计算错误的修正301评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下3011如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；3012单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。302按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标担保也将被没收，并不影响评标工作。31投标文件的评审、比较和确定中标人311评标委员会将按照本须知第31条规定，仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。312在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。313评标委员会依据本须知前附表规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。评标报告由全体评标委员会全体成员签字。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人将在评标委员会提出书面评标报告后15日内确定中标人，最迟在投标有效期结束日30个工作日前确定。314评标方法和标准采用综合评估法。具体评标办法见第十章。315评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新组织招标。316向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。317拟投入项目部人员证件如建造师注册证书中标后由招标投标办公室扣留保管。七合同的授予32合同授予标准321本招标工程的施工合同将授予按本须知第313款所确定的中标人。33中标通知书331中标人确定后，招标人将在“河北省建设工程信息网、河北政府采购网”将中标结果公示3个工作日后，向中标人发出中标通知书。332中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。333招标人将于中标人确定后15日内，向玉田县建设工程招投标办公室提交招标情况的书面报告。34合同协议书的签订341招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。342中标人如不按本投标须知第341款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。招标人确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人将确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。所有中标候选人或招标人授权评标委员会确定的中标人由于上述原因不能履行合同的，招标人将依法重新组织招标。343中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让转包给他人。第二章合同主要条款使用河北省建设厅、河北省工商行政管理局印发的河北省建设工程施工合同（示范文本）（冀建市200897号）第一部分协议书发包人（全称）承包人（全称）（按中标结果填写）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称玉田县田岭西街排水泵站工程工程地点玉田县田岭西街工程内容排水泵站工程工程立项、规划批准文件号玉发改审20127号资金来源财政拨款二、工程承包范围承包范围排水泵站工程三、合同工期工程合同工期总日历天数95天。从2012年7月25日开始施工，至2012年10月30日竣工完成。四、质量标准工程质量标准执行国家验收规范合格标准五、合同价款合同总价（小写）合同价款为中标价款元。（大写）元。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。（1）本合同第二部分通用条款第22款。（2）本合同第三部分专用条款第22款。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间年月日本合同订立地点发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。发包人（公章）承包人（公章）地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码电子邮箱电子邮箱第二部分通用条款使用河北省建设厅、河北省工商行政管理局印发的河北省建设工程施工合同（示范文本）（冀建市200897号）第三部分专用条款1、定义137所采用的书面形式包括以下第（1）条。1文书2信件3电报4传真5电子邮件6其他2、合同文件及解释22本合同文件的优先解释顺序如下合同协议书；中标通知书；招标文件及补充文件；投标文件及附件；本合同专用条款；本合同通用条款；相关标准规范及有关文件；施工图纸；工程量清单。3、语言及适用的法律、标准与规范33约定适用的标准、规范的名称本合同使用汉语语言文字。本工程适用国家及省、市现行法律法规及有关规定。适用的标准规范为本施工图纸所标注规范。4、通讯联络42各方通讯地址、收件人及其他送达方式1各方通讯地址和收件人发包人通讯地址收件人邮编承包人通讯地址收件人邮编监理单位通讯地址收件人邮编造价咨询单位通讯地址收件人邮编2视为送达的其他方式5、工程分包51分包工程事项无14、发包人141发包人完成下列工作的约定1办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间已经具备2完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点水、电线路已接至施工场地（如在开工前，水、电未接通，则由承包人负责接通，按2008年河北省建设工程计价标准进行结算），电讯线路的接通由承包人自行负责。3开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定已经开通4工程地质和地下管线资料的提供时间及约定5办理有关证件的约定由发包人办理的证件，发包人办理，承包人协助6组织现场交验的时间开工前现场交验，并形成书面记录由双方共同签署确认。交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准造成的相关费用及其它损失均由承包人负担7组织图纸会审和设计交底的约定发包人书面通知8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木无；地下管线发包人提供依据、承包人负责保护，费用由承包人负责9双方约定发包人应做的其他工作及其约定委托给承包人负责的工作有协助承包人处理地方上的政策咨询及纠纷处理142支付方式的约定按以下第条。（1）按协议书所注明的帐号银行转帐。（2）支票支付。（3）其他方式中标后另行约定143发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定1提供的时间中标后另行约定2提供的份数中标后另行约定144提供施工场地的时间中标后另行约定15、承包人151承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求中标后另行约定（9）承包人应做的其他工作及要求155承包人负责的设计的约定1合同规定由承包人负责的设计2承包人提供设计的时间17、发包人代表171发包人代表及其权力的限制1发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话2发包人对发包人代表权力做如下限制18、监理工程师181负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师1监理单位法定代表人2确认（）为监理工程师，其联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话传真号码183（11）需要发包人批准的事项19、造价工程师191负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师1造价咨询单位唐山兴润工程造价咨询事务所有限公司法定代表人刘新玉2确认（）为造价工程师，其联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话传真号码193（4）需要发包人批准的事项20、承包人代表201承包人任命（）为承包人代表，其通讯联络地址如下联系电话通讯地址邮政编码26、不可抗力261降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第（2）条的规定。（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。项目日降水量MM日最高气温（）日最低气温（）空气相对湿度（）风速（M/S）地震烈度度数值（2）按河北省建设工程工程量清单编制与计价规程给定的数值。27、保险271发包人委托承包人办理保险事项有以下第（5）条。（1）本合同通用条款271款的第（1）项。（2）本合同通用条款271款的第（2）项。（3）本合同通用条款271款的第（3）项。（4）本合同通用条款271款的第（4）项。5其他中标后另行约定。278对保险事项的其他约定发包人委托承包人办理的保险费用由承包人负担28、进度计划和报告283承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求开工前个工作日。29、开工292监理工程师在本合同签订后按以下第（1）条的时间内签发开工令。（1）按照本合同通用条款第292款的规定。（2）天内。31、工期和工期延误311合同工程工期（中标工期）天。1（/）单项工程的工期（/）天，从年月日开始施工，至年月日竣工完成。2（/）单项工程的工期（/）天，从年月日开始施工，至年月日竣工完成。（3）36、质量目标361工程质量标准现行国家质量检验评定等级合格标准。41、发包人供应材料、设备411发包人供应材料、设备按以下第/条的约定。（1）发包人不供应材料、设备。（2）发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。42、承包人采购材料、设备427材料价格及质量要求45、隐蔽工程和中间验收451中间验收部位包括中标后另行约定。47、工程试车471工程试车按以下第条的约定。（1）不需要试车。（2）试车的内容及要求具体如下49、竣工验收495中间交工工程的验收按以下第条的约定。（1）合同工程无中间交工工程。（2）各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下1（）工程，计划竣工时间（），其范围包括2（）工程，计划竣工时间（），其范围包括50、质量保修502工程质量保修期的约定中标后，另行约定。54、暂列金额本工程暂列金额为600000元。56、提前竣工奖与误期赔偿费中标后另行约定561提前竣工奖按以下第条的约定。（1）不设提前竣工奖。（2）每日历天应奖额度为（）元，提前竣工奖的最高限额是（）元。562误期赔偿费按以下第条的约定。1不设误期赔偿费。2每日历天应赔付额度为（）元，误期赔偿费最高限额是（）元。57、合同价款的约定与调整因素571合同价款采用以下第（1）条的方式。（1）固定单价。（2）固定总价。（3）可调价格。572合同价款的调整因素除包括通用条款572款第1项至第8项规定外，还包括以下调整因素60、合同价款调整方法本合同价款采用固定单价方式确定。（1）采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围风险范围不包含以下内容不可抗力；建设行政主管部门发布的造价调整规定；现场签证；设计变更；分部分项工程量清单漏项与增项；清单工程量偏差；风险费用的计算方法含在投标报价中风险范围以外合同价款调整方法1）分部分项工程量清单项目漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目费按2004河北省计价依据计算，其中人工材料机械单价、管理费利润费率以报价时数值为准。2）分部分项工程量清单数量有偏差，其数量应按审查合格的设计文件、“计价规范”、“河北省清单计价规程”的计算规则计算后予以调整。当数量偏差率在5内时，该项目的综合单价不变，措施项目费按下列方法调整以费率形式计算的措施项目按比例调整，除费率形式计算以外的措施项目按报价时的定额计算规则、消耗量、人工材料机械单价、管理费利润费率计算；当数量偏差率超过5时，增加5以外的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。3）由变更引起的原有项目数量增减，其数量应按审查合格的设计文件（含变更、签证）、“计价规范”、“河北省清单计价规程”的计算规则计算后予以调整。数量变化在10以内时，其综合单价不变，措施项目费相应调整；数量变化超过10的部分，其增加的数量或减少后剩余的数量所对应的综合单价及措施项目费由承包人重新提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。4）当数量偏差和变更同时出现时，以第3）款为准进行调整。5）发生不可抗力所产生的发包人承担的费用，由承包人提出，经发包人确认，作为价款调整、支付、结算的依据。62、支付事项622利率按以下第/条的约定。（1）按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。（2）利率为（）。63、预付款中标后另行约定。631预付款的金额为（）元。632预付款支付的有关规定634预付款抵扣办法按以下第条的约定。（1）预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回，直到扣完为止，抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后的百分比计算。（2）抵扣办法为64、安全防护、文明施工措施费按中标单位报价中安全防护、文明施工措施费用列计641安全防护、文明施工措施费金额的约定1安全防护、文明施工措施费的总额为元。642安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第条的约定。1本合同第二部分通用条款第642款的规定。2预付、支付办法和扣回方式为65、进度款中标后另行约定651支付期间按以下第_条的约定。（1）以月为单位。（2）以季度为单位。（3）以形象进度为准，具体为652其中付款的最低限额是（）元。67、竣工结算与结算款671结算的程序和时限按以下第（1）条的约定。（1）按合同第二部分通用条款672款至677款的规定办理。（2）办理结算程序和时限为68、质量保证金682质量保证金的金额及扣留方式1质量保证金的金额按以下第1）条的约定。1按本合同第二部分通用条款第682款的规定。2为扣除暂列金额和零星工作项目费后的合同价款的。2质量保证金的扣留按以下第1）条的约定。1）按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5。2）其他扣留方式683质量保证金的返还时间按以下第1条的约定。1按本合同第二部分通用条款第683款的规定。2为工程竣工验收合格满年后的28天内。69、合同争议694调解机构按以下第1条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款第694款的规定。（2）调解机构为696双方同意选择以下第2条的方式解决争议（1）向（）仲裁机构申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。74、保密要求741保密信息的提供时间76、合同份数761合同文本的提供按以下第1条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款第761款的规定。（2）提供方式为763合同副本的份数（），其中发包人（）份，承包人（）份。补充条款1、由于工程工期紧，若承包人因自身原因延误开工日期，即视为承包人主动放弃施工权益，发包人可更换承包方。2、投标文件中所确定的项目经理、安全员、技术员等项目部主要人员在工程竣工前必须全过程在现场，如果承包方私自更换项目经理和项目部主要人员，或者项目经理每月在施工现场少于25天，甲方将终止合同或核减工程费。第四部分附件承包人承揽工程项目一览表序号单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容合同价款（元）开工日期竣工日期第三章合同文件格式目录一、合同协议书二、合同通用条款三、合同专用条款四、房屋建筑工程质量保修书一、合同协议书二、合同通用条款三、合同专用条款四、房屋建筑工程质量保修书（以上四部分使用建设部、国家工商行政管理局引发的建设工程施工合同（示范文本）（GF19990201），详见第二章）第四章工程建设标准1依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行国家以及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。11122根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）第五章图纸（另附）第六章工程量清单（另附）第七章投标文件商务部分格式正本或副本工程施工投标文件招标编号项目名称投标人法人章投标文件内容商务部分法定代表人或其委托代理人签字和盖章日期年月日投标函部分格式格式1、法定代表人身份证明书格式2、投标文件签署授权委托书格式3、投标函格式4、投标函附录格式5、投标报价汇总表投标格式一法定代表人身份证明书单位名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。投标人（法人章）日期年月日投标格式二法定代表人授权委托书本授权委托书声明我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署（工程名称）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人性别年龄身份证号码职务投标人（法人章）法定代表人（签字和盖章）授权委托日期年月日投标格式三投标函（招标人全称）1根据你方招标工程项目编号为号的工程施工总承包招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币大写元（RMB元）的投标总价，其中安全生产、文明施工措施费为人民币大写元（RMB元），并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。2我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4一旦我方中标，我方保证按工期日历天内完成并移交全部工程。5一旦我方中标，我方保证按工程质量等级标准完成并移交全部工程。6我方同意所提交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8我方将与本投标函一起，提交人民币万元作为投