新版简易施工合同_第1页
新版简易施工合同_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、合同编号:_新版简易施工合同甲 方：_乙 方：_签订时间：_签订地点：_温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！第 1 页 共 3 页新版简易施工合同承包人（全称）： （简称乙方）新版简易施工合同就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：_年_月_日.计划竣工日期：_年_月_日.工期总日历天数：_天.工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数

2、不一致的，以工期总日历天数为准.三、质量标准：工程质量符合_标准.四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） ：（ 元）2.合同价格形式：固定价+变更签证五、结算及付款方式：1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款.2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延.2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工.3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决.七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分.八、合同生效本合同自 签字、盖章之日起 生效.九、附则1、本合同一式 _ 份，其中发包方_份，承包方 _ 份.2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效.发包人： （公章） 承包人： （

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论