网架合同范本

1、 合同编号： 网 架 工 程 合 同 工程名称： 发包方： 承包方： 签订时间： 年 月 日 签订地点： 发包方（以下简称“甲方”）： ：）承包方（以下简称“乙方” 甲乙双方根据中华人民共和国合同法以及相关法律法规，本着平等、自愿的原则，双方就 项目名称 协商一致，签订本合同。 1 工程概况 工程名称： 网架制作安装工程 工程地点： 工程内容：钢网架设计、制作、安装 工程造价：总价款暂定人民币 元大写： （此价款是否含税款）。 附工程量清单报价 2 承包方式及承包范围 承包方式：包工包料 承包范围：详见工程量清单报价 3 工程期限 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历

2、天数： 天 开工及延期开工 乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定 开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期申请。甲方在接到申请后 24小时内予以回复，甲方未予以回复则视为同意乙方要求，工期相应顺 延，甲方不同意乙方延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工申请， 工期不予顺延。 因甲方原因不能按期开工，在约定开工日7日内，甲方以书面形式 通知乙方，乙方在接到申请后24小时内予以回复，乙方未予以回复则视 为同意甲方要求，工期相应顺延，乙方不同意甲方延期要求或甲方未在规 定时间内提出延期开工申请，工期不予顺延。 工期延误 在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，

3、达成一致意 见后顺延工期： 因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的停工，乙方应及时通知甲 方，并就工期延期进行协商，形成书面协议。 因甲方提出变更计划、设计或未能按约定提供施工图纸。 甲方未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进 行。 非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 甲方未获得有关部门项目施工的批准手续，影响现场施工的。 合同价款与结算4 本工程总价款暂按 款确定。此价不作为最终工程总价，最 终价款以最终结算报表为准。 合同总价款支付方式 本合同自生效之日起 3 日内，甲方向乙方支付合同暂定总价款的 25%,人民币￥ 元（大写： ）作为工程备料款。 当网架主体吊

4、装完成，经工程师确认后 3 日内，甲方向乙方支付合同暂 定总价款的 30%人民币￥ 元（大写： 元）。 工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同暂定总价款的40%人民币 ￥ 元（大写： 元）。 乙方负责向甲方提供详细的工程量实际费用清单，经甲方书面确认的 追加或减少的合同价款与此款同期支付或扣减。 乙方收到甲方支付的95%工程款后,剩余5%尾款作为该工程项目的质保 金，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。 甲、乙双方委托银行代收代付。 5 双方的权利义务 甲方的权利义务 负责在开工之日前获得当地相关管理部门的工程获批手续。 负责当地特殊事项的协调与办理，全力保障乙方正常施工。 负

5、责现场施工所必须的水、电、气等能耗准备，保证乙方进驻施工 现场后的开工条件。 负责开工之日前向乙方提供最终版的图纸设计方案，以保证乙方 及时、准确的备工备料。 负责核实乙方提供的竣工结算报告及相关的结算资料，确认无误后 按照 款 在30日之内办理结算。 负责派驻一名监理人员在现场对工程进度（包含获取隐蔽工程的影 像资料）进行全面跟踪，有权对乙方在施工过程中违反国家相关法律法规、 违反设计要求等行为进行制止、纠正。 乙方权利义务 开工前准备好施工现场的设备、器材的安装调试以及安全设施（包 括安全警示标志、施工围栏等）的布置。 负责开工之日前7个工作日内向甲方提供详细的施工预算、施工计 划及施工组

6、织方案，做好各项施工准备工作。 负责在实施隐蔽工程的前8小时通知甲方派驻现场的监理人员对其 进行全程跟踪确认，并配合甲方监理人员留取有效的影像证明材料。 严格按照甲方提出的设计施工要求进行施工，确保工程质量，按照 合同约定的时间节点完工并交付使用。 遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪音及环境保护和安全生 按规定办理有关手续和预防措施，否则承担因自身原因造产的管理规定， 成的罚款及其他处罚。 竣工后按甲方要求时间向甲方提供详细的竣工报告及相关的竣工 资料。 负责本方人员的施工安全，在施工、安装过程中如因本方违反安全 （具生产操作规程，全权承担所造成的人员伤亡及对甲方造成的经济损失 。体安全约

7、定协议参照附件2） 竣工验收和质保6 竣工验收网架结构设计和施工规范执行JGJ7-2010标准。 乙方施工必须严格按照施工图纸及说明，并执行GB502052001 行业规范进行施工。 每道工序施工完毕，乙方自检合格后报监理方签字同意后，方可进 行下一道工序。 工程竣工后，乙方在甲方要求的时间内向甲方提供完整的竣工资料 及验收申请。 甲方在接到乙方竣工验收申请后7日以内，组织有关各方进行验收 工作，甲方在使用过程中未发现任何瑕疵，视为工程竣工验收合格。反之， 乙方应无偿为甲方进行修改并承担因此造成的一切经济损失和安全事故 责任。 质保 甲乙双方订立工程质量保修协议书（见附件1），作为本合同的组成

8、部 分。 7 健康、安全与环境保护 与本工程相关的健康、安全与环境保护事宜由甲乙双方在订立本合同的同 时，订立 网架制作安装工程施工HSE合同（见附件2）。 网 架制作安装工程施工HSE合同作为本合同的组成部分，与本合同具有同 等法律效力。 8 保密 合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方有保密义务，未经甲方同意，乙 方不得以任何形式进行泄露。 未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机 构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。 未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。 对于乙方使用的新技术

9、和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面 允许，不得以任何形式进行泄露。 本合同保密义务在合同终止后，同样具有约束力。 9 违约 因甲方自身原因，导致工程停工，并未向乙方提出申请，每逾期一日， 甲方需向乙方支付违约金 2000 元，并顺延工期。 甲方无正当理由不按规定时间内支付乙方工程款，每逾期一日，支付 乙方违约金 2000 元。 因乙方原因未按合同的约定竣工日期或甲方同意顺延的工期完工，每 逾期一日，向甲方支付违约金 2000 元。 因乙方原因，未按合同约定办理结算，每逾期一日，向甲方支付违约 金 2000 元。 因乙方原因，工程质量未达到设计的质量标准，乙方按甲方要求的期 限进行整改，并

10、一次性向甲方支付违约金 10000 元。 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述 违约责任外，仍应继续履行合同。 10 争议的解决 双方在履行本合同过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的，向 甲方所在地人民法院提起诉讼。 11 附则 本合同自签字盖章之日起生效。 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 乙方：甲方： 法人代表： 法人代表： 乙方开户行： 乙方银行帐号： 日月 签字日期： 年 签字日期： 年 月 日 附件1工程质量保修协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，就 网架制作安装工程的质量

11、保修事宜签订工程质量保修协议书。 1 工程质量保修范围和内容 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、天沟排水管道工程、立柱包装以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 本工程全部内容 2 质量保修期 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修如下： 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 罩棚无漏雨，檐面无脱落保修期 5年； 天沟排水管道工程保修期2年； 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 质量保修责任3

12、（在天内派人保修乙方应在接到保修通知之日起7 属于保修范围、内容的项目， 。不影响站内正常运营的前提下）小时内到达事故现场抢 48 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后 修。 超出乙方保修期限的项目，甲方可自行选择他人进行维修； 质量保修完成后，由甲方组织验收。 4 保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，但在质量保修范围和期限内的项目，乙方免费进行维修。 5 其他 双方约定的其他工程质量保修事项； 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 甲方： 乙方： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 签字日期： 年 月

13、日 签字日期： 年 月 日 附件 2 合同HSE建设工程施工 甲方： 乙方： 鉴于甲乙双方签署了 网架制作安装工程（以下简称“主合同”）, 为进一步明确双方在工程施工合同中的健康、安全、环境权利、义务及责任，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法以及有关的国家法律、法规及标准，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。 1 定义及解释 违约、违规、违章：指本合同当事人违反安全法律法规，违反安全规章、标准，违反安全约定的行为。 事故：指在本合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。 不可抗力：指合同当事人

14、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。 健康安全环境例卷：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。 2 工程项目概况 工程名称: 加气站网架制作安装工 程 工程内容:钢网架设计、制作、安装 施工过程中可能存在的危害： 甲方郑重告知乙方：在工程施工期间，可能存在以下危险危害，乙方应积极采取有效安全措施消除这些可能存在的危险危害，防止发生任何安全事故： 包括但不限于起重吊装伤害、车辆伤害、高空作业跌落、物体打击、机械

15、伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源（固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等）、冬季施工中的低温冻伤等。 3 双方的权利义务 甲方的权利： 有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守甲方的安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。 有权按规定对乙方的安全业绩、资质进行审查，对乙方针对作业项目制定的健康安全环境例卷进行审查并备案。 有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。 有权要求乙方维护好甲方相关的安全生产设施、设备和器材。 有权对乙方的施工作业现场的安全

16、作业情况进行监督检查，对违章指挥、违章操作等行为进行制止、批评教育、经济处罚。 发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。 甲方的义务： 贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准和股份公司安全生产规章制度。 向乙方明确施工作业区的范围、危险点源及安全要求。 向乙方提供工程服务合同中规定的作业条件。 发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照公司有关规定进行报告。 根据项目要求应尽的其他义务。 乙方的权利： 在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。 发生严重危及

17、乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施 避险。乙方的义务： 必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，配备必要的劳动保护用品，严格执行有关的法律、法规和规章制度。 指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为和隐患，应采取有效措施积极处理。 发生事故时，应积极抢险，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。 应对作业人员进行作业前的安全教育培训，具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。 不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。 在作业过程中有危及安全生产的施工作业时，应

18、提出切实可行的方案，报经甲方同意后，方可实施。 对承包工程付全部安全生产责任，不得将工程分包。如需分包，应经甲方书面认可后，由乙方挑选具备工程服务项目施工资质和安全资格的施工单位，并且其特种作业人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，工程分包单位在施工中发生的安全责任事故，由乙方对甲方承担全部责任。 对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产，乙方有义务予以爱护，若其财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方，并承担赔偿责任。 4 事故调查 在主合同的履行过程当中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家有关规定进行。 5 违约责任及处理 甲乙双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。（违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。） 发生事故时，双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。 发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家有关规定进行。双方对事故责任有争议时，以政府有关部门的认定为准。 因乙方违约造成的事