某公司管理制度文件

1、公司管理制度文件第三册 经营部管理制度）XXXX）集团有限责任公司二O一O年六月编号： 003号*经营部管理制度 0一、职责 012. 月度工作计划621. 部门职责 0*2. 岗位职责 12.1.岗位定员 1*2.2.岗位职责 2*2.3任职资格 11*二、管理办法12*3.1.签订工程合同的法律依据3.2.工程合同起草与评审 13.3.工程合同的签订 15*3. 工程合同管理办法12*13*3.4. 工程合同过程管理 21* *3.5 合同的归档管理 25*4. 工程招投标与专业分包管理办法 284.1. 对外工程投标的管理 284.2. 专业分包工程管理 30* *5. 项目预算管理办法

2、 32项目预算管理的重要性 32* 项目预算管理的主要工作 32* 项目预算管理的要求 336. 项目成本管理办法 34明确经营部在项目成本管理中的地位： 经营部在项目成本管理中的主要职责： 项目造价员在项目成本管理中的主要职责： 对项目成本管理工作的有关要求： 375.1.5.2.5.3.6.134*6.26.36.435367. 工程签证与索赔管理办法 38*7.1. 工程签证的管理： 387.2. 工程索赔的管理： 448. 工程竣工结算管理办法 528.1. 工程竣工结算的基本原则和要求 528.2 准确编制工程结算 53*9. 劳务结算与专业分包结算审核办法55*9.1. 劳务分包单

3、价确定与专业分包结算审核55 *9.2. 专业分包结算审核 5610. 项目承包管理办法 57*57*11经营部保密制度61*三、工作计划要求61*11. 年度工作计划11.1. 经营部年度工作计划的内容 6111.2. 年度工作计划的要求 62*13. 工作计划的检查与调整 6213.1.13.2.四、考核与奖罚 五、附则 64附件一 65* 公司施工项目现场签证管理办法 附件二 72公司施工项目工程索赔管理办法 附件三 83*工作计划的检查 工作计划的调整 6462*63*65*7288公司施工项目工程竣工结算管理办法83*附件四 88* 公司对甲合同和专业分包合同履约管理办法 附件五 9

4、0*公司施工项目工程变更实施管理办法 90经营部管理制度 责、职1. 部门职责 1.1. 经营部是公司负责对外经营、承揽施工任务 , 对外与业主或 总包单位、 对内与分包单位洽谈施工合同 , 并负责工程预结算、 工程造 价全过程管理和项目成本预测与成本计划、成本控制的业务主管部门 和成本核算、成本分析、成本考核的参与部门1.2. 掌握建筑市场动态 ,建立稳定可靠的经营信息网 , 及时收集 工程信息并向总经理汇报 . *1.3. 负责公司对外投标的报名、资格预审或资格后审、参与投标 全过程、组织编制经济标等工作1.4. 负责对外与业主或总包单位施工合同的起草 , 并参与合同的 洽谈与签订 . *

5、1.5. 组织项目部认真做好项目预结算各项工作 , 审查项目造价员 编制的预算 ,组织项目开工前施工图实物工程量清单的编制 . 组织经营 部对口分管项目的造价员 , 深入项目施工现场指导督促项目部做好现 场签证、工程索赔、设计变更、 进度计量与付款申报 ,组织并参与各项目竣工结算的编制 , 并负责审核 .同时做好相关资料的收集与归档 , 做 到每月以书面形式上报当月负责项目造价过程管理的情况 , 包括资料 的收集情况的汇报 , 项目造价组要把当月项目完成工程量及对业主进 度款及现场签证、 变更等在每月 30 日前上报部门经理审核同时报总经 理及副总审阅 .凡超过 10 万元,且在 50万元以内

6、的变更、签证,项目部 必须同时报公司经营部与公司领导批准后执行 ,50 万元以上的必须同时报部门经理、畐y总经理审核后报 总经理批准后才能执行.及时组织 办理竣工结算，负责催收各项工程款项.1.6. 做好项目成本管理有关工作，包括成本预测，对项目下达成本计划.协助项目搞好成本实施，加强成本控制，配合财务部搞好成本 核算和成本分析,参与经济活动分析,提出改进项目成本的意见和措施 参与项目成本考核.通过加强成本管理，以达到提高经济效益的目的 组织或参与项目承包有关工作.1.7. 参与专业分包、劳务分包工程与材料采购的招标评标，提供各项参考单价与价格分析对比，同时负责提供各专业分包单位报价的利 润对

7、比，及时上报副总及总经理作为决策依据，明确专业分包工程分包 范围，负责组织专业分包工程合同洽谈、合同签订与合同交底.1.8. 负责劳务结算审核和专业分包工程结算审核，及劳务单价的 确定,负责专业分包工程价格审核及进度计量与支付 ，最终结算与尾数 支付审核等工作，负责提供投标前各专业分包工程量清单 .1.9. 根据各个工程项目的结构形式、 工程特征和拟采用的专业分 包和劳务分包方式，参与确定各分部分项工程和各工种劳务分包的承 包基数的具体含义和计量原则与计量方法（如按混凝土的体积或按建筑面积、水平投影面积等）；并负责项目承包基数指标的测算、合同拟定与签订，组织阶段考核和最终考核，参与合同兑现.1

8、.10.完成总经理交办的其他工作.2. 岗位职责2.1. 岗位定员经营部在公司本部定员 6人，设经理1人、副经理1人、土建造价 员2人、安装造价员1人、经营人员1人,公司将根据各年度承接的实际工程量对公司造价人员进行相应的调整.经营部根据公司项目的实际情况，在各在建项目配备相应的造价员，特大型项目经总经理批准后 设造价组.2.2. 岗位职责2.2.1. 经理职责一（1）接受副总及总经理领导，全面安排、协调、督促、检查本部 门各项工作，直接对总经理负责.（2）协助总经理开展对外经营，承揽施工任务.重点做好投标组织, 编制经济技术标书以及中标后的合同谈判与合同签订等工作.并及时回收各工程应收账款.

9、（3）统筹对外投标的各项工作，组织投标中商务部分资料的整理和经济标的编制，审核投标报价.（4）负责对业主或总承包单位施工合同的洽谈与签订工作，并协调之间的各种关系.（5）负责组织并审核工程竣工结算，负责与业主协调的各项工作，其中包括施工期间对业主的各项经济资料和竣工结算，负责各项目对业主索赔工作并做到及时涵件往来（6）负责指导、督促、检查各项目日常有关工程造价管理的各项 工作（包括变更、签证、索赔、新增单价申报、进度计量与付款申报、 对业主的结算等，并负责各项资料原件的及时收回及归档，负责检查每 月10日前把上月的各项经营资料原件分门别类的移交到公司档案室） 做好各项工作的交底和审核并交底（7

10、）负责组织编制项目成本预测和成本计划，负责并指导项目成本控制，并参与项目按阶段进行成本分析和成本考核工作.（8）负责审核各项目进度报量，跟踪项目收款情况，及时做好各项款项的回收.（9）参与重大项目专业分包合同谈判.（10）负责安排部门副经理负责审核对各专业分包、劳务分包、材料采购等各项报价最终确认前与业主投标报价或拟结算单价的对比 分析工作并上报总经理，做为在总经理和副总经理确认各项合同单价 前参考的重要依据.（11）对外协调各合作单位（包括业主、总承包单位等）之间的关系，对内协调部门之间的工作由部门副经理负责 .（12）根据各个工程项目的结构形式、工程特征和拟采用的专业 分包和劳务分包方式，

11、参与确定各分部分项工程和各工种劳务分包的 承包基数的具体含义和计量原则与计量方法（如按混凝土的体积或按 建筑面积、水平投影面积等）；组织项目承包基数的测算和承包合同的 起草,协调项目承包的有关工作.（13）负责部门员工每月的工作安排、月底的工作考核等工作（14）完成总经理交办的其他工作.一2.2.2. 副经理职责（1）接受部门经理领导，协助安排、协调、督促、检查本部门各 项工作，协助部门经理对员工工作计划安排及月底绩效考核，直接对部门经理、副总经理、总经理负责，对自己分管工作负全责.（2）协助做好对外投标的各项工作，参与经济标的编制，并审核投标报价.负责内部各专业分包及劳务分包的谈判.（3）参

12、与对业主或总承包单位施工合同的洽谈与签订工作（4）参与并审核工程竣工结算，参与与业主的协调与协商工作 其中包括施工期间对业主的各项经济资料和竣工结算.（5）参与指导、督促、检查各项目日常经营核算工作 （包括变更、签证、索赔、进度计量与付款申报、对业主的结算等，并负责各项资料 原件的及时收回及归档，负责检查每月10日前把上月的各项经营资料 原件分门别类的移交到公司档案室），并做好各项工作的交底的起草， 报部门经理审核后，对相关人员进行交底.一（6）重点负责成本分析,提供招投标清单,审核分包队及劳务结 算，分析材料投标价的合理性，并上报部门经理、副总经理、总经理 作为重要分析.对分包队伍及劳务队伍

13、最后退质保金时，要先经工程部把关是否有质量问题，及施工过程中安全文明施工是否到位，并视情况作出是否扣除质保金.一（7）负责组织编制项目成本预测和成本计划，指导项目成本控制，并参与项目按阶段进行成本分析和成本考核工作.（8）代表本部门参与分包、劳务分包与材料采购招标、 单价审核 等工作，负责提供各项参考单价和价格分析 ,以及工程量清单.参与招 标洽谈，明确专业分包工程的分包范围，负责组织专业分包工程合同起 草、洽谈、合同签订与合同交底.并负责分包结算的审核、付款；并审 核各项目施工任务单.一（9）对内协调部门之间的工作，负责办理各种分包付款工作.（10）代表本部门参与承包基数的具体含义和计量原则

14、与计量方法的确定；组织项目承包基数的测算和承包合同的起草，协调项目承包的有关工作.（11）负责审核对各专业分包、材料采购等各项报价最终确认前与业主投标报价或拟结算单价的对比分析工作，报部门经理审核后送副总经理、总经理作为确认各项合同单价前参考的重要依据.（12）作为部门经理的助手，全力配合统筹整个部门各项工作，当 部门经理不在岗时，代行部门经理主持工作，确保部门工作不受影响.（13）每月底配合部门经理，根据下月的总体计划进行各项工作的安排,并负责本职范围内工作详细的计划，月末对当月工作计划完成情况的检查，并形成书面汇报材料报部门经理审核.(14)完成领导交办的其他工作.2.2.3 项目造价组长

15、及项目预算员负责人主要职责与工作要求:*特大型项目和总经理认为有必要的大型项目设置造价组,项目造价组长由总经理提名决定,其主要职责和工作要求是:1.接受项目部和公司经营部双重领导，接受经营部的业务指导，同时对项目部和经营部负责，最终对总经理负责.2.认真组织项目造价员分工负责，落实责任，较好地完成所在项目预结算和经营管理各项工作，完成项目成本管理的有关工3. 组织项目造价组及时完成项目开工前施工图实物工程量清单的编制和施工图预算，对施工图预算的要求:(1) 完成时间：一般大型项目在开工后50天内完成，特大型项目根据已到图纸资料情况根据项目进度需求及时并适当提前按分部工程有计划安排给材料米购留有

16、充分时间，但总的完成时间控制在3个月内.(2) 完成内容：施工图预算的编制必须提供成套的按分部工程分别汇总的工料机及措施费、管理费等费用分析资料及人工与材料的 预算数量.(3) 完成的准确性：分部工程误差不超过正负 3%,项目总的预算误差应控制在正负1.5%以内.施工预算工作在项目开工后半年内公司要组织对造价组进行检查,公司按上述要求在规定时间内并且按所要求的内容和准确性完成的给项目造价组奖励320020000元.如因预算计算错误给公司造成损失，则按损失金额的 3%10%寸项目造价组处以罚款，给公司造成重大损失的将进行纪律处理直至解除劳动合同，如构成犯罪的送司法机关处理.对项目造价组的奖罚由组

17、长按各造价员的贡献和责任进行分项目造价组所编制的预算和预算资料经组长初审签字后及时报公 司经营部审查审核，确认完成的时间和质量.4. 组织项目造价员深入施工现场，认真及时做好项目现场签证、设计变更、工程索赔、进度报量和付款申报工作，其要求是:(1) 所有变更、签证、索赔事项，必须与施工进度同步跟进，原则上当月发生的当月要办理手续，凡10万元以内的由组长、项目经理 审核并报经营部备案,10万元50万元的由项目造价组长审核签字后上报经营部审核并经公司副总批准后执行,50万元以上的按上述程序完成后必须报副总审查最后报总经理批准才能执行*计划报经营部，该成本计划应按分部工程列出，最后进行汇(2) 所有

18、变更、签证与索赔，原则上当月发生的当月要办理中间结算并进入进度报量(特殊情况也只能拖到次月)及个别特殊情况要 说明清楚并及时上报经营部负责人向部门经理、公司副总及总经理书面报告.每月的进度报量必须按合同要求认真进行统计，足额上报，以便及时回收工程款.*(3)及时收集各项变更、签证、索赔、中间结算和进度报量等留一份原件存档.所有变更、签证、索赔和中间结算与进度报量均要建立完整台帐以备检查.*5. 负责组织项目造价组对各项专业分包和劳务分包工程所完成的工程量进行认真审查，并建立台帐，参与劳务分包工程零星劳务单价和计时工的审查认定,具体按以下要求进行:*(1) 各项专业分包工程必须分别编制准确预算，

19、分包范围内的各项工程量首先必须总量控制，然后对分期结算的工程量进行严格审核,并建立台帐，确保最后结算时总的工程量不得突破总的数量.要做到分部工程量不得超过正负 2%,如超出造价员(造价组长)要承担给公司造成损失3-10% .(2) 对劳务分包工程每月施工任务单的各项工程量必须与施工图和预算认真核对，必要时要深入现场进行核对，并建立准确的台帐，特别是对暂开的工程量除暂开的工程量不得超过实际完成的工程量外还必须做好总量控制，一旦发现问题必须检查核对.*(3) 认真参与劳务合同外的各项零星单价和调整劳务单价的确定,并签字认可.严格执行有关计时工的规定，在权限范围内的计时工应及时现场核对然后签字确认，

20、权限范围外的按规定上报办理手6. 组织项目造价员参与项目成本管理，具体做好以下工作:*(1) 参与项目工料机及各项预算费用分析，编制项目初步成本(2) 按照公司下达的成本控制计划，项目造价组长应起到项目成本员的作用，在项目经理领导下认真做好层层分解、 层层下达具体任务,然后认真做好成本控制的各项工作，一旦发现成本失控问题，应及时报告项目经理同时上报经营部负责人、 公司副总及总经理，并提出建 议和对策及时研究解决，认真做好成本控制工作.(3) 认真参与成本分析和成本考核工作，及时提供有关分析考核资料.7. 组织项目造价组认真对项目材料计划单和结算单进行审核并建立台帐.*& 项目造价组长应对业主签

21、订的施工合同和其他各项分包合同 的履行情况进行检查，对向监理、设计、业主所申报的各项变更、签证、 索赔、单价确认等，应及时跟踪催促，及时落实，需要发函的事项应及时 起草函件经由项目部报经营部 ，并经副总审核后报总经理审阅后及时发出.公司领导每半年6个月要对造价组进行一次对以上事项评审，对完成较好造价组给予 200010000元奖金,对较差要处罚200010000元 *9.按照经营部的计划和组织，认真参与项目竣工结算，项目造价组必须认真准备好各项结算资料项目造价组长应认真完成项目部和公司经营部交办的其他各项工作，切实做好内外协调和对项目造价员的工作考核工作2.2.4. 经营部造价员职责（1）接受

22、部门经理、部门副经理领导，协助部门经理协调、督促、 检查本部门各项工作.（2）参与对外的各项投标工作,负责经济标的编制等与投标相关的各项事务.（3）参与对各分管项目专业分包工程合同的洽谈与签订工作（4）负责对各专业分包工程结算的审查及工程款的支付审查，并做到实时跟踪服务.（5）负责劳务队伍各项工程量的审核,建立详细的审核台账,并参 与各零星单价的确定工作.一（6）参与编制工程竣工结算，负责包括施工期间对业主的各项经 济资料和竣工结算在内的审核.一（7）协助督促、检查分管项目日常经营核算工作（包括变更、签 证、索赔、报量、对业主的结算等，并负责各项资料原件的及时收回及 归档，负责检查每月10日前

23、把上月的各项经营资料原件分门别类的移 交到公司档案室），并做好各项工作的交底的起草,报部门经理审批后， 向项目相关人员进行交底.（8）参与分管项目成本管理的有关工作，督促项目搞好成本控制， 参与成本预测、成本计划、成本分析与成本考核工作.（9）审核分管项目进度报量，跟踪项目收款情况，协助做好各项款项的回收.（10）参与劳务单价的确定，及时配合劳资部深入项目解决有关补充劳务单价.（11）协调项目承包的有关工作.一作.（12）接受部门经理领导和业务指导，完成部门经理交办的其他工2.2.5. 经营人员职责（1）建立稳定可靠的经营信息网，保持每天上网查询珠三角地区 工程招标信息及招投标新政策、新规定，

24、同时积极收集、整理其他招标 工程信息，并及时向部门经理汇报.（2）按照部门经理指令，及时完成交易中心网上该报工程项目的 报名工作.（3）具体做好投标工程商务部分资料整理和投标书的封标工作协调各投标单位的关系.（4）及时办理公司在广州的备案工作,包括建委及交易中心的各项协调工作.（5）接受部门经理的领导和业务指导,完成部门经理交办的其他工作.2.2.6. 项目造价员职责,接受经营部的业务指导，（1）接受经营部和项目部的双重领导 完成经营部和项目部交办的一切工作.（2）负责所在项目开工前施工图实物工程量清单的编制，编制项目的施工图预算.一（3）负责施工任务单、分包结算工程量的审核，并建立审核台账.

25、（4）负责材料计划单及材料结算单的审核 ，并建立台账.（5） 参与项目人工、材料、机械消耗量分析,编制项目成本计划 报经营部,参与成本控制与考核,参与项目承包基数指标测算.（6） 项目中标并开工后，组织项目部相关人员参加经营分析会 并督促在施工过程中落实.（7）深入施工现场，及时做好项目现场签证、设计变更（包括材 料变更和工序变更）、工程索赔、进度款申报、竣工结算工作 ，每月两次向公司负责该项目的造价员移交项目实施过程中的各项与经济有关的资料原件（包括：新增图纸、设计变更、工程联系单、业主及监理发出的各项函件、会议纪要、现场签证单、进度款申报资料、索赔资料、材料单价呈批单、综合单价呈批单等）,

26、并办理好交接手续.,并经常检查计划执行情况（8）按月（旬）编制项目生产计划及时向项目领导反映生产中存在的问题（9）对向监理、设计、业主所申报的各项变更、签证、索赔、单 价确认等，应及时催促跟踪，对于没有及时返回的应及时发函向相关单位催促，并在相关例会上提出，同时向项目经理及公司经营部负责人汇 报,确保该文件满足合同约定的时限要求并生效.（10）对于项目整个合同履行期间，对于业主、设计、监理违反合 同中相关约定的，应及时向其去函，该函由项目造价员起草并报公司经 营部审核后向相关单位发函.（11）按月编制生产完成情况统计月报，建立健全项目生产统计台账.（12）项目造价员是公司与经营部派驻项目部的经

27、济要员 ，应认真 履行上述各项职责，特别是要严格审核各项分包的工程量，必须对审核 的工程量负责，并按有关规定实行奖罚.一（13）接受部门经理、项目经理的双重领导，服从工作安排与分工， 完成领导交办的其他工作.2.3任职资格2.3.1经营部经理的任职资格为：全日制大专以上学历，工民建或工 程管理相关专业毕业，工程类高级职称；有5年以上大型建筑公司同岗 位工作经验，并有8年以上预结算审核、合同管理、工程造价与成本控 制经验，熟悉建筑法规、施工法规和财务知识，具备本职工作的系统理 论知识和实践经验，并能有效地用于管理工作；熟练使用OFFICE软件、AUTOCA等软件；身体健康，具备很强的理解能力、判

28、断能力，考虑问题周全、细致、有远见；具备很强的沟通协调能力、决策能 力 * 2.3.2 经营部副经理的任职资格为：全日制大专以上学历，工民建或 工程造价相关专业毕业，工程类中级或以上职称，具备造价工程师执业 资格；有3年以上大型建筑公司同岗位工作经验 ，并有6年以上预结算审核、合同管理、工程造价与成本控制经验，熟悉建筑法规、施工法规 和财务知识，具备丰富的本职工作的实践经验，并能有效地用于管理工 作；熟练使用OFFICE软件、AUTOCAD预算专业软件；身体健康，具备 较好的理解能力、判断能力，考虑问题周全、细致；具备较强的沟通协 调能力、执行能力.233 经营部造价员（及项目部造价组长、造价

29、员）的任职资格为: 大专以上学历,工民建或工程造价相关专业毕业,具备造价员资格证;有5年以上预结算编制与审核经验，熟悉国家工程量清单计价规范和 广东省及广州市建设工程综合定额，了解建筑法规、施工法规和财务知 识；熟练使用OFFICE软件、预算专业软件；身体健康，具备较好的理 解能力、考虑问题周全、细致；具备较强的沟通协调能力、执行能 力.二、管理办法3. 工程合同管理办法本管理办法所指的工程合同包括公司与业主签订的工程施工合同（以下称对甲合同）、公司与总包单位签订的工程施工合同 （以下称承包分包合同）、与专业施工单位签订的工程分包施工合同（以下简称发包分包合同）、与项目签订的承包责任寸等3.1

30、. 签订工程合同的法律依据主要有：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建筑安装工程总分包实施办法、建设工程质量管理条例、建筑 业企业资质管理规定、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定32工程合同起草与评审3.2.1. 工程合同起草（1）工程合同起草由经营部负责，但有关工程进度计划、进度控 制、节点工期,质量计划、质量控制,安全文明施工措施等方面的内容 由工程部和项目部负责.（2）对甲合同一般采用最新的 广东省建设工程施工合同 示范 文本,按照该文本的要求，由经营部根据招标投标文件的内容和承诺，结合公司和工程的实际情况，经过反复研究和推敲，起草合同初稿.（3）发包分包合同标准文本的拟定：

31、 根据国家有关法律、法规和政策,从公司实际情况出发，结合分包专业工程的特点，按照合同内容 的要求，由经营部首先起草好标准分包工程合同文本初稿 ，然后按照下面规定的评审程序和评审办法进行评审，最后送交公司领导审查确定 正式合同文本.（4）发包分包合同起草：采用上述分包标准合同文本，由经营部根据公司实际情况和工程特点，对合同内容进行认真研究后起草合同 初稿.(5) 承包分包合同起草：承包分包合同，应根据分包工程的范围和特点，可采用现行广东省建设工程施工合同示范文本，否则应尽量采用上面所述的公司与发包分包标准合同文本，不管采用何种合同文本,均由经营部在充分了解总包单位与业主的总包合同和工程的实 际情

32、况后，按照有关规定起草合同初稿.3.2.2. 工程合同评审(1) 合同评审的要求：通过合同评审，主要应确定:1) 合同的合法性：包括合同当事人的法律地位是否合法，是否有签订和履行合同的权利能力和行为能力； 合同内容是否符合国家法律、 政策的规定；当事人的意思表示是否真实、 一致，权利、义务是否对等； 订约程序是否符合法律规定.一当事人双方的权2) 合同的严密性：包括应具备的条款是否齐全; 利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；3) 合同的可行性：包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同 的能力和条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；予计合同非 正常履行时可能受到的经济损失.(2)

33、合同评审的内容：各部门进行合同评审的主要内容是:1) 项目部：对合同工期和进度要求、质量标准、安全与文明施工、 双方的责任范围及其它与项目部有关的条款进行评审并提出意见.2) 财务部：对付款条件、合同价款、税金及其他与财务有关的条 款进行评审并提出意见.3) 工程部：对工期、工程质量和技术标准、安全文明施工的要求、 工程验收、工程保修、质量保修金的返还以及其他与工程部有关的条 款进行评审并提出意见.4）材料部：对材料设备供应方式以及与材料设备有关的其他条款进行评审并提出意见.5）经营部：*a对于自己拟稿的合同，负责对各部门提出的评审意见及时进行 汇总并作相应修改,负责组织与对方进行谈判,确保合

34、同的合法性、严 密性与可行性.b对于对方提供的合同稿（如遇承包分包合同，总包单位坚持提供合同稿时；除此以外应坚持由我方提供合同稿），经营部应详细了解和 掌握对方情况，包括总包合同的主要内容，然后认真分析合同稿中的条分析并预计分包工程施工中款是否平等、合理,特别是否有苛刻条款；可能承担的风险，对合同的合法性、严密性和可行性作出全面的评价3.3.工程合同的签订3.3.1.对甲合同的签订（1）对甲合同的特点和要求1）对甲合同的工程项目一般是通过投标而中标获得，因此,应以招标书和投标书为依据,在合同签订前,必须充分掌握招、投标书的有关 内容.2）目前在广东省内签订对甲合同东省建设工程施工合同示范文本（

35、号文），该文本由协议书、通用条款、,均米用广东省建设厅制定的 广2006年版）（粤建管字200610专用条款及合同附件与格式四个部分组成.签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，以便更好地签订“专用条款”3）对甲合同内容全，要求高，因此对甲方和工程都要有充分的了解在洽谈和签订合同前要有充分的准备（2）对甲合同的重点与注意事项:1）工期：明确约定开工竣工日期；明确规定工期顺延条款; 提前竣工奖和延误工期处罚坚持对等 .2）质量：明确约定参加验收的单位、人员,采用的质量标准,验收程序，须签署的文件；产生质量争议的处理办法应该明确； 合 同约定的质量标准高于国家验收标准时需争取优质工程奖；

36、质量违 约责任必须合情合理,不能接受苛刻条款；质量保证金坚持按通用条 款规定.3）造价：是对甲合同的核心内容之一 ,必须注意：合同价款的 约定必须明确；合同价款的调整是关系工程造价的重要因素，合同必 须约定调整的范围、程序、计算方法，对设计变更、现场签证的确认和时限要求要作出明确规定，物价因素和后续法律引起的调整要作出确 切约定，一般应按施工合同示范文本中的通用条款执行.4）付款和竣工结算：预付款要约定付款比例和抵扣办法； 进 度款：应明确申请拨付的周期、程序、办法、付款时间；明确约定 办理结算程序和时限；确定结算价款的支付程序和支付时间以及延 期支付的违约责任.5）发包方工作以及发包人代表与

37、监理工程师的职责与权限：发包方应完成的工作内容和完成时间应全面而清楚地约定；明确规定 发包人代表和监理工程师的职责和权限，特别应将具有变更、签证、价 格确认、索赔的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚.6）材料设备的采购和供应：材料设备采购权应全部或大部归承包方；对甲供材料除尽量减少外，还应就发包方应承担的责任和管理 费与结算（含价格和数量的确认）等有关问题作出明确规定；如有甲招乙供材料，必须对供应商作全面了解，并就供货合同签订、供货进度 情况、付款以及相关费用作出明确规定.7）总包服务：如承包方为总包单位，合同应明确规定总包服务范 围、需提供服务的质量标准、提供服务的时限要求、应承担的责

38、任和 总包管理配合服务费的收取比例和收取方式8）违约、索赔和违约责任：合同必须明确规定发包方的违约条款；要约定向发包方索赔的范围、程序、时限要求、和认可方式；要规定承、发包双方的违约责任，对发包方的违约责任要有约定，对 承包方的违约责任应合情合理； 运用担保条件，降低风险系数：发包 方应向承包方提供工程款支付担保.3.3.2. 承包分包合同的签订（1 ）签订承包分包合同的前期工作1）对总承包方应进行全面考察与了解，包括企业资质、企业规模、 财务状况、企业信誉等.2）详细了解总包合同，特别是对总包合同中关于工程质量、工期 要求、计价原则、付款办法等重点内容要清楚明了.3）要充分掌握总包方总包工程

39、的整体情况，并对业主有实质性了解.4）对总包方提出的分包合同主要条款进行充分研究和分析,确认是否合理合法.5）对分包工程予先进行成本分析，初步掌握赢利水平.6）了解和掌握总承包方的有关专业资质情况（如消防、弱电、幕 墙工程等），然后根据这些专业工程的分包情况，以求合理确定管理费 等相关费用.（2）签订承包分包合同应遵循的原则:1） 坚持当事人双方法律地位平等的原则.2） 当事人依法享有自愿订立合同的权利，而不受任何单位和个人干预的原则.3） 双方的权利和义务应当遵守公平对等的原则.4）当事人行使权利，履行义务应当遵循诚实信用的原则5） 当事人应当遵守法律、法规和社会公德的原则.（3）签订承包分

40、包合同应注意的问题1）承包分包合同的谈判要求： 明确谈判方针和策略，制定谈判工作计划. 按谈判计划充分做好谈判准备工作.一明确谈判的主要内容，确定谈判的策略，有计划有策略地参加谈判. 承包分包合同应先由经营部进行评审,然后提交总经理确定最 后谈判签约文本.2）签订承包分包合同的注意事项： 合同签订要及时，原则上要求做到先签合同后施工，以免给合同 谈判和签订带来被动.坚持合同评审制度.一 合同签订人要合法：原则上一律由总经理签订、 签字,如遇特殊 情况,应经总经理授权和委托方可.一（4）签订承包分包合同要重点考虑的几个问题1）工程质量：应按分包工程的实际情况 ,根据国家现行验收标准 和总包合同要

41、求合理确定质量等级 .一2）工期：根据总包合同总工期，结合分包工程的特点合理确定分包工程工期.3）预付款问题：除坚持与总包方和业主的施工合同的约定一致外还应充分考虑分包工程的特点，以便能提出充足的理由争取提高预付4）工程变更: 料更换、工序变更） 明确约定.款比例,并明确抵扣方式.为了避免不必要的矛盾和纠纷，对工程变更（含材的认定、签证、调整造价和工期的办法等均要有为了更有利地执行合同，对结算时间、结算手续和5）结算程序：结算程序必须在合同中明确约定.6）付款：对预付款、进度款、结算款均要明确约定支付时间和支 付办法，以及延期支付的违约责任.3.3.3. 发包分包合同的签订（1）发包分包合同的

42、特点和基本要求1）发包分包合同是公司作为承包人将承包合同内的部分工作交给分包人实施，双方约定相互之间的权利和义务的合同，分包工程一般属于专业性较强的专业工程，故又称专业分包工程.2）对外签订专业分包合同，必须遵守国家的法律、法规、政策和 公司有关规定.3）对外签订专业分包合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等 价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则 .一4）签订发包分包合同，一律采用书面形式，并以公司统一的专业分 包合同文本为基础签订.律由5）签订发包分包合同，除特殊情况总经理可授权和委托外总经理签订.-（2）对专业分包单位的要求1）专业对口，企业资质必须与专业工程要求相适应，资质等级根据工

43、程规模的大小，按相关要求选择符合规定的资质2）必须具备相应的管理和支付能力、企业的财务情况,特别是流动资金情况，以及近几年的经营效益好，且企业近几年的各项财务报表 良好.3）必须具备与所分包的工程相适应的实际能力，包括工程技术人 员、管理人员和技术工人素质以及主要机械设备情况.4）企业信誉，包括已承接的施工任务及完成情况，承担类似工程的 施工经历和近几年承包工程的工程质量、安全和工期情况、合同履约 情况好，近几年没有因自身责任引起的工程质量或拖延付款而被起诉 的情况.5）原则上以招标的形式通过平等竞争确定分包单位（3）发包分包合同的主要条款：1）首部分：包括合同双方的全称、签约时间和签约地点

44、.2）正文部分，包括： 工程概况：工程名称、工程地点、工程内容等； 承包方式：一般是“包工、包料、包质量、包安全、包文明施 工、包进度、包管理、包一切费用等形式进行总包干” 双方权利和义务； 工程承包范围； 工程数量； 工程造价（含单价，注明是否含税）； 工程工期和进度要求，并明确各节点工期； 工程质量标准和技术要求； 工程竣工验收：验收时间、验收标准、验收方法、验收程序要 求明确、具体，同时对发生的工程质量争议，要约定处理期限和方式， 对资料移交有明确规定； 结算：除明确结算时间、结算程序外，要特别明确各种签证的确认生效问题；(11) 付款：必须明确以业主付款为前提”(12) 材料设备供应方

45、式；(13) 工程保修；圍违约责任：要特别注意约定违约金数额及计算方法；(15)合同争议、解除与终止：合同应约定如有争议需申请仲裁或起诉，应向我公司或工程所在地的仲裁机构或法院进行,加盖单位公章或合3) 结尾部分：注明合同有效期限和失效条件 同专用章.34工程合同过程管理341.建立合同实施保证体系,相应的项目部和公(1) 工程合同管理的主要责任部门为经营部司财务部、工程部、材料部为管理配合部门.(2) 经营部和项目部有关人员对合同管理都负有责任，且责任要 分解落实到人.(3) 建立方便有效的文档系统(合同台账) ，保证合同的跟踪、 监督和诊断工作正常进行,有利于合同正确执行，如果发生纠纷也可

46、提 供证据.-(4) 为了保证合同的正确执行，对甲合同和承包分包合同在工程 开工前由经营部组织召开经营分析会 ，对招、投标文件和施工合同中的 重点及在施工过程中需采取的措施进行认真分析并做好记录 .(5) 为了促进项目部更好地执行合同，经营部应对项目部有关人 员对合同(对甲合同或承包分包合同)进行详细交底，并做好交底记3.4.2.及时做好合同跟踪（1）根据不同合同的有关规定,应由对方提供预付款保函或履约保函（或保证金）的，应要求对方按合同及时提供.一（2）指导项目部做好对甲（对总包）进度报量（必须超前报量）催收工程预付款、进度款；如遇发包方违约，要及时办理违约签证手续， 按合同约定索赔延期付款

47、之利息或造成我公司延误工期等有关损失费（3）根据设计变更签证及时对甲方 （总包方）提出增减预结算资料,最后按合同规定和国家有关政策、 规定办理竣工结算，结清工程款, 最终办完财务结算.（4）对对甲合同（或承包分包合同）的分包工程 ,应按对甲合同（或承包分包合同）精神签订好发包分包合同,以确保分包工程能保质、保量按期完成.（5）深入项目，及时了解、检查、监督合同的履行情况，并组织处 理合同履行过程中发生的纠纷，重大问题及时向公司领导汇报.（6）及时了解工程实施的实际状况，对与合同相关的工程文件资 料进行分析整理，掌握工程实施状况与合同或合同分析文件存在的差 异和差异程度，分清责任及时采取措施加以

48、解决，并对责任人作出处（7）及时分析工程中存在的问题，评价合同履行情况，提出分析报（8）做好有关合同的各种来往信件、指示、指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等的收集、审查、整理与控制，及时预防行为的 法律后果，弥补自己的工作漏洞，寻找对方的工作漏洞，并及时提出索 赔要求，并送交完整的索赔报告.（9）做好经常性的合同解释，对特殊情况进行扩展分析，及时收集、整理、保存各种合同资料3.4.3. 实施有效的合同监督（1）按照合同有关条款对建设单位和监理单位进行相关监督与协调,使其更好地履行职责，追究其违约责任,进行合同索赔与反索赔，积 极妥善处理合同纠纷.（2）参与各种检查验收，及时提出相应报告，

49、为实施有效监督提供基础.-（3）对发包分包合同实施有效监督：一是防止转包和层层分包 ， 除合同中作出明确规定并视其为违约外 ，还应实施过程检查监督；二是 做好工程进度有效监督，合同中应明确工期与进度条款以及违约责任 ，施工中应实施有效的工期控制权，进行按月、按阶段的控制与监督; 是进行工程量的控制与监督，工程量的计算要经过项目部和公司有关部门的严格审核，对变更部分必须经有关人员和部门的签证认可；四是对工程质量和验收实施有效监督,施工过程中按合同要求严格做好质 量的过程监督，工程验收要严格按图纸和国家规范、 标准以及合同要求 进行.3.4.4. 进行有效的合同诊断（1）当合同执行过程中发现问题，

50、应逐条分析问题产生的原因， 以及内部外部的各种影响因素.（2） 分析各种影响因素达到影响程度的大小.（3）分别确定各个影响因素的责任，以及按合同规定应该由谁承 担责任和责任大小，并确定补救办法和对责任人作出处理 .（4） 经营部负责对合同履行过程中出现的问题进行汇总 ，并在年 中及年底组织一次合同案例分析会，总结经验、吸取教训，以便对合同 管理加以改进、完善和提高.3.4.5. 发包分包合同的变更、解除与纠纷处理(1) 发包分包合同在履行过程中碰到困难，首先应尽力排除困难，保障合同继续履行,如确有不可克服的困难需要变更，应依法在合理期 限内与对方协商.(2) 对方当事人提出变更、解除合同的，应

51、从维护公司合法权益出发，从严控制.(3) 变更、解除发包分包合同，必须符合合同法和相关法律 规定,按程序履行完备的手续，且一律采用书面形式.*(4) 变更、解除合同时，如双方尚未达成协议或协议需经上级批 准而未获批准前，原合同仍然有效，需继续履行，但特殊情况时双方一 致同意中止或终止履行合同的除外.一(5) 变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法承担相应的责任，并须在变更、解除合同的协议 中明确规定.(6) 发包分包合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和公司相关规定妥善处理(7) 处理合同纠纷的原则是:1)以事实为依据、以法律为准绳，

52、法律没有明确规定的，以国家政 策和合同条款为准.2)以双方协商解决为基本办法.在协商过程中，要维护本公司合法权益,同时做到公平合理，互谅互让，达成协议，解决纠纷.一3) 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，切实保障公司合法权益； 因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益,同时尽量采取补救措 施,尽量减少我方损失；因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决.(8) 公司各部门和项目部在处理合同变更、解除或合同纠纷时应加强联系，及时沟通，积极主动地做好有关工作，不应互相推诿、指 责、埋怨，应统一意见，一致对外.(9) 在处理合同变更、解除或纠纷时，严禁以权谋私，否则，一经发现,从严惩

53、处.3.5合同的归档管理合同档案是公司档案的重要组成部分，它是公司对外进行经营活 动的有效凭证，在维护公司合法权益方面发挥着不可替代的重要作用 它反映了公司对外经营活动的情况，是处理经济纠纷、切实维护自身合法权益的有效凭证,在公司的经营管理工作中发挥了重要作用.鉴于建设项目周期长，涉及专业多，面临情况复杂的特点，现根据公司档案管 理制度的有关规定，为合同顺利履行创造条件，结合经营部实际工作 情况,特制定本制度.3.5.1归档范围：合同归档的主要类型有：建筑施工合同、各类承包合同等.各类补充合同、补充协议也应该按照相应类别进行归类 在对归档的合同、协议科学的划分大类后，还可以按照单个项目、个人

54、为单位进行细致的分类.最终做到“一事一档案、一人一档案”3.5.2凡是签订合同、协议都必须统一使用单位印章或法人合同专用章.3.5.3合同实行统一归档管理.(1) 公司办公室负责经济合同档案的管理工作，办公室须留存经济合同审批单原件及经济合同正本 ，同时对招标整个过程的所有资料包括最终总经理审批的相关单据进行分类建档;3.5.4建立合同归档登记簿，对经过用印程序的每件合同、协议都 进行登记并由印章管理人员将其中一份原件留存3.5.5对外签订的经营活动合同、协议一般一式四份，双方各执两 份，经办部门一份，办公室存档一份;3.5.6归档的合同必须是原件.档案人员根据合同用印登记对合同归档情况进行督促检查，促使合同、协议及时归档.3.5.7存档的合同、协议的字迹必须基本符合档案字迹的耐久性标准，以炭素墨水字迹、蓝黑墨水字迹和激光打印字迹为佳.字迹耐久性的评判依据主要有两个：字迹色素的稳定性和字