地下室砖胎模工程劳务分包合同协议书范本

1、编号： _地下室砖胎模工程劳务分包合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共6页发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）因工程需要甲方现将地下室的砖胎模工程承包给乙方独立施工。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济法及有关法律法规，行政法规以及甲方及总包方签订的合同文本，结合本工程具体情况，双方本着遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程劳务分包事宜达成一致，特签订本合同如下：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、建筑面积：约4、结构形式：框剪结构5、建设单位：6、监理单位：7、施工单位：8、劳务公司：二、合同内容： （承包范围、工作

2、内容、工作量计算方式及确认）1、承包范围：(1)地下室基础砖胎模的砖砌体及其他小件附属工程砖砌体。(2) 凡地下室施工图纸内的砌体，甲方，业主的设计变更及多次变更返工。(3) 砖材料进场提前一天润水，转运，调运。(4) 配合劳务公司抄平，放线。(5) 砖在砌体之前，基层建渣清理，基层润水。(6) 严格按照施工图纸及有关有校技术资料施工第2页共6页(7) 所有施工通道（搅拌机）每天要保持现场干净，清爽。要求场地清扫次，违章按照劳务公司处罚条例处罚元一次。(8 ）乙方自带斗车、灰桶、靠尺、广线、三级箱以外的照明线，灯具等一切辅材。(9) 乙方作业人员要有节约意识，现场半截砖、散落的沙石、水泥必须收

3、集充分利用。2、工程量计算方式：按照施工图纸实际收方（扣灰缝）以块数计算。3、合同单价：1、基础砖胎模每块按元计算，2、基础砖胎模抹灰按每平方米元计算。3、排水沟砌砖元一块，抹灰元一平方，垫层按元一平米。4、甲、乙双方签订合同以后，不得以任何借口增、减合同单价，违约方承担元的违约金。5、乙方在签订合同本之前必须先熟悉图纸，施工工艺、看清各项施工难度。确定承认本合同单价属于合理、有利润空间的单价。6、乙方承诺在施工中不停工或者变相停工要求甲方增加合同单价，如果乙方做出停工或者变相停工，甲方有权要求乙方退场，退场费按照合同单价的%给予结算，乙方不得有任何异议。四、合同工期及质量：工期：1、按甲方施

4、工横道图计划组织施工，乙方是否履行合同中的工期义务以乙方是否按照甲方制定的节点工期计划（天计划、周计划、月计划）完成任务为考核标准。若乙方超期一天承担违约金2、元 / 天，并累计。（人力不可抗拒的自然因素影响，乙方必须向甲方项目部经理申请办理工期顺延手续，否则甲方视为工期正常，工期不予顺延。）3、本工程工期按甲方制定工期横道图栋楼暂定年月日年月日止。（实际按现场挖土进度跟踪作业，因为本工程工期紧， 乙方要做好充分准备，作业人员一定满足现场进度要求，晚上加班作业乙方必须服第3页共6页从甲方的安排。 ）3、在施工中乙方若达不到甲方进度要求，甲方有权增加人员协助乙方完成任务，其单价由甲方确定给增加人

5、员，并在乙方的总人工费中扣除给予增加人员，若乙方仍然不能按时、按期完成承包的工作内容，甲方有权解除乙方合同，乙方不得以任何借口影响甲方的工作并无条件退场。质量1、砖砌体感观清爽，横平竖直，灰缝在 -内，垂直度，平整度 . 抹灰横平竖直，垂直度，平整度 . ，密实，感观清爽，阴阳角顺直。 R 角抹圆型。2、工程质量达双优工程。五、付款方式：1、甲方支付给乙方工程款的时间和数量受到总包方所签工程承包合同相关条款的制约，在甲方未收到总包方付款时，乙方承认不得向甲方要取工程款及停工或者变相停工。2、总承包方向甲方付款时，甲方按照乙方完成工程总量人工费支付%，剩余部分待工程验收合格后一个月内付清。3、乙

6、方收到甲方发放的工程款应及时给民工发放工资，若有民工举报，新闻媒体曝光及民工直接向甲方，总包方索要工资，甲方认定乙方违约。并处罚乙方元。甲方有权单方面解除乙方合同。六、安全：1、乙方对所属人员进行入场三级教育，并履行手续。2、乙方必须严格执行上级和甲方有关安全管理制度规定，落实各项管理措施和责任，搞好安全生产。3、乙方人员进场应对工人进行身体检查，若有疾病和年龄在55 岁以上或小于18 岁杜绝使用，否则因此造成的伤亡事故以及其它损失全部由乙方负责。4、乙方人员进场施工必须正确佩戴安全帽，正确栓安全带，穿好安全鞋。5、操作业面的安全稳定性方可施工，违章按照劳务公司管理条例处罚元一次。第4页共6页

7、6、乙方人员严禁在生活区，施工现场私拉乱接电线，点高瓦灯泡， 烧电炉， 违章处罚元一次。7、乙方承认其工人非双方原因发生的安全伤亡事故自行承担一切民事和刑事责任，因双方原因发生的伤亡事故元以内由乙方负责，元以上按甲方与总包方签订的主合同安全伤亡责任赔偿条款乙方负责承担医疗费、赔偿费的%。七、双方责任、权利和义务：1、甲方责任：（ 1）甲方委派为项目经理，主持该工程的全面工作。（ 2）甲方向乙方提供图纸及施工技术资料一份。 （甲方只提供原图， 乙方自行复印， 复印费用自理，复印完毕原图退还给甲方） 。（ 3）甲方负责协调、解决施工过程中的各项工作，临时设施。尽可能为乙方生活提供方便。（ 4）甲方

8、负责对乙方人员进行安全教育，对施工过程中的安全生产文明施工，工程质量，工期计划，材料采购等进行监督、供应。（ 5）甲方负责协调各工种之间的关系，以不影响正常施工。2、乙方责任：（ 1）乙方委派为现场施工责任人，对施工中的安全、工期、质量进行监督管理。（ 2）乙方向甲方必须提交准确的材料计划。（ 3）乙方要严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将全部赔偿，结算时在乙方总人工费中扣除。八、争议的解决方式：1、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准。2、在合同履行中，如发生争议不能友好协商解决，应通过当地人民法院诉讼解决。第5页共6页九、其它条款：1、合同中每项工程以计件，计价结算工程人工费，乙方在施工中不产生计时工。（特殊产生必须有现场两位知情工长当日签字，过期签字无效。特殊产生的计时工技工按元 / 计算、普工按元 / 个计算。）2、乙方在整个施工期间必须保证有充足的劳动力，保证不以任何借口拖延工期。否则，甲方有权组织其它班组进入施工，施工所产生的费用在乙方合同单价2 倍扣除，计时工按元 /个，普工按元 / 个，扣除乙方，乙方不得有任何争议。3、乙方工人在施工现场严禁打架斗殴，违章处罚元