工程建设勘察设计合同

1、 工程建设勘察设计合同工程建设勘察设计合同 5.1 5.1 勘察设计合同概述勘察设计合同概述 建设勘察设计合同是委托方与承包方为完成建设勘察设计合同是委托方与承包方为完成 一定的勘察设计任务一定的勘察设计任务, ,明确相互权利和义明确相互权利和义 务关系的协议。务关系的协议。 5.1.1 5.1.1 勘察设计合同形式勘察设计合同形式 勘察设计合同按委托的内容及计价的不同分勘察设计合同按委托的内容及计价的不同分 为不同的合同类型为不同的合同类型. . 5.1.1 5.1.1 勘察设计合同形式勘察设计合同形式 1 1 按委托的内容按委托的内容( (即合同标的即合同标的) )分类分类 1)1)勘察设

2、计总承包合同勘察设计总承包合同 2)2)勘察合同勘察合同 3)3)设计合同设计合同 5.1.1 5.1.1 勘察设计合同形式勘察设计合同形式 2 2 按计价方式分类按计价方式分类 1)1)按工程造价的比例收费合同按工程造价的比例收费合同 2)2)总价合同总价合同 3)3)单价合同单价合同 5.1 5.1 勘察设计合同概述勘察设计合同概述 5.1.2 5.1.2 建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察、设计合同的订立 1 1 订立条件订立条件 1 1）当事人条件当事人条件 2 2）委托勘察设计的项目必须具备的条件）委托勘察设计的项目必须具备的条件 3 3）工程项目勘察设计任务委托方式的限）工程

3、项目勘察设计任务委托方式的限 定条件定条件 直接委托和招标委托直接委托和招标委托 5.1.2 5.1.2 建设工程勘察、设计合同的订立建设工程勘察、设计合同的订立 2 2 勘察设计合同签订前当事人的资信与能力勘察设计合同签订前当事人的资信与能力 审查审查 1 1）资格审查）资格审查 2 2）资信审查）资信审查 3 3）履约能力审查）履约能力审查 5.1 5.1 勘察设计合同概述勘察设计合同概述 3 3 合同签订的合同签订的程序程序 u 依法必须进行招标的建设工程的勘察设计依法必须进行招标的建设工程的勘察设计 任务通过招标或设计方案的竞投确定勘察、任务通过招标或设计方案的竞投确定勘察、 设计单位

4、后，应遵循工程项目建设程序，设计单位后，应遵循工程项目建设程序， 签订勘察、设计合同。签订勘察、设计合同。 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 工程建设勘察合同示范文本采用的是单工程建设勘察合同示范文本采用的是单 式合同，即不分标准条款、专用条款，即是式合同，即不分标准条款、专用条款，即是 协议书也是具体条款。协议书也是具体条款。 案例案例 19991999年年l0l0月，原告月，原告A A与被告与被告B B答订了一份委托被告对原答订了一份委托被告对原 告准备建设的告准备建设的2828层的药王大厦进行地质勘察的合向，层的药王大厦进行地质勘察的合向， 合同约定、

5、被告府于合同约定、被告府于2 2月月2020白前将勘察资料全部提交原白前将勘察资料全部提交原 告，作为原告委托设计的依据。告，作为原告委托设计的依据。1212月月1515日，被告提交日，被告提交 了完整的地质勘察资料。了完整的地质勘察资料。 1616日，原告董事长在会见区一位领导时，该领导开玩日，原告董事长在会见区一位领导时，该领导开玩 笑说，如果药王大厦能建成笑说，如果药王大厦能建成3030层的话，药工大厦就是层的话，药工大厦就是 我区的标志件建筑。董事长遂决定将药王大厦建成我区的标志件建筑。董事长遂决定将药王大厦建成3030 层，并再次委托被告进行重新地质助察。在被告提交层，并再次委托被告

6、进行重新地质助察。在被告提交 了第二次地质勘察资料后，原告又决定将药王大厦建了第二次地质勘察资料后，原告又决定将药王大厦建 成成3636层，这样的话该大厦就能成为全市的标志性建筑，层，这样的话该大厦就能成为全市的标志性建筑， 于是再次委托被告进行地质勘察。于是再次委托被告进行地质勘察。 案例分析案例分析 对于原告一而再、再刚二地更改委托勘察深度，对于原告一而再、再刚二地更改委托勘察深度， 被告表示出很大的不满。被告表示出很大的不满。 对于第二次、第三次委托勘察双方约定勘察费对于第二次、第三次委托勘察双方约定勘察费 在第一次委托勘察费基础厂每次上浮在第一次委托勘察费基础厂每次上浮4040，特别是

7、第，特别是第 一次勘察的地质状况与第二次勘察地质的状况基本广一次勘察的地质状况与第二次勘察地质的状况基本广 没有太大的差别，于是被告的勘察人员为节省费用，没有太大的差别，于是被告的勘察人员为节省费用， 在没有重新勘察的情况下，在第二次勘察资料的基础在没有重新勘察的情况下，在第二次勘察资料的基础 上稍作数据变动就提交给原告。原告根据被告提交的上稍作数据变动就提交给原告。原告根据被告提交的 勘察资料委托了大厦施工图纸设计。勘察资料委托了大厦施工图纸设计。 案例分析案例分析 大厦工程按照设计图纸进行了施工，当工程施大厦工程按照设计图纸进行了施工，当工程施 工进行到第工进行到第3232层时，监理人员发

8、现大厦开始层时，监理人员发现大厦开始 出现不均匀的沉陷，楼体明显出现倾斜现象。出现不均匀的沉陷，楼体明显出现倾斜现象。 于是原告请求被告再次别勘察的地质资料进于是原告请求被告再次别勘察的地质资料进 行核对。被告的勘察人员感到问题的严重，行核对。被告的勘察人员感到问题的严重， 坚持认为地质勘察完全是按照操作规程进行坚持认为地质勘察完全是按照操作规程进行 的，勘察资料绝对真文可靠。原告不得不委的，勘察资料绝对真文可靠。原告不得不委 托另一家勘察机构进行重新勘察。托另一家勘察机构进行重新勘察。 结果发现，按照建筑层高结果发现，按照建筑层高36层约层约90米的高米的高 度地质探点深度存在着一个地质断裂

9、带，该度地质探点深度存在着一个地质断裂带，该 大厦正跨度在该断裂带上，这是造成该大厦不大厦正跨度在该断裂带上，这是造成该大厦不 均匀陈降的主要原因。为此，原告要求被告承均匀陈降的主要原因。为此，原告要求被告承 担该楼报废所造成的全部损失，并承担退还全担该楼报废所造成的全部损失，并承担退还全 部勘察费和另行委托的勘察费用，遭到被告的部勘察费和另行委托的勘察费用，遭到被告的 拒绝，为此原告诉至法院。拒绝，为此原告诉至法院。 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.1 5.2.1 合同当事人及合同订立目的合同当事人及合同订立目的 勘察合同的当事人就是工程勘察任务

10、的发勘察合同的当事人就是工程勘察任务的发 包人和承包人包人和承包人. . 合同订立的目的是指完成特定的工程建设合同订立的目的是指完成特定的工程建设 项目的勘察任务项目的勘察任务. . 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.2 5.2.2 工程概况工程概况 工程概况包括工程名称工程概况包括工程名称, ,工程建设地点，工工程建设地点，工 程规模、特征，工程勘察任务委托文号、日程规模、特征，工程勘察任务委托文号、日 期，工程勘察任务（内容）与技术要求，承期，工程勘察任务（内容）与技术要求，承 接方式，预计勘察工作量等。接方式，预计勘察工作量等。 第第2 2节节

11、 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.3 5.2.3 发包人的权利和义务发包人的权利和义务 1 1 义务义务 1)1)发包人应提供的资料发包人应提供的资料, ,并对其可靠性负责并对其可靠性负责. . 2)2)向勘察人支付费用向勘察人支付费用. . 3)3)若约定由发包人负责提供材料的若约定由发包人负责提供材料的, ,应根据勘察人提应根据勘察人提 出的工程用料计划出的工程用料计划, ,按时运到现场按时运到现场, ,并派人与勘并派人与勘 察人的人员一起验收察人的人员一起验收, ,同时提供产品的合格证明同时提供产品的合格证明, , 并承担所有费用并承担所有费用. . 第第2

12、 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 2 2 权利权利 从勘查人处获得约定任务的准确、可靠的勘从勘查人处获得约定任务的准确、可靠的勘 察成果。察成果。 3 3 责任责任 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.4 5.2.4 勘查人的权利和义务勘查人的权利和义务 1 1 义务义务 (1)(1)按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行工程勘察，按合同规定的托书及技术要求进行工程勘察，按合同规定的 时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负时间提交质量合格的勘察成果资料，并

13、对其负 责。责。 （2 2）在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的）在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的 安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关 资料的保密义务。资料的保密义务。 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 2 2 权利权利 按合同的约定完成勘察任务，提交勘察成果，按合同的约定完成勘察任务，提交勘察成果， 有权按合同约定的时间获得合同约定的勘有权按合同约定的时间获得合同约定的勘 察费。察费。 当发包人不履行或不恰当履行合同的约定的当发包人不履行或不恰当履行合同的约定的 义务，给勘察人造成损失的，勘查人有权

14、义务，给勘察人造成损失的，勘查人有权 向发包人索赔。向发包人索赔。 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 3 3 责任责任 （1 1）若提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应）若提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应 负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘 察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察 人应承担全部勘察费用；因因勘察质量造成重大人应承担全部勘察费用；因因勘察质量造成重大 经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任 和免收

15、直接受损失部分的勘察费外，并根据损失和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失 程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘 察人在合同中的约定。察人在合同中的约定。 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 （2 2）在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，）在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计， 派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。 （3 3）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工 作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技

16、术作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术 规范要求，向发包人提供增减工作量或修改勘察规范要求，向发包人提供增减工作量或修改勘察 工作的意见，并办理变更手续。工作的意见，并办理变更手续。 （4 4）合同有关条款规定和补充协议勘察人应负的其）合同有关条款规定和补充协议勘察人应负的其 他责任。他责任。 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.5 5.2.5 开工及提交勘察成果资料的时间开工及提交勘察成果资料的时间 (1)(1)要明确的约定勘察开工以及开工到提交勘察成果要明确的约定勘察开工以及开工到提交勘察成果 资料的时间资料的时间, ,一般约定的是具体的日期

17、一般约定的是具体的日期. . (2)(2)勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或 合同规定的时间为准合同规定的时间为准, ,如遇特殊情况如遇特殊情况( (设计变更、设计变更、 工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因 造成的停、窝工等）时，工期顺延。造成的停、窝工等）时，工期顺延。 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.6 5.2.6 收费标准及付费方式收费标准及付费方式 收费标准及付费方式是合同的重点收费标准及付费方式是合同的重点, ,关系到勘关系到勘 察工作的开展察

18、工作的开展, ,也关系到双方的经济利益也关系到双方的经济利益. . 1 1 取费标准取费标准 2 2 付费方式一般分定金、进度款、外业结束付费方式一般分定金、进度款、外业结束 付款及尾款支付付款及尾款支付 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.7 5.2.7 违约责任违约责任 （1 1）发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，）发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费， 每超过一日，应偿付未支付勘察费的每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.1%0.1%逾期逾期 违约金违约金. . (2)(2)由于勘察人原因未按合同规定时间由于勘察人原因未按合同规定时间(

19、 (日期日期) )提交提交 勘察成果资料勘察成果资料, ,每超过一日每超过一日, ,应减收应减收0.1%0.1%勘察费勘察费. . (3)(3)本合同签订后本合同签订后, ,发包人不履行合同时发包人不履行合同时, ,无权要求无权要求 退还定金退还定金; ;勘察人不履行合同时勘察人不履行合同时, ,双倍返还定金双倍返还定金. . 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.8 5.2.8 合同争议的解决合同争议的解决 发包人发包人 勘察人应本着友好合作的精神及时协勘察人应本着友好合作的精神及时协 商解决合同争议商解决合同争议. .但一般在合同中还是应但一般在合同

20、中还是应 该的约定当双方达不成协议时该的约定当双方达不成协议时, ,请谁调解请谁调解; ; 当协商或调解不成时当协商或调解不成时, ,由哪个仲裁委员会由哪个仲裁委员会 仲裁或向哪个法院起诉仲裁或向哪个法院起诉. . 第第2 2节节 工程建设勘察合同的主要内容工程建设勘察合同的主要内容 5.2.9 5.2.9 合同的生效与鉴证合同的生效与鉴证 合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；但合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；但 要按规定到省级建设行政主管部门指定的要按规定到省级建设行政主管部门指定的 勘察合同审查部门备案；双方认为必要时，勘察合同审查部门备案；双方认为必要时， 还可到项目所在地工商行政管

21、理部门申请还可到项目所在地工商行政管理部门申请 鉴证。鉴证。 案例分析案例分析 19991999年，设计委托方年，设计委托方A A与承包方与承包方B B签订了一份签订了一份 建设工程设计合同建设工程设计合同由由B B承接承接A A发包的关发包的关 于某商场建设的初步设计，设计费于某商场建设的初步设计，设计费1515万元，万元， 合同签订之日合同签订之日A A向向B B交付定金交付定金3 3万元，设计期万元，设计期 限为限为3 3个月。个月。 双方约定由委托方提供设计的基础资料，逾双方约定由委托方提供设计的基础资料，逾 期不提交或者提交的资料不完整，应当承担期不提交或者提交的资料不完整，应当承担

22、 违约责任。设计单位不能按时交付设计文件，违约责任。设计单位不能按时交付设计文件， 应当双倍返还定金，并承招违约责任。应当双倍返还定金，并承招违约责任。 案例分析案例分析 合同签订以后，委托方交付了定金，但是在合同签订以后，委托方交付了定金，但是在 交付基础资料时缺少勘察资料，委托方解交付基础资料时缺少勘察资料，委托方解 释说勘察资料正在完善之中，延迟一两天释说勘察资料正在完善之中，延迟一两天 即可提交，设计单位表示可以谅解。即可提交，设计单位表示可以谅解。 两天后，发包方仍然没有提交，经设计单位两天后，发包方仍然没有提交，经设计单位 多次催要，委托方迟延交付其他基础资料多次催要，委托方迟延交

23、付其他基础资料 1010天。设计单位为完成设计任务，加班加天。设计单位为完成设计任务，加班加 点在合同约定的期限内完成了设计任务。点在合同约定的期限内完成了设计任务。 案例分析案例分析 在结算时，设计单位提出：在结算时，设计单位提出： (1)(1)发包方延迟提交基础资料构成违约，应发包方延迟提交基础资料构成违约，应 当承担违约责任；当承担违约责任； (2)(2)发包方迟延发包方迟延1010天交付设计文件基础资料，天交付设计文件基础资料， 但是设计单位加班加点按期完成了设计任但是设计单位加班加点按期完成了设计任 务，对于这务，对于这1010天属于设计单位的赶工，应天属于设计单位的赶工，应 当按照

24、赶工增加设计费用。当按照赶工增加设计费用。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 我国建设部和国家工商行政管理局为建设工我国建设部和国家工商行政管理局为建设工 程设计合同设计了两种文本：程设计合同设计了两种文本： 一是民用建设工程设计合同示范文本；一是民用建设工程设计合同示范文本； 一是专业工程设计合同文本。一是专业工程设计合同文本。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 5.3.1 5.3.1 确定合同当事人及合同订立目的和依据确定合同当事人及合同订立目的和依据 建设工程合同的当事人就是工程设计任务的发包人建设工程合同的当事人就

25、是工程设计任务的发包人 和承包人和承包人. . 合同订立的目的是指特定的工程建设项目的设计合同订立的目的是指特定的工程建设项目的设计. . 合同订立的依据是有关建设与合同的法规、有关工合同订立的依据是有关建设与合同的法规、有关工 程设计的规章与标准、设计项目的建设批准文程设计的规章与标准、设计项目的建设批准文 件等件等. . 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 5.3.2 5.3.2 设计项目的内容设计项目的内容 合同必须对设计的内容如名称、规合同必须对设计的内容如名称、规 模、阶段及计划投资等有具体而详细的模、阶段及计划投资等有具体而详细的 描述，使设计人可

26、据此来安排投资、组描述，使设计人可据此来安排投资、组 织设计。织设计。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 5.3.3 5.3.3 发包人的权利与义务发包人的权利与义务 1 1 发包人的义务发包人的义务 向设计人提交设计工程项目的有关资料文件，向设计人提交设计工程项目的有关资料文件， 并对其完整性，正确性及时限负责。并对其完整性，正确性及时限负责。 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文 件、资料图纸等知识产权；件、资料图纸等知识产权； 按合同约定的数额和时间支付设计费用。按合同约定的数额和时间支付设计费用。 5.3

27、5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 2 2 发包人权利发包人权利 (1)(1)获得工程建设所需的设计文件获得工程建设所需的设计文件; ; (2)(2)对设计人的违约行为提出索赔对设计人的违约行为提出索赔; ; (3)(3)如设计人将发包人提交的设计工程项目的如设计人将发包人提交的设计工程项目的 有关资料及文件违约利用有关资料及文件违约利用, ,而给发包人造成而给发包人造成 经济损失的经济损失的, ,发包人有权向其索赔发包人有权向其索赔. . 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 3 3 发包人责任发包人责任 发包人变更委托设计项目、规模

28、、条件或因提交的发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的 资料错误，或所提交的资料作较大的修改，以致资料错误，或所提交的资料作较大的修改，以致 设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订 补充协议（或另立合同）外，发包人应按设计人补充协议（或另立合同）外，发包人应按设计人 所耗工作量向设计人增付设计费。所耗工作量向设计人增付设计费。 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资 料及文件时，发包人应向设计人支付赶工费。料及文件时，发包人应向设计人支付赶工费。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设

29、工程设计合同的主要内容 5.3.4 5.3.4 设计人的权利与义务设计人的权利与义务 1 1 设计人义务设计人义务 (1)(1)设计人应按国家技术规范设计人应按国家技术规范 标准标准 规程及发包人规程及发包人 提出的设计要求提出的设计要求, ,进行工程设计进行工程设计, ,按合同规定的按合同规定的 进度要求提交质量合格的设计资料进度要求提交质量合格的设计资料, ,并对其负责并对其负责. . (2)(2)设计人应保护发包人的知识产权设计人应保护发包人的知识产权, ,不得向第三人不得向第三人 泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济 资料。资料。 5.3 5

30、.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 2 2 设计人权利设计人权利 （1 1）获得合同约定的设计报酬。）获得合同约定的设计报酬。 （2 2）当发包人违约利用设计成果时，有权向）当发包人违约利用设计成果时，有权向 其提出索赔或提起诉讼。其提出索赔或提起诉讼。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 3 3 设计人责任设计人责任 （1 1）按合同约定的技术标准进行设计，并保）按合同约定的技术标准进行设计，并保 护设计的工程具有合理的使用寿命。护设计的工程具有合理的使用寿命。 （2 2）设计人交付设计资料及文件后，按规定）设计人交付设计资料及文件后

31、，按规定 参加有关的设计审查，并根据审查结论负参加有关的设计审查，并根据审查结论负 责对不超出原定范围的内容做必须调整补责对不超出原定范围的内容做必须调整补 充。充。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 5.3.5 5.3.5 设计收费估算值及设计费支付进度设计收费估算值及设计费支付进度 设计费的计算较多地采用设计费的计算较多地采用按估算总投资乘以按估算总投资乘以 设计取费费率的方法设计取费费率的方法, ,也有采用也有采用单位面积单位面积 或单位生产能力为基础计算设计费的或单位生产能力为基础计算设计费的, ,也也 有采取有采取设计总费用包干设计总费用包干的的.

32、 . 但无论采用何种方法但无论采用何种方法, ,除了小型工程项目外除了小型工程项目外, , 设计费一般都采取分期支付的办法设计费一般都采取分期支付的办法. . 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 (1)(1)设计定金设计定金, ,即设计预付款即设计预付款, ,也称设计费的首也称设计费的首 期支付期支付, ,一般在合同里约定在签约后的一般在合同里约定在签约后的3 3天天 内支付内支付, ,支付额常为总设计费的支付额常为总设计费的20%.20%. (2)(2)提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设 计费计费, ,支付比例由双方在合

33、同中约定支付比例由双方在合同中约定. . (3)(3)在提交最后一部分施工图的同时结清全部在提交最后一部分施工图的同时结清全部 设计费设计费, ,不留尾款不留尾款. . 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 (4)(4)实际设计费按初步设计概算实际设计费按初步设计概算( (施工图设计施工图设计 概算概算) )核定核定. .实际设计费与估算设计费出现实际设计费与估算设计费出现 差额时差额时, ,双方另行签订补充协议双方另行签订补充协议, ,多退少补多退少补. . (5)(5)本合同履行后本合同履行后, ,定金抵作设计费定金抵作设计费. . 5.3 5.3 建设工程

34、设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 5.3.6 5.3.6 违约责任违约责任 1 1 发包人的违约责任发包人的违约责任 2 2 设计人的违约责任设计人的违约责任 5.3.7 5.3.7 其他其他 (1)(1)发包人提交合同约定的资料及文件超过规定期限发包人提交合同约定的资料及文件超过规定期限 1515天以内天以内, ,设计人按合同规定交付设计文件时间设计人按合同规定交付设计文件时间 顺延顺延; ;超过规定期限超过规定期限1515天以上时天以上时, ,设计人员有权设计人员有权 重新确定提交设计文件的时间重新确定提交设计文件的时间. . 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程

35、设计合同的主要内容 (2)(2)发包人要求设计人派专人留驻施工现场进发包人要求设计人派专人留驻施工现场进 行配合与解决有关问题时行配合与解决有关问题时, ,双方应另行签双方应另行签 订补充协议或技术咨询服务合同订补充协议或技术咨询服务合同. . (3)(3)如果合同约定设计人交付的设计资料及文如果合同约定设计人交付的设计资料及文 件份数超过件份数超过 规定的份规定的份 数数, ,而在招标文件中又没有相应要求的而在招标文件中又没有相应要求的, ,设设 计人可另收工本费计人可另收工本费. . 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 (4)(4)本工程设计资料及文件中本

36、工程设计资料及文件中, ,建筑材料、建建筑材料、建 筑构配件和设备应当注明其规格、型号、筑构配件和设备应当注明其规格、型号、 性能等技术指标性能等技术指标, ,设计人不得指定生产厂、设计人不得指定生产厂、 供应商。发包人需要设计人的设计人员配供应商。发包人需要设计人的设计人员配 合加工定货时，所需要费用由发包人承担。合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 （5 5）发包人委托设计人配合引进项目的设计）发包人委托设计人配合引进项目的设计 任务，从询价、对外谈判、国内外技术考任务，从询价、对外谈判、国内外技术考 察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担 有关设计任务的设计人员参加，出国费用，有关设计任务的设计人员参加，出国费用， 除制装费外，其他费用由发包人支付。除制装费外，其他费用由发包人支付。 5.3 5.3 建设工程设计合同的主要内容建设工程设计合同的主要内容 （6 6） 发包人委托设计人承担本合同的内容发包人委托设计人承担本合同的内容 之外的工作服务，另行支付费用。之外的工作服务，另行支付费用。 （7 7）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，）由于不可抗力