地质灾害勘查,设计合同(20210221194206)

1、地质灾害勘查 , 设计合同篇一：灾害设计合同地质灾害综合治理项目勘查、设计合同项目名称项目地点合同编号 :DZSJXX 008 证书等级及证书号 : 甲级国土资地灾勘资字第（XX228001）号 发包人：天水市国土资源局麦积分局 承 包 人: 核工业天水工程勘察院 签订日期签订地点 ： 天水市国土资源局麦积分局（合同编号： DZSJXX 008 号）发包人： 天水市国土资源局麦积分局（以下简称发包人） 设计人： 核工业天水工程勘察院 （以下简称设计人）发包人委托设计人承担“天水市麦积区三十里铺地质巷 滑坡治理项目施工图设计”任务，经双方协商一致，签订本 合同。第条 本合同依据下列文件签订：中华

2、人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、 建设工程勘察设计合同条例 、地质灾害防治条例 、建设工程勘察 设计市场管理规定 。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件；勘查、施工图设计合同书；第二条 本合同设计项目的内容：1、工程项目明细：2、设计深度：施工图设计阶段第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条 勘查设计费用本工程勘查、设计费共计总费用为人民币 元（ 贰拾 陆万壹仟元 整）。承包人提交勘查设计成果后，发包人一周 内付清 95%工程费用 元，预留 5%工程费用作为质保金，待 工程竣工后甲方一次性付清

3、余款。第六条 双方责任61 发包人责任61 1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的 时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包 人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内， 设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上 时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。61 2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或提交 的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致设计人设计需 返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同） 重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计 人增付设计费。在未

4、签合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各 项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。61 3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设 计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工 作量，向设计人增付设计费。61 4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作 人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。61 5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文 件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同 意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、 复制或向第三人转让或用于是本合同外的项目，如发生以上 情况发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。62

5、设计人责任：62 1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包 人提出的设计要求，开展勘测设计工作，按合同规定的进度要求提交质量合 格的勘查设计资料，并对其负责。622 设计人采用的主要技术标准是： 国家现行的设计标准、规范、规程及地方规程。623 设计合理使用年限为国家规定的年限。62 4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、 进度及份数，通过安全预评价及甘肃省安监局主管部门认定 后, 按地质资料汇交规定，向发包人交付资料及文件。62 5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有 关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内 容做必要的补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文

6、件后，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交 底、协助安全预评价、处理有关设计问题和参加竣工验收。62 5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三 人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发 生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人 索赔。第七条 违约责任：71 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设 计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始 设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支 付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过 一半时，按该阶段设计费的全部支付。72 发包人应按本合同第五条规定的定额和时间向设计 人支付设计

7、费，每逾期支付一天，应承担支付合同金额千分 之二的违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停开 展下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审 批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，发包人均 按条规定支付设计费。73 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修 改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计 人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。 根据损失的程度向发包人支付赔偿金，最高限额为设计收费 总额。74 由于设计人自身原因， 延误了按本合同第四条规定 的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该 项目应收设计费的千分之二。75 合同生效

8、后，设计人单方面要求终止或解除合同， 设计人应双倍返还定金。第八条 其他81 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与 解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术咨询服务合 同。82 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图， 由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计 人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规 定的份数，设计人另收工本费。83 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配 件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计 人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员 配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。84 发包人委托设计人配合引进项目的

9、设计任务， 从询 价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段， 应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装 费外，其它费用由发包人支付。8 5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服 务，另行支付费用。86 由于不可抗力因素致使合同无法履行时， 双方应及 时协商解决。87 本合同在履行过程中发生争议， 由双方当事人协调 解决，协调不成的按下列几种方式解决：（一）提交天水市仲裁委员会仲裁。（二）依法向人民法院起诉。88 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份。89 本合同经双方签章后生效。 双方履行完合同规定的 义务后，本合同即行终止。810 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议

10、，有关协 议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等，均为本合同 组成部分与本合同具有同等法律效力。篇二：勘察设计合同地质灾害隐患点应急排危除险勘查及 治理工程施工图设计合同工程名称： * 不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施 工图设计工程地点： *合同编号：资 质 等 级： 甲级发包人： *勘查设计单位： * 公司签订日期： 年月日发 包 人：* （以下简称甲方）勘察设计人： * （以下简称乙方） 发包人委托勘查设计人承担： * 不稳定斜坡地质灾害点 的勘查及治理工程施工图设计（包括勘查、施工图设计等） 工作。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定， 结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配

11、合，确保工程 勘查设计质量， 经甲乙双方协商一致签订本合同， 共同遵守第一条：工程概况工程名称： * 不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工 图设计工程建设地点： *工程规模、特征：不稳定斜坡 工程勘察设计任务文号、日期： 年 月 工程勘察技术要求：按现行有关地质灾害勘查、设计规 范进行承接方式：勘查、设计总承包。 预计勘察工作量：见附件设计费用预算书 第二条：发包人应及时向勘查人提供下列文件资料，并 对其准确性、可靠性负责。提供本工程批准文件 （复印件 ） ，以及用地 （附红线范 围） 、施工、勘查许可等批件 （ 复印件 ）。 提供工程勘查技术范围已有的技术资料及相关资料。 第二条：勘查人向发

12、包人提交勘查成果及施工图并对其 质量负责。6份勘查人负责向发包人提交勘查设计成果施工图资料 及电子文挡，发包人要求增加的份数另行收费。第三条 : 开工及提交勘查成果、施工图资料的时间和收 费标准及付费方式开工及提交勘查成果资料时间本工程的勘查工作定于 XX年3月10日开工，XX年5月 10 日提交勘查成果、施工图资料，自于发包方或勘查人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规 定办理。勘查工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同 规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、 不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工 期顺延。收费标准及付费方式经双方协商，本工程

13、勘查设计费按照 XX定额的49%攵取 （下浮 51%），实行费用总包干。 合同价为： 人民币 元整（大 写： 元）。支付方式：合同签订生效后 7 天内，甲方应向承担方预付勘查、设计费总额的 50%，即 元（大写： 元 ）；经审查通过并提交勘查、设计成果资料后 7 天内，委托方应 一次付清其余全部费用。第四条：发包人、勘查设计人责任发包人责任发包人委托任务时 , 须以书面形式向勘查设计人明确勘 查设计任务要求。发包人应及时为协助勘查人解决勘察现场的工作条件 和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常的有关问题等）。处理上述工作时发生的费用由乙方承

14、担。由发包人原因造成勘查设计人停、窝工，工期顺延。发包人应保护勘查人的投标书、勘查方案、报告书、文 件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建设，未经勘查人同意，发包人不得复制、不得泄露、不 得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目； 如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘查设计人有权索 赔。本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它 责任。勘查设计人责任勘查设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的 任务委托书及技术要求进行工程勘查，按本合同规定的时间 提交质量合格的勘查成果资料，并对其负责。由于勘查设计人提供的勘查成果资料、施工图质量不合 格，勘查设计人应负责

15、无偿给予补充完善使其达到质量合格。在现场工作的勘查设计人员，应遵守发包人的安全保卫 及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。负责后期治理施工过程中的一切服务工作（包括技术交 底、现场验槽、工程验收、变更等）。本合同有关条款规定和补充协议中勘查人应负的其它 责任。第五条：违约责任 由于勘查设计人原因造成勘察设计成果资料质量不合 格，不能满足技术要求时，其返工勘查费用由勘察设计人承 担。合同履行期间 , 由于工程停建而终止合同或发包人要 求解除合同时 , 已进行了勘查设计工作的 , 发包人应按实际 工作量计费并承担设备、人员调谴费。第六条：成果验收和提交1、本着对工程、对甲方负责的原则，勘查

16、、施工图设 计完成后，及时向甲方提交 5 份报告和图件，报请有关部门 组织专家审查（评审费用由乙方承担） ；2、按照审查通过的勘查报告、施工图设计报告，向甲 方提交纸质正式勘查、 施工图设计报告、 图件及预算书 5 套， 电子版 1 套。篇三：地质灾害治理工程施工图设计合同 地质灾害治理工程施工图设计合同 （专业建设工程设计合同）工 程 名 称：麻栗坡县城区重要地质灾害点 （职中、 党工 程 地 点：麻栗坡县城区主要地质灾害点（职中、党 设计证书等级：甲级发包人：麻栗坡县国土资源局设计人：云南地质工程勘察设计研究院红河分院校、地 震局)滑坡治理工程施工图设计 校、地震局)发包人委托云南地质工程

17、勘察设计院红河分院承担麻 栗坡县城区主要地质灾害点(职中、党校、地震局)滑坡治 理工程施工图设计，为明确双方责权，经双方协商一致，签 订本合同，以资共同执行。第一条： 本合同签订依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 和建设工程设计市场管理规定 。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条： 设计依据发包人给设计人的委托发包人提供的基础资料设计人员采用的主要技术标准是：铁路路基支挡结构物设计规则 (TBJ25-90 )；混泥土结构设计规范 ( GB50010-XX)；砌体结构设计研究 ( GB5003-XX)第三条： 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视

18、为是能互相说明的。第四条： 设计内容主要内容包括：抗滑桩、应力锚索、抗滑挡墙、锚索框 格梁、骨坊坝、排水沟等措施工程。第五条： 发包人向设计人提交的有关资料、文件 麻栗坡县城区地质灾害 （职中、党校、地震局）滑 坡勘察及滑坡治理可行性研究报告当地建筑材料价格信息。第六条： 设计人向发包人交付的设计文件、份数、及 时间 设计人应于 XX 年 4 月 30 日之前向发包人提交麻栗 坡县城区重要地质灾害点（职中、党校、地震局）滑坡治理 工程施工图设计共十册。第七条： 合同价款 双方商定，本合同的设计费取费标准为：以上级下达的 该项目治理资金中的设计总费用。第八条： 付款方式 本合同生效，设计人进行设

19、计、设计经云南省国土厅组 织专家评审通过后 10 天内由甲方一次性付清全部设计费用。第九条： 双方责任发包人责任发包人按合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设 计人提交基础资料及文件 ，并对其它完整性、正确性、及 时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设 计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内， 设计人按本合同第六条规定的交付设计时间顺延；发包人交 付上述资料及文件规定期限 15 天以上时，设计人有权重新 确定提交设计文件的时间。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料 错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工 时，除另行协商签订补充协议（或另

20、订合同） 、重新明确有 关责任外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工 费。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人 未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计 工作的，发包人应根据设计人已进行实际工作虾仁主款，不 足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该 阶段设计费的全部支付。发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设 计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违 约金，且设计人提交设计文件的时间顺延，逾期 30 天以上 时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同 项目停缓建，发包人

21、均应支付应付的设计费。发包人要求设计人比合同规定的时间提前音乐会设计 文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。设计人责任 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行 设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交 付设计文件 （出现、规定有关交付设计文件顺延的情况外） 并对提交的设计文件的质量负责。设计质量缺陷责任期为 1 年。 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除 承担相应的政治， 经济和法律责任， 还应负责采取补救措施， 并应免收爱损失部分的设计费，同时根据损失程度向发包人 支付赔偿金，赔偿金数额为实际损

22、失的 %。由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误 一天，扣减该项目应收设计费的千分之一。 合同生效后，设计人要求终止解除合同，设计人应双倍 返还发包人支付的定金。设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审 查，并对审查结论负责和对不超出原定范围的内容做必要的 调整补充。设计人按合同规定时限交付设计交底，处理有关 设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设 计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨 询服务费，收费额由双方商定。第十条： 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一 方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转 让或用于本合同项目

23、以外项目，如发生以上情况，泄密方承 担赔偿责任。第十一条：仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地经济仲裁部门仲裁。第十二条： 合同生效及其他设计人应与建设单位、监理单位、施工单位进行配合以 解决有关设计方面的问题。设计人为本合同项目的服务至治理工程竣工为止。发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订 协议并支付费用。由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协 商解决。篇四：地质灾害治理防治工程合同地质灾害防治工程设计合同书工程名称：工程建设地点：合同编号：（由设计人填写） 设计证书等级：甲

24、级（国土资地灾设资字第 XX273001 号）发包人：设计人：签 订 日 期：发包人 : 设计人 :发包人委托设计人承担 设计任务。 根据中华人民 共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保地质灾害治理 工程质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合同，共同 遵守。第一条：工程概况工程名称： 工程建设地点： 工程规模、特征：滑坡治理设计，拟采用抗滑桩治理 设计任务委托文号、日期：地质灾害设计任务（内容）：、地质灾害工程勘查、设 计；、地质灾害防治工程实施阶段环境保护提出初步设想； 、编制施工设计初步方案；、编制防治工程预算。设计人采用的主要技术标准：1 ）

25、滑 坡 防 治 工 程 设 计 与 施 工 技 术 规 范 (DZ/T0219-XX);（ 2）建筑边坡工程技术规范 （GB50330-XX）;（ 3）建筑地基基础设计规范 （GB5007-XX）;（ 4）建筑抗震设计规范 （GB50011-XX）; （5）中国地震动参数区划图 （ GB18306-XX）。（6）建筑结构荷载规范 （ GB50009-XX）；（ 7）混凝土结构设计规范 （GB50010XX）； （8）崩塌、滑坡、泥石流监测规范 （DZ/T0221 XX） 设计人拟投入的勘查工作量： 。承接方式 : 一次性包干 第二条：设计人负责向发包人提交设计成果资料 6 份， 发包人要求增加

26、的份数另行收费。 第三条：设计工期 本设计工作定于 XX 年 2 月 23 日开工， XX 年3 月 23 日提交成果资料。 第四条：收费标准及付费方式 本设计费为 元（大写）。合同签订后， 发包人向设计人支付预付款 元（大写 ）；评审通过提 交设计成果资料后，发包人向设计人付至设计费的80%，即再付万元（大写），工程结束后，发包人向设计人支付剩余费用计元（大写）。第五条：发包人、设计人责任发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计 任务。发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作 较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订 补充协议（或另订合同）、重新明确有

27、关条款外，发包人应 按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。由于发包人原因 造成设计人停、窝工，工期顺延。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人 未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工 作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半 时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设 计费的全部支付。发包人应保护设计人的投标书、报告书、文件、资料图 纸、数据和合理化建议，未经设计人同意，发包人不得复制、 不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合 同外的项目。设计人责任设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务 委托书及技术要求进行设计，按本合同

28、规定的时间提交质量 合格的设计成果资料，并对其负责。由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应 负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若设计人无力补 充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部设计费用。设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的 规章制度，承担其有关资料保密义务。邀请并组织技术专家进行报告评审并承担其费用，协助 甲方办理主管部门的备案登记。第六条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致， 签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第七条：其它约定事项：无。第八条：本合同发生争议，发包人、设计人应及时协商 解决，也可由当地行政主管部门调解，协商或调解不成时， 发

29、包人、设计人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、设计人未在本合同中约定仲裁机 构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第九条：本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；发 包人、设计人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门 申请鉴证。发包人、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止本合同一式 四份，发包人发包人名称：（盖章）法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：行政主管部门备案：两 份、设计人 两 份。设计人名称：（盖章） 定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 住所： 政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 证意见：篇五：勘

30、查合同重庆市三峡库区后续工作规划地质灾害防治项目地质勘查合同（示范文本）项目名称：规划编号：建设地点：委 托 方：承 接 方：签订日期：委托方（以下简称甲方） ： 承接方 （以下简称乙方） ： 根据国务院关于三峡后续工作规划的批复 （国函 XX 69 号）的精神和国土资源部以及重庆市政府对三峡库区后续 工作规划地质灾害防治工作的统一要求和部署，甲方将重庆 市三峡库区后续工作规划地质灾害防治项目应急地质勘查 任务委托给乙方承担。经甲乙方协商一致，形成如下条款，共同遵照执行。 第一条 签约依据一、勘查任务委托书及承诺书。二、中华人民共和国合同法 、国家和重庆市地质灾 害防治条例和建设工程勘察设计管

31、理条例 。三、国家及地方有关工程勘查设计管理法规、规章和技 术要求。四、国家及重庆市有关文件规定。第二条 项目情况一、项目名称：二、规划编号：三、勘查地点：四、勘查阶段：五、技术标准：（一）执行标准1、三峡库区地质灾害防治工程地质勘查技术要求。2、三峡库区地质灾害防治工程设计技术要求 。3、国土资源部颁发的行业技术规范规程。（二）参考标准1、岩土工程勘察规范 （GB50021XX（09 版）。2、重庆市地质灾害防治工程勘察规范 （ DB50/143 XX）。3、重庆市地质灾害防治工程设计规范 （ DB50/5029 XX）。4、其他相关规范规程。第三条 甲方向乙方提供的基础资料及文件一、勘查任

32、务委托书。二、工程项目已有的前期资料，包括地理位臵、前期勘 查成果、该区域土地及城建规划等已有成果。第四条 乙方向甲方提交成果文件的时间及数量一、年月日前完成项目实地调查，根据调查结果，若不 需要开展勘查工作的，直接编制地质调查报告，于年月日前 送审；若需要开展勘查工作的，编制勘查设计书，于 年月 日前提交审查二、按审查通过的勘查设计书确定的时间完成野外工作 和提交正式报告一式柒份以及电子光盘叁份。三、根据工作需要，按甲方要求调整完成野外工作和提 交成果资料的时间。第五条 勘查费取费标准、支付方式及结算原则一、取费标准执行国家计委、 建设部颁布的 工程勘察设计收费标准 （计价格 XX10 号文

33、）。调查报告及地质勘查报告通过市级审查后进行费用结 算，勘查费以经有关部门审查批复的金额为勘查合同价款。二、支付方式 （一）乙方签定合同三日内向甲方缴纳 不少于伍万元的履约保证金，作为本合同执行的经济保证。 履约保证金，于乙方向甲方提交的正式成果资料通过市级国 土资源行政主管部门审批后 7 个工作日内退还。（二）勘查费用支付1、调查核实不需要进一步开展工作的，按规定办理结 算，资金下拨到甲方 7 个工作日内全额支付。2、调查核实需要开展下步工作的，甲方按照重庆市相 关部门资金预安排计划情况，支付进度款。3、勘查费下拨到甲方 10 个工作日内支付到勘查费的 85%； 勘查费的 10%作为质量保证

34、金，于治理工程通过市级最终竣 工验收合格并按规定资料归档后 10 个工作日内支付；勘查 费的 5%作为后期服务保证金， 于治理工程通过国家最终竣工 验收合格并向甲方和相关行政监管部门提供完整的勘查资 料和文件后的 10 个工作日内支付。三、结算原则 依据取费标准，按有效工作量据实结算。（一）实物工作量根据审查批准的勘查设计书设计的各 项实物工作量，以通过审查的勘查报告完成的必要的有效的 实际勘查工作量作为结算基础；（二）有效工作量以现场监理和甲方现场代表签认的各 项实物工作量，并经监理单位审核确认，咨询评估机构审核 认定的各项实物工作量为有效结算工作量；（三）附加调整系数按照重庆市有关规定文件

35、执行；（四）利用已有勘查资料编制勘查报告的项目，只计取 技术工作费，技术工作费计费基数以技术顾问单位和咨询评 估单位认定的所利用勘查资料的实物工作为收费额。（五）结算费用审核应提交的资料：1、现场监理和甲方现场代表签认的各项实物工作量及 现场签证资料，野外验收意见，审查批准的勘查设计书，正 式勘查报告及勘查费用结算书；2、技术顾问单位对勘查有效实物工作量和利用勘查资 料实物工作量等审查认定资料；3、监理单位对工作量的审核意见；4、业主审核意见。（五）审查审核程序 篇六：地质灾害边坡治理合同地质灾害边坡治理合同委 托 方：承 接 方：签定日期年 月 日：委托方： （以下简称甲方） 承接方： （以

36、下简称 乙方）为满足 建设项目地质灾害边坡治理工作的要求，甲方委托乙方进行该建 设项目用地地质灾害边坡治理工作。为明确责任，甲乙双方根据中华人民共和国经济合同 法和地质灾害防治条例 ，并结合本工程的具体情况，签 定本合同，双方共同遵守。第一条 工程内容与技术要求一、工程名称：二、工作时间：三、工程实施地点：四、技术要求：满足国土资源部国土资发 XX69 号文 件及附件 1地质灾害边坡治理技术要求 。五、提交成果：第二条 取费标准及拨付方法本次工作费用按中华人民共和国地质勘查费用定额标 准（试行）（ XX ）家计委、建设部工程勘察设计收费管 理规定XX 计价格 10 号文，并结合实际情况与双方商

37、定的价 格进行优惠取费，总费用为人民币 元人民币，大写： 预 付乙方元，大写： 项目启动费用，余额部分 待报告评审备案后，提交甲方时，甲方一次结清。第三 条双方责任一、甲 方1、自合同签定后，按合同要求向乙方拨付预付资金万 元，作为项目启动费用，余额部分待报告评审备案后，提交 甲方时，甲方一次性支付给乙方。2、负责为乙方提供该项目地质灾害边坡治理工作所需的地形资料文件、地质成果资料、批文等相关资料。3、协调该项目工作期间的外部工作环境。二、乙 方1、按现行相关技术要求开展相应工作，按甲方委托的 建设项目用地工作量进行地质灾害治理施工，对施工质量及结果 负责。2、负责协调该项目施工的评审工作，

38、提交报告 2 套。 第四条违约责任 一、由甲方原因造成的任务变更或返工， 资料提交不全， 其丿、费用由甲方承担，时间顺延。二、由乙方原因造成的施工不合格，达不到要求，返工 费由乙方承担。三、双方中任何一方违约，根据经济合同法的有关 规定，按工程总额的 5%处罚违约金。并支付对方实际损失。 第五条 其 他2、由于不可抗力因素影响工程进展时，提交成果报告的时间按影响的时间顺延。 二、合同中未尽事宜，双方协商解决，协商不了的，可 通过国家仲裁部门进行仲裁。三、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。（ 盖章生效） 甲方名称： 乙方名称： 代表人签字： 代表人签字： 联 系 人：联 系 人：联系电话

39、： 联系电话：日期： 日期：3篇七：地质灾害防治工程设计地质灾害防治工程设计合同书工程名称：工程建设地点：合 同 编 号：（由设计人填写）设计证书等级：甲级（国土资地灾设资字第 XX273001 号）发包人：设计人：签 订 日 期： 发包人: 设计人: 发包人委托设计人 承担 设计任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定， 结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保地质 灾害治理工程质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合 同，共同遵守。第一条：工程概况工程名称：工程建设地点：工程规模、特征：滑坡治理设计，拟采用抗滑桩治理设计任务委托文号、日期：地质灾害设计任务（内容）：、地质灾

40、害工程勘查、设 计；、地质灾害防治工程实施阶段环境保护提出初步设想；、编制施工设计初步方案；、编制防治工程预算。设计人采用的主要技术标准：（ 1 ） 滑 坡 防 治 工 程 设 计 与 施 工 技 术 规 范 （DZ/T0219-XX）;（ 2）建筑边坡工程技术规范（GB50330-XX）;（ 3）建筑地基基础设计规范（GB5007-XX）;（ 4）建筑抗震设计规范（GB50011-XX）;（5）中国地震动参数区划图 （ GB18306-XX） ;（6）建筑结构荷载规范 （ GB50009-XX）；（ 7）混凝土结构设计规范 （GB50010XX）；（8）崩塌、滑坡、泥石流监测规范 （DZ/T

41、0221 XX） 设计人拟投入的勘查工作承接方式 : 第二条：设计人负责向发包人提交设计成果资料 6 份， 发包人要求增加的份数另行收费。第三条： 设计工期 本设计工作定于年月日开工， 年 月 日提交成果资料。第四条：收费标准及付费方式 本设计费为 元（大 写 ）。合同签订后，发包人向设计人支付预付款 元 （大写 ）；评审通过提交设计成果资料后，发包人向设 计人付至设计费的 80%，即再付万元（大写） ，工 程结束后，发包人向设计人支付剩余费用计元（大 写）。第五条：发包人、设计人责任发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计 任务发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料

42、作 较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订 补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人 所耗工作量向设计人支付返工费。由于发包人原因造成设计人停、窝 工，工期顺延。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人 未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工 作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该 阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。发包人应保护设计人的投标书、报告书、文件、资料图 纸、数据和合理化建议，未经设计人同意，发包人不得复制、 不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项 目。设

43、计人责任设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务 委托书及技术要求进行设计，按本合同规定的时间提交质量合 格的设计成果资料，并对其负责。由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应 负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若设计人无力补充 完善，需另委托其他单位时,设计人应承担全部设计费用。设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的 规章制度，承担其有关资料保密义务。邀请并组织技术专家进行报告评审并承担其费用，协助 甲方办理主管部门的备案登记。第六条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致, 签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第七条：其它约定事项：第八条：本合同发生

44、争议，发包人、设计人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、 设计人同意由仲裁 委员会仲裁。发包人、设计人未在本合同中约定 仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第九条：本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；发 包人、设计人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。 发包人、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式四份，发包人 两 份、设计人两份。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：住 所：住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话：电 话：传 真：

45、传 真：开户银行：银行帐号：行政主管部门备案：鉴证意见：开户银行：银行帐号：篇八：地质灾害危险性评估合同地质灾害危险性评估合同项目名称：项目建设地点：合同编号：由承接方编填 )委托方：承接方：签订日期： XX 年 05 月 ( 日为了明确委托单位与评估单位的经济责任，分工协作， 相互促进，多快好省地完成本项目的评估工作，经双方充分 协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条 工程名称：第二条 勘查、设计的范围： 。第三条 甲方责任和义务1. 在签订合同时，甲方应向乙方提交项目立项相关资料， 包括项目可行性研究报告书、区域地质资料、地形图等。2. 在签订合同时，甲方应向乙方提交地质灾害评估的技

46、 术要求。3. 甲方负责解决乙方人员的现场吃住、办公等条件。乙 方现场人员的吃住费用由乙方自负。甲方人员的集体福利设 施( 如浴室、理发、医疗等 )应为乙方人员提供方便。4. 甲方对乙方提交的评估成果文件，不得擅自修改，不 得转让给第三者重复使用。第四条 乙方责任和义务1. 乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行地质 灾害防治工程的勘查、设计工作，并按合同规定的进度、质 量提交成果资料。2. 乙方应于 XX 年 5 月 9 日进入现场勘查， 于 XX 年 5 月日提交经过评审通过的评估报告书一式 4 份 （ 如甲方需 要加印、加晒图纸资料，另外收费 ） 。乙方如遇特殊原因， 与甲方协调沟通后，工期可顺延。第五条 评估收费标准及拨付办法1. 本项目评估收费依据国家收费标准计算并经双方协 商确定为 。2. 乙方在完成评估工作并按合同规定向甲方提交评估 成果后，甲方在提取资料后 10 日内，应一次性向乙方付清 全部评估费用。第六条 甲方的违约责任1. 如果由于甲方原因而造成评估的返工、停工、窝工或 修改评估成果，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用， 评估工期顺延。第七条 乙方的违约责任 乙方因评估成果质量低劣引起返工或造成工程损失，应 继