第九章施工合同履行中管理

1、第九章第九章 施工合同履行中的施工合同履行中的 管理管理 内容介绍内容介绍 第一节第一节 工程施工阶段的合同管理概述工程施工阶段的合同管理概述 第二节第二节 合同的实施控制合同的实施控制 第三节第三节 工程变更工程变更 第一节第一节 工程施工阶段的合工程施工阶段的合 同管理概述同管理概述 一、建设工程施工合同管理的概念一、建设工程施工合同管理的概念 二、工程施工阶段合同管理的目标二、工程施工阶段合同管理的目标 三、建设工程施工合同管理的特点三、建设工程施工合同管理的特点 四、合同管理与工程项目管理的关系四、合同管理与工程项目管理的关系 施工合同管理施工合同管理 政府行政管理部政府行政管理部 门

2、对合同的管理门对合同的管理 业主对合同的管业主对合同的管 理理 承包商对合同承包商对合同 的管理的管理 注解注解 建设工程施工合同管理，是指各级工商行建设工程施工合同管理，是指各级工商行 政管理部门和其他有关主管部门以及合同政管理部门和其他有关主管部门以及合同 当事人根据法律法规和自身的职责，对建当事人根据法律法规和自身的职责，对建 设工程施工合同的订立和履行进行指导、设工程施工合同的订立和履行进行指导、 监督、检查和管理。监督、检查和管理。 二、工程施工阶段合同管理的目标二、工程施工阶段合同管理的目标 合合 同同 管管 理理 的的 目目 标标 保证工程项目三大目标的实现保证工程项目三大目标的

3、实现 保证承包商获得盈利保证承包商获得盈利 赢得信誉赢得信誉 建设工程施工合同管理的特点建设工程施工合同管理的特点 对经济效益影响大对经济效益影响大 合同变更频繁合同变更频繁 综合性强综合性强 风险大风险大 施工合同管理的特点施工合同管理的特点 合同管理期长合同管理期长 合同管理与工程项目管理的关系合同管理与工程项目管理的关系 合同管理与工程项目管理的关系合同管理与工程项目管理的关系 合同管理合同管理 是工程项是工程项 目管理的目管理的 一个重要一个重要 组成部分组成部分 合同管理合同管理 是工程项是工程项 目管理的目管理的 核心核心 合同管理合同管理 是工程项是工程项 目管理的目管理的 一项

4、管理一项管理 职能职能 第二节第二节 合同的实施控制合同的实施控制 一、建立合同实施保证体系一、建立合同实施保证体系 二、实施有效的合同监督二、实施有效的合同监督 三、进行合同跟踪三、进行合同跟踪 四、合同评价和判断四、合同评价和判断 一、建立合同实施保证体系一、建立合同实施保证体系 进行合同履行分析，落实合同进行合同履行分析，落实合同 管理责任管理责任 建立合同管理工作程序建立合同管理工作程序 建立报告和行文制度建立报告和行文制度 建立文档管理系统建立文档管理系统 建立合同实施保证体系建立合同实施保证体系 在工程项目上设立专门的合同在工程项目上设立专门的合同 管理机构和人员管理机构和人员 二

5、、实施有效的合同监督二、实施有效的合同监督 对业主、监理工程师进对业主、监理工程师进 行合同监督行合同监督 对其他协作方的合同监督对其他协作方的合同监督 现场监督各工程小组、项现场监督各工程小组、项 目小组或分包商的工作目小组或分包商的工作 对各种书面文件作合同方对各种书面文件作合同方 面的审查和控制面的审查和控制 合合 同同 监监 督督 三、进行合同跟踪三、进行合同跟踪 1.1.对具体的合同活动或事件进行跟踪对具体的合同活动或事件进行跟踪 2.2.对工程小组或分包商的工程和工作进行对工程小组或分包商的工程和工作进行 跟踪跟踪 3.3.对业主、监理工程师工作进行跟踪对业主、监理工程师工作进行跟

6、踪 4.4.对工程项目进行跟踪。对工程项目进行跟踪。 四、合同评价和判断四、合同评价和判断 合同评价和判断合同评价和判断 合同执行合同执行 差异的原差异的原 因分析因分析 合同差异合同差异 的责任分的责任分 析析 合同实施合同实施 趋向预测趋向预测 第三节第三节 工程变更工程变更 一、合同变更的概念和内容一、合同变更的概念和内容 二、工程变更的基本控制程序二、工程变更的基本控制程序 三、工程变更价款的确定三、工程变更价款的确定 四、工程变更的管理四、工程变更的管理 一、工程变更的概念和特点一、工程变更的概念和特点 是指权利和义务的部分改变，该是指权利和义务的部分改变，该 改变的效力仍发生在订立

7、合同的改变的效力仍发生在订立合同的 当事人之间，并未涉及到合同权当事人之间，并未涉及到合同权 利、义务主体的变更。利、义务主体的变更。 工程变更往往受到严格的限制工程变更往往受到严格的限制 工程变更的特点工程变更的特点 合同标的的局部改变，履行标准、合同标的的局部改变，履行标准、 履行方式或履行期限的改变等。履行方式或履行期限的改变等。 注解注解 工程变更也就是合同变更，是指施工合同成立后，工程变更也就是合同变更，是指施工合同成立后， 当事人在原合同的基础上对合同中的有关工作内容当事人在原合同的基础上对合同中的有关工作内容 进行修改或者补充。进行修改或者补充。 设计变更设计变更 进度计划变更进

8、度计划变更 施工条件变更施工条件变更 新增工程新增工程 工程变更的内容工程变更的内容 工程变更的内容工程变更的内容 从工程变更的内容和特点可以看出，工程变更对合从工程变更的内容和特点可以看出，工程变更对合 同的实施影响很大，主要表现在：同的实施影响很大，主要表现在： (1)(1)工程目标和工程实施情况的各种文件都应工程目标和工程实施情况的各种文件都应 作相应的修改和变更。作相应的修改和变更。 (2)(2)引起合同双方、承包商的工程小组之间、引起合同双方、承包商的工程小组之间、 总承包商和分包商之间合同责任的变化。总承包商和分包商之间合同责任的变化。 (3)(3)容易引起已完工程的返工、现场工程

9、施工容易引起已完工程的返工、现场工程施工 的停滞。的停滞。 (4)(4)增加监理工程师的组织协调工作。增加监理工程师的组织协调工作。 (5)(5)甚至会使业主对其工程投资失去控制。甚至会使业主对其工程投资失去控制。 工程变更对合同实施的影响工程变更对合同实施的影响 二、工程变更的基本控制程序二、工程变更的基本控制程序 提出变更要求提出变更要求监理工程师审查监理工程师审查 编制工程变更文件编制工程变更文件发出变更指示发出变更指示 承包商提出工程变更承包商提出工程变更 工程相邻地段的第三方提出变更工程相邻地段的第三方提出变更 业主方提出变更业主方提出变更 监理工程师提出工程变更监理工程师提出工程变

10、更 提出变更要求提出变更要求 工程变更工程变更 管理与审管理与审 批的原则批的原则 必须保证变更工程符合本工程的必须保证变更工程符合本工程的 技术标准技术标准 考虑工程变更对工程进展是否有利考虑工程变更对工程进展是否有利 是否可以节约工程成本是否可以节约工程成本 是否兼顾工程有关各方利益是否兼顾工程有关各方利益 工程受阻，不得不变更工程受阻，不得不变更 工程变更文件工程变更文件 工程变更令工程变更令 工程量清单工程量清单 设计图纸和规范设计图纸和规范 其他有关文件其他有关文件 发出变更指示发出变更指示 (1)当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商

11、才执行变更的工程。即必须要有监理工程师签发的才执行变更的工程。即必须要有监理工程师签发的 书面变更通知令。书面变更通知令。 (2)当监理工程师发出口头指令要求工程变更时，这当监理工程师发出口头指令要求工程变更时，这 种口头指示在事后一定要补为一份书面的工程变更种口头指示在事后一定要补为一份书面的工程变更 指示。如果监理工程师口头指示后忘了补书面指示，指示。如果监理工程师口头指示后忘了补书面指示， 承包商须在承包商须在7天内以书面形式证实此项指示，交与监天内以书面形式证实此项指示，交与监 理工程师签字，监理工程师若在理工程师签字，监理工程师若在14天之内没有提出天之内没有提出 反对意见，应签字认

12、可。反对意见，应签字认可。 发出变更指示发出变更指示 (3)所有工程变更必须用书面或一定规格写明。所有工程变更必须用书面或一定规格写明。 对于要取消的任何一项分部工程，工程变更应对于要取消的任何一项分部工程，工程变更应 在该部分工程还未施工之前进行，以免造成人在该部分工程还未施工之前进行，以免造成人 力、物力、财力的浪费，并使业主多支付工程力、物力、财力的浪费，并使业主多支付工程 款项。款项。 (4)在紧急情况下，不应限制监理工程师向承包在紧急情况下，不应限制监理工程师向承包 商发布他认为必要的此类变更指示。如果在上商发布他认为必要的此类变更指示。如果在上 述紧急情况下采取行动，他应就情况尽快

13、通知述紧急情况下采取行动，他应就情况尽快通知 业主。业主。 三、工程变更价款的确定三、工程变更价款的确定 确确 定定 工工 程程 变变 更更 价价 款款 的的 原原 则则 合同中已有适用于变更工程的价款，按合同中已有适用于变更工程的价款，按 合同已有的价格计算变更合同价款。合同已有的价格计算变更合同价款。 合同中只有类似于变更工程的价款，可合同中只有类似于变更工程的价款，可 以参照类似价格变更合同价款以参照类似价格变更合同价款 合同中没有适用或类似于变更工程的合同中没有适用或类似于变更工程的 价格，由乙方提出适当的变更价格，价格，由乙方提出适当的变更价格， 经监理工程师确认后执行。经监理工程师

14、确认后执行。 监理工程师不同意乙方提出的变更价款，监理工程师不同意乙方提出的变更价款， 可以和解或者要求合同管理及其他有关可以和解或者要求合同管理及其他有关 主管部门调解。和解或调解不成的，双主管部门调解。和解或调解不成的，双 方可以采用仲裁或向人民法院起诉的方方可以采用仲裁或向人民法院起诉的方 式解决。式解决。 注解注解 某桩基工程，有三种类型的桩：桩径某桩基工程，有三种类型的桩：桩径80cm80cm、 100cm100cm、120cm120cm。合同中规定抽取。合同中规定抽取80cm80cm的桩作的桩作 试验，以确定承载力。在履行中发现，以试验，以确定承载力。在履行中发现，以 100cm1

15、00cm的桩作试验更具有代表性，所以监理工的桩作试验更具有代表性，所以监理工 程师进行了变更。但是在合同中并没有作程师进行了变更。但是在合同中并没有作 100cm100cm桩的试验费用。于是进行了分析，作试桩的试验费用。于是进行了分析，作试 验的费用包括两部分：桩本身的费用和试验验的费用包括两部分：桩本身的费用和试验 费用。试验费用并不因桩径的改变而有很大费用。试验费用并不因桩径的改变而有很大 的改变，主要是桩本身的费用。所以决定采的改变，主要是桩本身的费用。所以决定采 用用100cm100cm桩本身的费用和试验费用相加作为变桩本身的费用和试验费用相加作为变 更后的价格。更后的价格。 案例案例

16、 变更变更 后合后合 理价理价 格的格的 确定确定 实际价格的详细核算实际价格的详细核算 可以比较同类细目单可以比较同类细目单 价分析表内的已有价价分析表内的已有价 格格 3 3工程变更超过工程变更超过1515 合同价格的增加或减少合计超过有效合同价的合同价格的增加或减少合计超过有效合同价的1515， 在监理工程师与业主和承包商协商后，应在合同价在监理工程师与业主和承包商协商后，应在合同价 格中加上或减去承包商和监理工程师议定的一笔款格中加上或减去承包商和监理工程师议定的一笔款 项；如果双方未能达成一致意见，此款额应由监理项；如果双方未能达成一致意见，此款额应由监理 工程师在考虑合同中承包商的

17、现场管理费用和总管工程师在考虑合同中承包商的现场管理费用和总管 理费后予以确定。上述调整的金额仅限于那些增加理费后予以确定。上述调整的金额仅限于那些增加 或减少超过有效合同价格的或减少超过有效合同价格的1515的那部分款额。的那部分款额。 4 4计日工计日工 监理工程师如认为必要或可取时，可以指令按计日监理工程师如认为必要或可取时，可以指令按计日 工完成任何变更的工程。工完成任何变更的工程。 计日工通常包括在有标价的工程量清单中的一项暂计日工通常包括在有标价的工程量清单中的一项暂 定金额内，计日工主要用于工程量清单中没有合适定金额内，计日工主要用于工程量清单中没有合适 项目的零星附加工作。有关

18、计日工的费率和价格表项目的零星附加工作。有关计日工的费率和价格表 一般作为工程量清单的附件包括在合同之内。一般作为工程量清单的附件包括在合同之内。 注解注解 四、工程变更责任分析四、工程变更责任分析 业主要求、政府城建环保部门的要求、环境业主要求、政府城建环保部门的要求、环境 变化变化(如地质条件变化如地质条件变化)、不可抗力、原设计、不可抗力、原设计 错误等导致设计的修改错误等导致设计的修改 ，由业主承担责任由业主承担责任 施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改， 必须由承包商负责。必须由承包商负责。 合同签订应注意的问题合同签订应注意的问题 设计设计

19、 变更变更 施工施工 方案方案 变更变更 由于承包商自身原因由于承包商自身原因(如失误或风险如失误或风险)修改修改 施工方案所造成的损失由承包商负责。施工方案所造成的损失由承包商负责。 承包商承担可以重新选择施工方案承包商承担可以重新选择施工方案 在授标前，业主要求承包商修改方案在授标前，业主要求承包商修改方案 承包商采用或修改实施方案都要经过工程承包商采用或修改实施方案都要经过工程 师的批准或同意。师的批准或同意。 如果工程师无正当理由不同意可能会导致一如果工程师无正当理由不同意可能会导致一 个变更指令。这里的正当理由通常有：个变更指令。这里的正当理由通常有： 工程师有证据证明或认为，使用这

20、种方案工程师有证据证明或认为，使用这种方案 承包商不能圆满完成合同责任，如不能保证承包商不能圆满完成合同责任，如不能保证 质量、保证工期。质量、保证工期。 承包商要求变更方案承包商要求变更方案( (如变更施工次序、如变更施工次序、 缩短工期缩短工期) )，而业主无法完成合同规定的配，而业主无法完成合同规定的配 合责任，例如无法按这个方案及时提供图纸、合责任，例如无法按这个方案及时提供图纸、 场地、资金、设备，则有权要求承包商执行场地、资金、设备，则有权要求承包商执行 原定方案。原定方案。 注解：注解： 案例案例1 在某桥梁工程中采用混凝土灌注桩。在钻在某桥梁工程中采用混凝土灌注桩。在钻 孔尚未

21、达设计深度时，钻头脱落，无法取孔尚未达设计深度时，钻头脱落，无法取 出，桩孔报废。经设计单位重新设计，改出，桩孔报废。经设计单位重新设计，改 在原桩两边各打一个小桩承受上部荷载，在原桩两边各打一个小桩承受上部荷载， 则由此造成的费用损失由承包商承担，延则由此造成的费用损失由承包商承担，延 误的工期不补。误的工期不补。 1在投标文件中，承包商就在施工组织设计中提在投标文件中，承包商就在施工组织设计中提 出比较完备的施工方案，但施工组织设计不作为合出比较完备的施工方案，但施工组织设计不作为合 同文件的一部分。同文件的一部分。 2重大的设计变更常常会导致施工方案的变更。重大的设计变更常常会导致施工方

22、案的变更。 如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案 的变更也由业主负责；反之，则由承包商负责。的变更也由业主负责；反之，则由承包商负责。 3对不利的异常的地质条件所引起的施工方案的对不利的异常的地质条件所引起的施工方案的 变更，一般作为业主的责任。一方面这是一个有经变更，一般作为业主的责任。一方面这是一个有经 验的承包商无法预料现场气候条件除外的障碍或条验的承包商无法预料现场气候条件除外的障碍或条 件，另一方面业主负责地质勘察和提供地质报告，件，另一方面业主负责地质勘察和提供地质报告， 则他应对报告的正确性和完备性承担责任。则他应对报告的正确性

23、和完备性承担责任。 施工方案变更责任分析施工方案变更责任分析 4 4施工进度的变更。施工进度的变更是十分频繁施工进度的变更。施工进度的变更是十分频繁 的：在招标文件中，业主给出工程的总工期目标；的：在招标文件中，业主给出工程的总工期目标； 承包商在投标书中有一个总进度计划承包商在投标书中有一个总进度计划( (一般以横道一般以横道 图形式表示图形式表示) )；中标后承包商还要提出详细的进度；中标后承包商还要提出详细的进度 计划，由工程师批准计划，由工程师批准( (或同意或同意) )；在工程开工后，每；在工程开工后，每 月都可能有进度的调整。通常只要工程师月都可能有进度的调整。通常只要工程师( (

24、或业主或业主) ) 批准批准( (或同意或同意) )承包商的进度计划承包商的进度计划( (或调整后的进度或调整后的进度 计划计划) )，则新进度计划就成为有约束力的。如果业，则新进度计划就成为有约束力的。如果业 主不能按照新进度计划完成按合同应由业主完成的主不能按照新进度计划完成按合同应由业主完成的 责任，如及时提供图纸、施工场地、水电等，则属责任，如及时提供图纸、施工场地、水电等，则属 业主的违约，应承担责任。业主的违约，应承担责任。 5.5.其他情况其他情况 施工方案变更责任分析施工方案变更责任分析 案例案例2 在一国际工程中，按合同规定的总工期计划，应于在一国际工程中，按合同规定的总工期

25、计划，应于 XX年年X月月X日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝 土拌和设备迟迟运不上工地，承包商决定使用商品土拌和设备迟迟运不上工地，承包商决定使用商品 混凝土，但为业主否决。而在承包合同中未明确规混凝土，但为业主否决。而在承包合同中未明确规 定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织 设备进场，由此导致施工现场停工、工期拖延和费设备进场，由此导致施工现场停工、工期拖延和费 用增加。对此承包商提出工期和费用索赔。而业主用增加。对此承包商提出工期和费用索赔。而业主 以如下两点理由否定承包商的索赔要求：以如下两点理

26、由否定承包商的索赔要求： (1)已批准的施工进度计划中确定承包商用现场搅已批准的施工进度计划中确定承包商用现场搅 拌混凝土，承包商应遵守。拌混凝土，承包商应遵守。 (2)拌和设备运不上工地是承包商的失误，他无权拌和设备运不上工地是承包商的失误，他无权 要求赔偿。要求赔偿。 最终将争执提交调解人。调解人认为：因为合同中最终将争执提交调解人。调解人认为：因为合同中 未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方施工方 案不是合同文件案不是合同文件)，则商品混凝土只要符合合同规定，则商品混凝土只要符合合同规定 的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按的质量标

27、准也可以使用，不必经业主批准。因为按 照惯例，实施工程的方法由承包商负责。他在不影照惯例，实施工程的方法由承包商负责。他在不影 响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选 择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。 在这前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是在这前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是 一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但 该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当 然承包商不能因为用商品

28、混凝土要求业主补偿任何然承包商不能因为用商品混凝土要求业主补偿任何 费用。最终承包商获得了工期和费用补偿。费用。最终承包商获得了工期和费用补偿。 案例案例3 在某工程中，业主在招标文件中提出工期为在某工程中，业主在招标文件中提出工期为24个个 月。在投标书中，承包商的进度计划也是月。在投标书中，承包商的进度计划也是24个月。个月。 中标后承包商向工程师提交一份详细进度计划，中标后承包商向工程师提交一份详细进度计划， 说明说明18个月即可竣工，并论述了个月即可竣工，并论述了18个月工期的可个月工期的可 行性。工程师认可了承包商的计划。行性。工程师认可了承包商的计划。 在工程中由于业主原因在工程中

29、由于业主原因(设计图纸拖延等设计图纸拖延等)造成造成 工程停工，影响了工期，虽然实际总工期仍小于工程停工，影响了工期，虽然实际总工期仍小于 24个月，但承包商仍成功地进行了工期和与工期个月，但承包商仍成功地进行了工期和与工期 相关的费用索赔，因为相关的费用索赔，因为18个月工期计划是有约束个月工期计划是有约束 力的。力的。 这里有如下几个问题：这里有如下几个问题： (1)合同规定，承包商必须于合同规定竣工之日或之前完成合同规定，承包商必须于合同规定竣工之日或之前完成 工程，合同鼓励承包商提前竣工工程，合同鼓励承包商提前竣工(提前竣工奖励条款提前竣工奖励条款)。承包商。承包商 为了追求最低费用为

30、了追求最低费用(或奖励或奖励)可以进行工期优化，这属实施方案，可以进行工期优化，这属实施方案， 是承包商的权力，只要他保证不拖延合同工期和不影响工程是承包商的权力，只要他保证不拖延合同工期和不影响工程 质量。质量。 (2)承包商不能因自身原因采用新的方案向业主要求追加费承包商不能因自身原因采用新的方案向业主要求追加费 用，但工期奖励除外。所以，业主代表用，但工期奖励除外。所以，业主代表(监理工程师监理工程师)在同意承在同意承 包商的新方案时必须注明包商的新方案时必须注明“费用不予补偿费用不予补偿”，否则在事后容，否则在事后容 易引起不必要的纠缠。易引起不必要的纠缠。 (3)承包商在作出新计划前

31、，必须考虑他所属分合同计划的承包商在作出新计划前，必须考虑他所属分合同计划的 修改，如供应提前、分包工程加速等。同样，业主在作出同修改，如供应提前、分包工程加速等。同样，业主在作出同 意意(批准，认可批准，认可)前要考虑到对业主的其他合同，如供应合同、前要考虑到对业主的其他合同，如供应合同、 其他承包合同、设计合同的影响。如果业主不能或无法做好其他承包合同、设计合同的影响。如果业主不能或无法做好 协调，则可以不同意承包商的方案，要求承包商按原合同工协调，则可以不同意承包商的方案，要求承包商按原合同工 期执行，这不属于变更瑕疵期执行，这不属于变更瑕疵 案例案例4 在一房地产开发项目中，业主提供了

32、地质勘察报告，证明地在一房地产开发项目中，业主提供了地质勘察报告，证明地 下土质很好。承包商作施工方案，用挖方的余土作通往住宅下土质很好。承包商作施工方案，用挖方的余土作通往住宅 区道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后区道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后 土方潮湿，且易碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将土方潮湿，且易碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将 余土外运，另外取土作道路填方材料。余土外运，另外取土作道路填方材料。 对此承包商提出索赔要求。工程师否定了该索赔要求，理对此承包商提出索赔要求。工程师否定了该索赔要求，理 由是，填方的取土作为承包商的施工方案

33、，它因受到气候条由是，填方的取土作为承包商的施工方案，它因受到气候条 件的影响而改变，不能提出索赔要求。件的影响而改变，不能提出索赔要求。 在本案例中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，在本案例中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误， 地下土质过差不能用于填方，承包商也不能就另外取土填方地下土质过差不能用于填方，承包商也不能就另外取土填方 而提出索赔要求。因为：而提出索赔要求。因为： (1)合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责。合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责。 而地下土质可用于填方，这是承包商对地质报告的理解，应而地下土质可用于填方，这是承包商对地质报告

34、的理解，应 由他自己负责。由他自己负责。 (2)取土填方作为承包商的施工方案，也应由他负责。取土填方作为承包商的施工方案，也应由他负责。 本案例的性质完全不同于由于地质条件恶劣造成基础设计本案例的性质完全不同于由于地质条件恶劣造成基础设计 方案变化，或造成基础施工方案变化的情况。方案变化，或造成基础施工方案变化的情况。 五、工程变更的管理五、工程变更的管理 工程工程 变更变更 的的 管理管理 工程变更的时间工程变更的时间 工程变更的范围工程变更的范围 监理工程师发布工程变更指示的方法监理工程师发布工程变更指示的方法 监理工程师发布变更指示时应注意的问题监理工程师发布变更指示时应注意的问题 合同

35、中的推定变更及处理合同中的推定变更及处理 1监理工程师发布工程变更指示的方法监理工程师发布工程变更指示的方法 监理工程师发布变更指令，一般应是书面变监理工程师发布变更指令，一般应是书面变 更指示形式，下列情况例外：更指示形式，下列情况例外： (1)监理工程师认为发布口头变更指示已足够。监理工程师认为发布口头变更指示已足够。 (2)承包商及时发出了要求监理工程师对口头承包商及时发出了要求监理工程师对口头 变更指示给予书面确认的请求，监理工程师变更指示给予书面确认的请求，监理工程师 没有在规定时间内予以答复。没有在规定时间内予以答复。 (3)属于原工程量清单中各工作项目的实际工属于原工程量清单中各

36、工作项目的实际工 程量增减，这种情况不需要监理工程师发布程量增减，这种情况不需要监理工程师发布 任何指示，只要按实际完成的工程量计量与任何指示，只要按实际完成的工程量计量与 支付即可。支付即可。 2工程变更的时间工程变更的时间 从理论上讲，在合同整个有效期间，即从合同成从理论上讲，在合同整个有效期间，即从合同成 立至缺陷责任终止证书颁发之日，都可以进行工程立至缺陷责任终止证书颁发之日，都可以进行工程 变更。但从实际合同管理工作来看，工程变更大多变更。但从实际合同管理工作来看，工程变更大多 发生在施工合同签订以后，工程基本竣工之前。除发生在施工合同签订以后，工程基本竣工之前。除 非有特殊情况，在

37、总监理工程师对整个工程发了工非有特殊情况，在总监理工程师对整个工程发了工 程竣工交接证书以后，一般不能再进行工程变更。程竣工交接证书以后，一般不能再进行工程变更。 如果监理工程师根据合同规定发布了进行工程变如果监理工程师根据合同规定发布了进行工程变 更的书面指令，承包商都必须无条件地执行。即使更的书面指令，承包商都必须无条件地执行。即使 承包商有意见，也只能是一边进行变更工作，一边承包商有意见，也只能是一边进行变更工作，一边 根据合同规定寻求索赔或仲裁解决。在争议处理期根据合同规定寻求索赔或仲裁解决。在争议处理期 间，承包商有义务继续进行正常的工程施工和有争间，承包商有义务继续进行正常的工程施

38、工和有争 议的变更工程施工，否则可能会构成承包商违约。议的变更工程施工，否则可能会构成承包商违约。 3工程变更的范围工程变更的范围 工程变更只能是在原合同规定的工程范围工程变更只能是在原合同规定的工程范围 内的变动，业主和监理工程师应注意不能使内的变动，业主和监理工程师应注意不能使 变更引起工程性质方面有很大的变动，否则变更引起工程性质方面有很大的变动，否则 应重新订立合同。应重新订立合同。 4监理工程师发布变更指示时应注意的问题监理工程师发布变更指示时应注意的问题 作为承包商，若认为合同变更改变了原工作项目的性质，增作为承包商，若认为合同变更改变了原工作项目的性质，增 加了工作难度，则要提出

39、索赔要求和提高变更工作的单价，加了工作难度，则要提出索赔要求和提高变更工作的单价， 若导致发生了与变更相关的其他额外成本，也可以索赔得到若导致发生了与变更相关的其他额外成本，也可以索赔得到 补偿。补偿。 如果变更后造成了工程量减少，工期一般不能缩短，除非合如果变更后造成了工程量减少，工期一般不能缩短，除非合 同有规定或业主、承包商和监理工程师三方协商同意。同有规定或业主、承包商和监理工程师三方协商同意。 如果业主取消了大量的工程内容，而没有同时增加其他替代如果业主取消了大量的工程内容，而没有同时增加其他替代 工作，承包商可以对相应的可得管理费用和利润损失索赔。工作，承包商可以对相应的可得管理费

40、用和利润损失索赔。 承包商在施工中遇到问题或要改变施工方法时，监理工程师承包商在施工中遇到问题或要改变施工方法时，监理工程师 可能会主动地或应承包商的请求而提出建议。客观地说，工可能会主动地或应承包商的请求而提出建议。客观地说，工 程师对这种建议不负任何责任，仅仅是建议而已。是否采纳程师对这种建议不负任何责任，仅仅是建议而已。是否采纳 以及由此产生的后果均由承包商自己承担。而在实际工作过以及由此产生的后果均由承包商自己承担。而在实际工作过 程中，承包商有时会试图将工程师的一些建议作为工程变更程中，承包商有时会试图将工程师的一些建议作为工程变更 令，以便得到与此有关的经济补偿。令，以便得到与此有关的经济补偿。 5合同中的推定变更及处理合同中的推定变更及处理 推定变更是指工程师虽