石材施工合同

1、石材施工合同本文是关于石材施工合同，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 石材施工合同范文 1 发包方： （ 以下简称甲方 ） 承包方： （ 以下简称乙方 ）* 石材工程经协商由乙方承担，为明确工程内容及双方责任，本着互利 合作，分工负责的原则，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建 筑法，深圳市相关规定及本工程具体情况，商定以下条款，供双方信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点： 第二条：承包方式 包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。 第三条：承包范围首层 46 根圆形柱密缝干挂石材，具体详见施工图。 第四条：计价方法及付款方式计价方法1、按预算表单价包干，圆

2、形柱（包括柱座）价格为 元/卅，平面干挂石材， 价格按 20xx 版定额。付款方式：1 、全部竣工二十天内按已完成工程量支付 80%工程款，验收合格双方确认结 算后付至工程总造价的 95%，余 5%保修金，待保修期满后十天付清。2、凭正式发票付款。 第五条：工期及质量要求1 、从开工之日起总工期 30 天（ 具体开工日期以甲方通知为准 ） 。2、质量要求符合国家有关技术标准。第六条：双方责任一、甲方责任1 、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。2、负责及时确认乙方提交施工方案。3、提供加工好石材，确保石材加工精度及颜色一致。4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作，不再向乙方收取施

3、工配合费。5、协助乙方组织工程竣工验收工作，并按合同约定支付工程款和办理结算。6、及时进行工程量签证，并执行甲方“ QAp-20.01 质量保证程序签证、审批 管理程序”。二、乙方责任1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量，并做好材料进场检查工作。2、负责搭设临时设施， 并承担费用，水电安装计费表， 及时向总包单位缴费。3、按相关质量及安全要求组织施工，并于合同生效后向甲方提供施工方案。4、落实安全措施，遵守安全施工规程，施工中所发生的一切安全事故均由乙 方负责承担。5、服从甲方现场施工管理，及时配合现场其他交叉施工单位工作。6、负责施工图深化设计，并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好

4、相关 检测验收工作，提供完整竣工技术资料。7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求， 乙方应及时返工并承担费用。8、服从甲方总体计划安排，积极配合装修单位施工，若乙方拖延工期或施工 队伍技术素质差，能力不能满足施工要求，甲方有权更换队伍，乙方应在两日内 无条件撤离现场，所做工程待工程竣工后结算。9、工程竣工未交付使用前， 乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护， 若有损坏乙方负责。第七条：保 修1、本工程保修期为壹年，从竣工验收合格之日算起。2、保修责任范围：凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题，均属乙方保 修责任范围。3、保修内容：合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或

5、文 字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。4、保修期内乙方应在接到甲方通知后 24 小时内派员到场修理，乙方承担保 修范围内的费用，若乙方接到通知 24 小时内未派员到场检修，甲方有权另叫有同 等施工资质单位检修，所发生费用由乙方承担。第八条：违约责任1、乙方须严格按有关施工规范组织施工，保质、保量按期完成该项工程，属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负，赔偿由此引发的损失。2、乙方必须如期交付工程确保使用，如乙方原因造成工程延误，每延误一天 每天罚款壹万元。3、工程完工后 30个工作日内验收， 若因质量问题乙方负责返工至合格为止， 超过 30 个工作日甲方不作验收，视为验收合格。第九条

6、：争 议 本合同履行过程中发生争议，双方应本着友好协商原则解决 ; 如协商不成，可 向有管辖权的人民法院起诉。第十条：其 他1、本合同未尽事宜，双方可另行补充协议，与本合同具有同等法律效力。2、经批准的施工图及预算书作为合同附件，具有同等法律效力。3、本合同经双方盖章后生效，保修期满后自行失效。4、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，均具有同等效力。甲方（ 公章） ： 乙方（ 公章） ：法定代表人 （签字） ： 法定代表人 （签字） ：年月 日 年月日 石材施工合同范文 2甲方：乙方： 为明确甲乙双方的责任权利和义务，确保履行工程合同，双方友好协商，特 签订本合同，供双方履行。第一条 工程

7、概况1、工程名称： *2、工程地点：*3、工程承包内容及项目：裙楼干挂石材4、承包方式：人工费及附材乙方提供， （ 石材甲方提供 ）5、甲方提供石材进场后，乙方开始施工，施工期限15 天6、工程面积及价款(1) 实际工程量为 82.30 平方米。(2) 单价为 * 元每平方米。(3) 拆除 4层两侧部分石材 (含扎架子 )* 元(附签证)。(4) 本工程总价为 * 元，大写 * 整。第二条 付款及结算方式1、工程款的结算：费用采用一次性包干。 根据乙方所承担的工程任务完成量， 经过甲方核实后，报公司领导审批，办理结算手续。2、工程款的支付(1) 本合同签订后甲方支付乙方工程总价的 30%，计

8、*(2) 石材龙骨及石材安装过半后甲方支付乙方工程总价的 40%，计 *(3) 工程完工后十日内经甲方验收合格后甲方支付乙方工程总价的25%，计*(4) 本工程质保期为一年，质保期满后甲方应在 15 日内付清余款。第三条 双方的责任及义务1、甲方义务(1) 在开工之前提供具备条件的施工现场，协助乙方解决食宿。(2) 提供建筑施工图及有关要求。(3) 负责工程款的按期拨付。2、乙方义务(1) 依据施工图编制上报施工方案。(2) 向甲方提供工程进度 ( 计划及相应的进度报表 )。(3) 乙方对所承建施工范围的安全和质量全面负责。(4) 乙方必须保证质量和施工范围的安全及质量要求。第四条 工程质量与

9、验收标准1、工程质量优良。2、质量验收标准。本工程以甲方审定的施工图纸作法说明设计变更和建筑装饰装修工程质量验 收规范为质量评定标准。3、隐蔽工程乙方必须先自检，自检合格后及时报请甲方及监理组织验收，验收签字后方可进行下道工序4、随时接受甲方和监理的检查， 并提供便利条件， 按甲方和监理的要求施工、 返工或修改。5、工程质量达不到约定标准的部分，甲方和监理可要求乙方拆除或者重新施 工，若是乙方自身原因所致，费用自行承担，工期不予延缓，非乙方原因而导致 返工修改的费用由甲方承担，工期顺延。第五条 违约责任 1、由于一方的过错造成合同不能履行或不能完全履行，责任方应偿付对方不 能履行部分价款的 3

10、%违约金。2、争议处理可通过太原仲裁委员会进行仲裁。第六条 安全生产及安全事故处理 1、乙方施工队伍进入施工现场，对施工人员进行安全培训教育。 2、出现安全事故，甲乙双方共同对事故原因进行分析追查，本着谁的责任， 谁负责的原则，根据国家有关规定处理。第七条 本合同双方确认如遇不可抗力因素，允许变更和停止。第八条 如遇到国家政策性调整或业主原因，使合同不能实施时，双方协商解 决并做好善后工作。第九条 本合同正式贰份， 甲乙双方各执一份 ;副本四份，甲乙双方各执贰份， 本合同双方签字盖章之日开始生效。第十条 本合同未尽事宜，可经双方协商后，列入补充条款。补充条款与正文 具有同等效力。甲方（ 公章）

11、 ： 乙方（ 公章） ：法定代表人 （签字） ： 法定代表人 （签字） ：年月 日 年月日 石材施工合同范文 3 发包人 （ 全称 ）： 承包人 （全称）： 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程石材幕墙施工 事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：世际金辉大厦工程地点：河津市新耿南街工程内容：建筑高度40.50m,建筑长度65.56m,结构类型框剪。二、工程承包方式及范围承包方式：包工包料、包设备。承包范围：一轴正立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件 的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理 ;石材面板的加工制作、搬 运及安装 ; 石材幕墙的防雷装

12、置施工 ; 脚手架工程施工 ;石材幕墙的设计施工图由 施工单位提供 （含计算书、施工方案各一份 ） ,其费用由施工单位承担。三、合同工期开工日期： 20xx 年 12月 28日竣工日期： 20xx 年 5 月 10 日四、工程质量质量标准：合格 工程质量：质量标准的评定,以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人 原因,工程质量达不到合格标准, 承包人承担违约责任。 双方对工程质量有争议, 由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担。检查和返工：承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工,随时接受发 包方的检查和检验,并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象,承

13、包人应无条件拆除和重新施工,直至符合标准合格要求,因承包人原因达不到合 格标准,由承包人承担拆除和重新施工费用 ; 施工用电由承包方安装电表以实计算, 所用电费由承包方承担。五、合同价款与支付合同价款：本合同价款采用固定单价方式（工程量约2250m2）,除有设计变更 外,任何一方不得擅自改变。金 额： （ 大写） 每平方米 （小写）每平方米价款支付：承包方人员和主材 （ 槽钢、角铁 ） 全部进场后,发包方支付合同总 价款 10%;金属骨架全部施工完后支付总价款 40%;石材安装 50%后支付总价款 20%; 石材幕墙工程全部完成并验收合格后支付总价款 25%;剩余 5%留作质量保修金,待 2

14、年保修期满后如无质量问题,一次性付清。六、双方责任和义务1、发包人积做好施工中各方关系的协调，为施工提供必要的便利条件。2、发包人随时有权过问工程质量、进度、安全情况并实施全过程监控。3、承包人应按合同约定时间和要求完成以下工作： 、承担施工安全保卫工作并承担相关费用； 、竣工工程交付发包人前由承包方负责保护并承担相应费用， 竣工交验后, 由发包人负责 ； 、承包人随时清理施工现场，保证施工现场的清洁卫生。七、材料设备供应本工程全部材料设备均由承包人采购。承包人采购材料设备的约定：1、石材产品必须按双方确认的样品及材料表确定的厚度供货，其他材料必须 按设计要求及材料表确定的规格型号进货。2、材

15、料的品种、规格、质量必须符合国家或行业现行相关标准的规定和要求。3、承包人采购的材料设备必须附有合格证、试验报告及有关厂家资料，报发 包人检查验收签字，不合格产品不得进场，承包人对其采购的材料设备承担全部 法律责任和经济责任。八、工程变更 施工中如发生设计变更，由设计单位出变更通知或发包方工地代表认可签字，发生的费用按合同确定的单价增减。九、安全文明施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施 工，并随时接受行业安全文明检查人员依法实施的监督检查，要有健全的安全管 理制度，做到有专人负责，专人管理 ； 要做好对工人的安全教育和培训，做到有交 底、有检查、有落实 ； 要

16、有必要的安全防护措施，做到设施齐全、功能可靠，不留 事故隐患； 要科学组织施工、科学打孔，埋设后置件不能破坏主体结构，要确保主 体结构安全。如发生人员及设备安全事故， 一切责任和因此发生的费用， 均由承包人承担。十、竣工验收与结算竣工验收：1、工程具备验收条件后，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提 供完整的竣工资料及工程验收报告。2、工程经竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期 ; 如在验收过程中提 出修改意见，承包人按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用，修改后 通过竣工验收的，以承包人修改后提请发包人验收的日期为竣工日期。竣工结算： 工程竣工后承包人应在提交竣工验收报告的

17、同时向发包人递交竣工结算报告 及完整的结算资料，发包人在接到报告后 20 天内完成审查，并提出审查意见。结 算报告经双方确认后，发包人在 15 天内支付结算款。十一、违约和争议 违约：因承包人原因不能按本合同约定的竣工日期或经发包人同意顺延的工 期竣工的，承包人承担违约责任。工程每延误一天承包人承担总价1%的违约金。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人无条件返工，并承担返工全部费 用。承包方擅自停工或处于停工状态，发包人有权解除合同，拒付剩余工程款。争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，首先请建设行政主管部门 调解，如调解不成向河津市人民法院提起诉讼。十二、质量保修1、质量保修范围及内容：世际金辉大厦工程正立面的全部石材幕墙工程。2、质量保修期： 2 年。3、质量责任： 、属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派专人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理 ; 、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现 场抢修 ; 、