2020年从资资格考试《合同管理》模拟卷(第58套)

1、2020年从资资格考试合同管理模拟卷考试须知：1、考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规左的位宜填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最后。姓名:考号:得分评卷人一、单选题（共70题）1. 下列选项中，不属于合同法律关系的主体的是（）oA. 自然人B. 法人C. 智力成果D. 其他组织2. 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从 B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后

2、拍卖办 公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A. A银行1000万元，B银行2000万元B. A银行1800万元，B银行1200万元C. A、B银行各1500万元D. A银行2000万元，B银行1000万元3. 履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的（）。A. 5%B. 10%C. 20%D. 30%4. 在勘察工作中，出现下列哪种情况时不可以延长工期（）。A. 工程变更B. 工作量变化C. 不可抗力影响D. 季节性雨季5. 关于勘察成果的说法，错误的是（）。A. 应根据勘查成果文件进行工程设计B. 应根据勘查成果文件组织施工C

3、. 勘査成果应真实、准确D. 施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果6. 履约保证有效期（）。A. 从提交履约保证到工程竣工验收合格止B. 从提交履约保证到签发完工程接收证书止C. 从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D. 从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天1上7. 工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）0A. 施工合同B. 监理合同C. 勘察合同D. 仓储合同8. 设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、

4、更改或撤销。A. 12, 12B. 24, 24C. 36, 36D. 48, 489. 依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A. 债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时 由保证人承担责任B. 债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人 不履行债务时，由保证人承担责任C. 保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证 人承担责任D. 保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证 人承担责任10. 勘察合同履行中，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是（

5、）A. 合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20$作为左金B. 勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约左勘察费的某一百分比C. 提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付淸全部工程费用D. 勘察费用计价方式只能按国家规龙的现行收费标准取费11. 下列属于取得工程勘察劳务资质的企业不可以承接的工程范围的是（）。A. 岩土工程治理B. 凿井C. 工程钻探D. 海洋勘探12. 施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于（）。A. 职务代理B. 指左代理C. 法立代理D. 委托代理13. 下列选项中，不属于工程地质勘察分类的是（）。A. 选址勘

6、察B. 设计勘察C. 初步勘察D. 详细勘察14. 在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A. 主体B. 客体C. 权利D. 义务15. 关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A. 发包人必须是建设单位B. 承包人必须是法人C. 总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D. 发包人必须具有自行组织招标的能力16. 在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为（）A. 合同价的5%B. 合同价的10%C. 合同价的20%D. 合同价的30%17. 承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所

7、需费用由（）承担。A. 发包人，发包人B. 发包人，承包人C. 监理人，发包人D. 监理人，承包人在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金情形的是（）。A. 投标文件没有按要求密封B. 投标人在投标有效期内撤销投标C. 中标人采用不正当的手段骗取中标D. 中标人不根拯规过接受对投标文件错误的修正19. 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中说法不正确的是（）。A. 设计人负责对不超出原定范用的内容做出必要的调整补充B. 发包人需要委托英他设讣单位完成设il变更工作，需经原设计人书而同意C. 发包人原因的重大设计变更造成设讣人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D. 如果发包人确

8、需修改设汁时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用20. 下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是（）。A. 建设工程合同当事人违约B. 台风造成停工C. 地下埋藏物造成合同索赔D. 设备所在国罢工造成设备不能交付21. 下列关于建设工程勘察设计合同的发包方式说法不正确的是（）。A. 采用特泄的专利或者专有技术的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准，可以直接 发包B. 建筑艺术造型有特殊要求的建设工程勘察、设讣业务经有关部门批准，可以直接发包C. 经发包方书而同意，承包方可以将建设工程主体部分的勘察、设计再分包给苴他具有 相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D. 建设工程勘察设讣单位

9、不得将所承揽的建设工程勘察业务转包22. 下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是（）。A. 建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B. 作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C. 建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D. 建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书23. 标准设计施工总承包合同中的“价格清单”是指（）。A. 发包人依据设计图纸概算量提出的工程疑淸单B. 承包人依据发包人工程量淸单汁算出的报价淸单C. 承包人按完成投标方案计算的从设il到缺陷责任期各阶段的汁划费用D.

10、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成24. 关于合同法律关系的说法，正确的是（ ）。A. 合同法律关系可以没有内容B. 技术秘密不能作为合同法律关系的客体C. 只有法律事实能够引起合同法律关系的消火D. 只有行为能够引起合同法律关系的消火25. 下列选项中可以设置丁级资质的是（）。A. 设计专业资质B. 设计专项资质C. 设计行业资质D. 设计综合资质26. 根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是 （ ）。A. 满足主要材料订货的需要B. 满足设备材料采购的需要C. 满足编制施工招标文件的需要D. 满足编制施工图设计文件的需要27. 设计合同履行过程中，

11、属于设计人责任的是（）。A. 组织对设计文件的审査、鉴左和验收B. 办理设计文件的报批手续C. 选定设计文件依据的设计规范D. 为现场的设汁人提供必要的工作条件28. 根据建设工程设计合同（示范文本）的规定，下列内容不属于施工图设计阶段工作任务的是（）。A. 编制技术设计文件B. 建筑设计C. 专业设计的协调D. 结构设计29. 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）。A. 保险公司承担全部损失B. 保险公司承担除外责任以外的全部损失C. 业主自行承担全部损失D. 业主和保险公司协商分担损失30

12、 .非企业法人不包括（）A. 行政法人B. 事业法人C. 社团法人D. 法人的分支机构31. 在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是（）。A. 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将苴承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B. 分包工作需要征得发包人同意C. 承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D. 发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本32. 根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A. 按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.

13、按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C. 按提交勘察设汁阶段性成果的次数平均分解D. 按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解33. 设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。A. 扩大的初步设计概算B. 施工图预算C. 投资估算D. 初步设计概算34. 下列关于连带责任保证的说法，正确的是（ ）oA. 当事人没有明确约泄保证方式，保证人应按一般保证承担责任B. 连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担 责任C. 主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D. 主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财

14、产依法强制执行仍不能履行，债权人 可以要求连带责任保证人承担保证责任35. 某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设 工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（）万元。A. 20B. 40C. 50D. 10036. 建设工程勘察合同委托的工作内容一般包括工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察。下列说法不正确的是（）。A. 工程测量目的是为建设项目的选址（选线）、设讣和施工提供有关地形地貌的依据B. 水文地质勘察任务在于提供有关供水地下水源的详细资料C.

15、 工程地质勘察包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察D. 工程地质勘察的初步勘察主要针对建设工程地基做出评价，并为地基处理和加固基础 而进行深层次勘察37. 关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A. 设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B. 除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指左生产厂家或供应商C. 设计注册执业人员可受聘于英他设讣单位完成专门的设讣任务D. 设汁人不应当参与与设汁相关的工程质量事故分析3&设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为 （ ）。A. 投标函B. 中标通知书C. 专用条款D. 承包人建议书39. （）应为其现场

16、机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。A. 政府部门B. 承包人C. 分包人D. 发包人40. 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别适用于（）的委托任务。A. 岩土工程勘察、水文地质勘察B. 民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C. 为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D. 要求简单的勘察、要求复杂的勘察41. 下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是（）A. 工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质B. 工程勘察劳务资质设甲级、乙级，部分专业可以设丙级C. 取得工程勘察综合资质的企业，可以

17、承接各专业（海洋工程勘察除外）、各等级工程勘 察业务D. 取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务42. 下列对于留置担保的说法中，正确的是（）.A. 留置不以合法占有对方财产为前提B. 可以留苣的财产仅限于动产C. 留垃担保可适用于建设工程合同D. 留置以合法占有对方固泄资产为前提43. 在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在 （）支付或扣除。A. 竣工结算B. 下一次进度款中C. 本次进度付款中D. 以上都不正确44. 在设计施工总承包合同中，下列关

18、于联合体承包说法不止确的是（）。A. 联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的 代表联系B. 联合体协议经发包人确认后已作为合同附件C. 履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成D. 履行合同过程中，未经发包人同意，承包人修改联合体协议45. 某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作40%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）。A. 3万元B. 5万元C. 7万元D. 10万元46. 设计施工总承包合同模式下，承包人应提前（）天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条

19、款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在 （）天内，确定竣工试验的具体时间。A. 14, 21B. 14, 14C. 21, 21D. 21, 1447. 适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是（）。A. 建设工程勘察合同（一）B. 建设工程勘察合同（二）C. 建设工程勘察合同D. 建设工程设计合同（二）4&下列关于保证人资格的说法，正确的是（）。A. 企业法人的职能部门，可以在授权范用内作为保证人B. 企业法人的分支机构一律不得作为保证人C. 医院可以作为保证人D. 学校不得作为保证人49

20、. 设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A. 发包人，姓名及苴授权范围B. 发包人，职能分工及监理权限C. 总监理工程师，姓名及其授权范闱D. 总监理工程师，职能分工及监理权限50. 下列选项中不属于工程勘察企业的资质的是（）。A. 综合资质B. 专业资质C. 劳务资质D. 专项资质51 .在下列的法人分类中，不属于非企业法人的是（）。A. 行政法人B. 事业法人C. 社团法人D. 政府法人52. 投标保证的有效期限从（）之日起计算。A. 招标文件出售B. 投标文件递交C. 投标截止D. 中标通知书发出53. 在设计

21、合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任 务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法正确的是（）。A. 设计人应与期一设计单位签订设计分包合同B. 设计人应负责协调另一设计单位的设il进度C. 设计人应负责另一设计单位的设计质量审査D. 设计人不对变更部分的设计质量负责54. 下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是（）。A. 未中标的投标人不退还B. 中标的投标人在中标的同时退还C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D. 未中标的投标人不可向招标人索回投标保函55. 建筑工

22、程一切险往往还加保（）。A. 安装工程一切险B. 人身意外伤害险C. 机动车俩险D. 第三者责任险56. 关于建设工程勘察合同（一）（GF- 2000- 0203）和建设工程勘察合同（二）（GF-2000 -0204）两个示范文本的说法，正确的是（）。A. 两个文本的主要内容是一致的B. 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C. 两个文本适用的勘察任务不同D. 两个文本均不应包括任何设汁任务57. 关于建设工程勘察设计合同的发包说法，错课的是（A. 建设工程勘察设讣单位不可以将其业务转包B. 可以将整个建设工程的勘察设计发包给一个单位C. 建设工程主体部分的设计可以分包D. 可以将整个建

23、设工程的勘察设计发包给多个单位58. 依据担保法，（）担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A.保证B. 抵押C. 质押D. 定金59. 在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是（）oA. 由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B. 由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C. 如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D. 由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担60. 对一些大型联合企业，矿区和水利枢纽，为解决总体部署和开发问题，还需进行（

24、）。A. 技术设计或方案设计B. 总体规划设计或方案设汁C. 总体规划设计或技术设汁D. 总体规划设计或施工图设计61. 合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由（）承担。A. 承包人B. 发包人C. 政府部分D. 发包人和承包人62. 釆用建设工程施工合同（示范文本）订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为（）。A. 发包人B. 承包人C.监理人D.分包人63. 下列选项中，可以用于质押的是（）。A. 动产和智力成果B. 动产和权利C. 智力成果和权利D. 人身利益和权利64

25、. 设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（）.A. 施工方案B. 合理使用年限C. 竣工验收的标准D. 设计变更的期限65. 承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项 保险得到的保险赔偿金由（）承担。A. 发包人和承包人B. 监理人C. 承包人D. 发包人66. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A. 监理单位B. 建设单位C. 分公司D. 施工企业

26、67. 设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。A. 结淸全部设计费B. 支付一半设计费C. 停止支付设计费D. 预留一左保证金后全部支付设计费68. 勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是 （ ）.A. 现场地上障碍物的拆除工作B. 勘察现场设备机具的布置和架设C. 完成通水、通电及道路平整作业D. 提供水上作业用船69. 下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是（）。A. 保险是保险人根据合同的约左向投保人支付保险费B. 保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度C. 保险的目的是为了避免风险

27、D. 保险人对于合同约赵的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金 责任70. 下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是（）A. 企业法人的分支机构B. 企业的职能部门C. 国家机关D. 企业法人单选题答案:1:C2： A3： B4：D5： D6： D7： C8：D9： D10： D11：D12： D13： B14： B15：B16： D17： B18：A19： D20： A21： C22：A23： C24： C25：A26： B27： C28： A29：C30： D31： C32：A33： D34： B35： C36：D37： B38： B39：D40： C41： B42： B

28、43：C44： D45： A46：D47： A48： D49： C50：D51： D52： C53：D54： C55： D56： C57：C58： D59： D60：B61： B62： A63： B64：B65： C66： D67：A68： B69： D70： D单选题相关解析:1:本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体可以是自然人、法人、英他组 织。2：本题考査的是担保方式。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的2000万元已 登记，故偿还B银行2000万元，剩余1000万元用于偿还A银行。3：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额 度是合

29、同价格的10%。参见教材P14。4：本题考査的是建设工程勘察合同履行管理。可延长合同工期的情况（非勘察人原因）：设 计变更、工作量变化、不可抗力影响、非勘察人原因造成的停、窝工。5：本题考査的是设计合同履行管理。选项D发包人、施工承包人、监理人均不得修改建 设工程勘察、设计文件。6：本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般情 况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。7：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付 预算勘察费的20%作为定金。设计合同也是如此。8：本题考査的是设汁施工总承包合同管理有关各方的职责。设

30、计施工总承包合同模式下， 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内 向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。9：本题考査的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证 人按照约定履行债务或者承担责任的行为。10：本题考査的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程勘察劳务资可以承接岩上工程 治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。11：本题考査的是代理关系。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为 施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。12：本题考査的是建设工程勘察

31、的内容和合同当事人。工程地质勘察，包括选址勘察、初 步勘察、详细勘察以及施工勘察。13：本题考査的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以 作为合同法律关系的客体，如借款合同。14：本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A,建设工程设计合同当 事人包括发包人和设il人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理 部门（如工程总承包单位）。选项c,工程设讣资质分为综合资质、行业资质、专业资质和 专项资质。综合资质只设甲级。选项D,发包人可以委托代理招标。15：本题考査的是保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函， 数额是合同

32、价的10%,履约担保书为合同价的30%。16：本题考査的是保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设 计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费 用由承包人承担。17：本题考査的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没 收：二投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标：二中标人在规定期限内无 正当理由未能根据规泄签订合同，或根据规左接受对错误的修正；二中标人根据规定未能 提交履约保证金：二投标人采用不正当的手段骗取中标。18：本题考査的是设汁合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程 勘察、设计

33、文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设汁单位修 改。19：本题考査的是合同文件。设计施工总承包合同的价格淸单，指承包人按投标文件中规 龙的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量 提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初 步方案和实施计划，因此价格淸单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣 工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，淸单价格费用的总和为签约合同价。20：本题考査的是合同法律关系的构成。选项A,合同法律关系必须具备主体、客体和内 容三个要素。选项B,技术秘密是合同法律关系客体中的智

34、力成果：选项D,能够引起合 同法律关系消灭的法律事实包括行为和事件。21：本题考査的是建设工程设汁合同的内容和合同当事人。建筑工程专业资质可以设丁 级。22：本题考査的是订立设计合同时应约左的内容。初步设汁文件，应当满足编制施工招标 文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。23：本题考査的是设讣合同履行管理。设计人的责任包括：（1）保证设计质量，设计人应依 搦批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规左的设汁规范、规程、技术标准的基 础上，按合同规左的标准完成各阶段的设讣任务，并对提交的设计文件质量负责。（2）进行 各阶段的设汁：（3）对外商的设计资料进行审査：（4）配合施工的义务

35、；（5）保护发包人的知识 产权。选项ABD属于发包人的责任。24：本题考查的是设计合同履行管理。施工图设计阶段的任务包括：（1）建筑设计；（2）结构 设汁：（3）设备设计：（4）专业设计的协调：（5）编制施工图设计文件。选项A是技术设讼阶 段的任务。25：本题考査的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾 害或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在合同约定保险期限内发生地震，造成部分 建筑物损坏，但工程已竣工移交，属于保险人的除外责任。26：本题考査的是工程款支付管理。勘察设计费分解原则是按照提交勘察设计阶段性成果 文件的时间、对应的工作量进行分解。发包人应提前21天将

36、竣工后试验的日期通知承包 人。承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。因承包人原因造成某项竣工后试 验未能通过，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提岀修复建议，在发包人指 示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。27：本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约泄的费用为估算设il费，双方在初步设 计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设汁费也作 相应调整。28：本题考査的是担保方式。选项A,当事人对没有约泄或者约定不明确的保证方式，则 按照连带责任保证承担保证责任：选项CD, 般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或 者仲裁，并就债务人财产依法强制执

37、行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责 任：连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要 求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范囤内承担保证责任。29：本题考查的是设汁合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设 计人未开始设讣工作的，不退还发包人已付的左金：已开始设il工作的，发包人应根据设 计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该 阶段设计费的全部支付。30：本题考査的是设讣合同履行管理。选项A设计人不可允许其他单位以本单位轻义承 担设计业务：选项C,设计注册执业人员只能受聘于一家设汁单位完成专

38、门的设计任务： 选项D,当发生质量事故时，设计人应当参与与设计相关的工程质量事故分析。31：本题考査的是合同文件。合同文件的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标 函及投标函附录、专用条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格淸单、其 他合同文件。组成合同的各文件中岀现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约 定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。32：本题考査的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身 意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。33：本题考査的是建设工程勘察设讣介同示范文本。建设工程勘察合同（一）适用于为设计 提供勘察工作的委托任务，包

39、括：岩土工程勘察：水文地质勘察：工程测量；工程物探等 勘察。建设工程勘察合同（二）仅涉及岩土工程。34：本题考査的是担保方式。选项A,留宜权以债权人合法占有对方财产为前提；选项 CD,能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权， 债权人才有可能实施留置。35：本题考査的是工程款支付管理。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核 中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理 人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。36：本题考查的是设计合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设 计人未开始设计工

40、作的，不退还发包人已付的左金：已开始设计工作的，发包人应根据设 计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设讣费的一半支付：超过一半时，按该 阶段设计费的全部支付。设计费一共支付5万，其中2万的泄金已经支付，进一步再支付3万。37：本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人, 并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在 14天内，确定竣工试验的具体时间。38：本题考查的是担保方式。选项A,企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人； 选项B,企业法人的分支机构有法人书而授权的，可以在授权范舸内提供保证：选项C, 学校、幼儿园

41、、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。39：本题考查的是设讣施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可以授权英他 监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓 名及其授权范围通知承包人。40：本题考査的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程勘察资质分为工程勘察综合资 质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业 资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级：工程勘察劳务资质 不分等级。41：本题考查的是合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非 企业法人包括行政法人、

42、事业法人和社团法人。42：本题考査的是保证在建设工程中的应用。投标保证的有效期一般是从投标截止日起 算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。43：本题考査的是设讣合同履行管理。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任， 设计人不再对修改的部分负责。44：本题考查的是保证在建设工程中的应用。选项AD,未中标的投标人可向招标人索回 投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻：选项B,中标的 投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。45：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。 第三者责任险指凡在工程期间的保险有效期内，因在工地上发生意外事故造成在工地