建设工程勘察设计合同书(可编辑).doc

1、建设工程勘察设计合同书(可编辑 )建设工程勘察设计合同的发包人:_承包人:_根据经济合同法的有关规定，经双方协商，签订本合同中华人民共和国建设工程勘察设计合同条例相互遵守。第一条项目名称 _项目所在地_项目规模_项目投资_。第二条委托方应按照本协议的规定填写建设工程勘察设计委托书 (见附件 1 、 2)。第三条勘察设计费的收费依据和标准按照国家规定执行。勘察设计费的分摊办法在合同生效后执行委托方应在天内向承包方支付定金。合同履行后，保证金应作为不足的勘察设计费的一部分。委托方应几天内解决一个 (或几个 )问题。调查任务的保证金为调查费用的%和设计任务的预计设计费的 %。该项目的调查费用为袁估计

2、设计费是袁。如果委托方不履行合同， 委托方无权要求返还定金。 承包人不履行合同的，应当双倍返还定金。第四条委托人的义务1。业主应在约定的时间内向承包商提供必要的材料，并对材料的进度和可靠性负责。提供信息的内容、技术要求和时限见表3。2.勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件 :(1) (2) (3) 3。委托方应包括承担相关设计任务的承包商，从询价、对外谈判、国内外技术调查直至竣工投产的各个阶段。4.勘察设计费应按照有关规定的勘察设计收费标准按期足额支付给承包商。5.未经授权，维护承包商的调查结果和设计文件不得修改或转让给第三方重新使用。第 5 条承包商的义务 1。

3、承包商应年月最近，提交了相关的调查结果和设计文件，并承担了责任。勘察成果提交范围、进度和质量，设计阶段、进度、质量和设计文件数量。详情见表 4。2.初步设计经上级主管部门审查后，承包商应负责在原任务书范围内进行必要的修改。原任务书发生重大变更， 设计重新创作或修改的， 设计审批机关或设计任务书审批机关应提交书面意见，双方另行协商签订合同。3.设计单位应配合施工，对设计任务书所承担的建设项目进行设计技术交底， 解决施工过程中的设计问题， 负责设计变更和预算修改，参与试运行评估和工程竣工验收。大中型工业项目和复杂的民用项目， 应派现场设计代表参加隐蔽工程的验收。常驻代表的费用由双方协商(附协议 )

4、。第六条违约责任 1。承包人应继续完善勘察设计任务，并根据勘察设计质量差或未按期提交勘察设计文件而造成工程返工的损失和浪费，减免勘察设计费。具体规定如下 :(1) (2) (3) (2)。除了免除丢失部分的勘察设计费外，承包人还应向委托方支付相当于直接丢失部分的勘察设计费的赔偿金。3.如果承包商未能在合同规定的期限内提交测量结果、设计文件，承包商应就每延误一天向业主支付5 5 倍的罚款。4.变更计划提供的数据不准确导致勘察设计工作返工、未能按计划为勘察设计提供必要的数据或工作条件、设计减速或修改。委托方应根据承包商消耗的实际工作量支付更多费用。具体规定如下 :(1) (2) (3) 5。因业主

5、责任而对勘察设计工作进行的任何重大返工或重新设计都将产生额外的勘察设计费用。6.超过合同规定的日期，委托方应支付逾期付款的违约金。每逾期一天的违约金按工程勘察设计费的额度计算。第七条争议的解决本合同执行过程中如有争议， 双方应及时协商解决。如果谈判失败， 双方属于一个部门。 上级主管部门调解不成或双方不属于同一部门的， 任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。第八条经双方协商，增加以下内容项目条款 (未添加，但输入为空 )。第九条本合同未尽事宜， 按照中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例执行。本合同附件 :建设工程设计委托书、 “工程地质勘察委托书 ”、“施工文件及勘察设计基础资料交付日期一览表 ”、“勘察设计文件交付日期一览表 ”均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。 委托方 2 份、,承包商 1 份。工商行政管理部门和建设银行应将一份副本提交业务主管部门备案。客户 (盖章 ):承包商 (盖章 ):评估 (公开 )证书地址 :地址 :经办人员法定代表人 (签字 ):法定代表人 (签名 ):认证机构授权代理人 (