珠江街华侨农场危房改造基础设施建设项目设计第二次招标

1、本文格式为word版，下载可任意编辑珠江街华侨农场危房改造基础设施建设项目设计第二次招标 珠江街华侨农场危房改造基础设施建设项 目设计第二次招标 交易文件 建设单位：广州市南沙区珠江街道办事处 招标代理单位：广州致合工程咨询 日期：二一四年六月 名目 第一章、交易须知. 错误!未定义书签。 一、交易须知前附表 . 错误!未定义书签。 二、交易须知修改表 . 错误!未定义书签。 三、交易须知通用条款 . 错误!未定义书签。 一交易文件. 错误!未定义书签。 二报名及报名资料递交 . 错误!未定义书签。 三摇珠及合同签定. 错误!未定义书签。 第二章摇珠方法. 错误!未定义书签。 一、摇珠方法修改

2、表 . 错误!未定义书签。 二、摇珠方法. 错误!未定义书签。 第三章合同条款. 错误!未定义书签。第四章前期资料及工作要求. 错误!未定义书签。第五章勘探/设计/施工图审查发包价计算表. 错误!未定义书签。 第一章、交易须知 一、交易须知前附表 声明：本交易须知前附表利用gzzb交易文件范本，与范本不同的地方均以下划线标明，全部标明下划线部份属于本表的组成部份，同其他部份具有同等效劳。对范本交易须知通用条款和摇珠方法可选择部份的选择利用，均已在本表中注明，通用条款可选择部份中未被本交易须知前附表选择的部份无效。 二、交易须知修改表 声明：本交易须知利用gzzb 交易文件范本的交易须知通用条款

3、，与该通用条款不同的地方，均在本表中列明，并以现文为准，原文再也不有效。本交易文件中再也不转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标治理办公室网站下载查阅。 条款号：修改类型：增加 现文： 条款号：2修改类型：删除 原文：施工图审查发包价：本项目按照国家进展改革委关于降低部份建设项目收费标准标准收费行为等有关问题的通知(发改价钱【2021】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部份建设项目收费标准标准收费行为等有关问题的通知穗价【2021】126号文计算，发包价为人民币元。 条款号：1修改类型：修改 原文：勘探/设计总报价：本项目按国家进展准备委员会、建设部2021年公

4、布的工程勘探设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价为人民币元。 现文：设计总报价：本项目按国家进展准备委员会、建设部2021年公布的工程设计收费标准计算，浮动幅度为-20 %，发包价暂定为人民币万元。 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 以下无正文 三、交易须知通用条款 一交易文件 1.交易文件的组成 本交易文件包括以下文件，和全部发出的澄清或修改： 第一章交易须知 第二章摇珠方法 第三章合同条款 第四章技术条件工程建设标准另册 第五章图纸及勘探资料另册 第六章发包价及其工程量清单另册 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的全部内容，仔细批阅交易文件中全部的事项、格式、

5、条款和标准要求等。 承包意向人一旦取得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人两边均有约束力。 建设单位或托付招标代理机构利用广东省内依法设立的电子认证效劳机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或盖章具有一样的法律效劳。 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给全部承包意向人。 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位或招标代理机构的电子签名及电子签章。

6、 2.交易文件的澄清与修改 交易文件发出后,在公告截止时刻3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给全部承包意向人。 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部份，具有约束作用。 为使承包意向人在报名时有充分的时刻将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时刻，具体时刻将在交易文件的澄清或修改中予以明确。假设澄清或修改中没有明确延长时刻，即表示报名时刻不延长。 二报名及报名资料递交 3报名资料的组成： 报名资料由资格文件、承包意向许诺及声明函、

7、提交交易保证金凭证三部份组成。 资格文件要紧包括的内容： 1法定代表人证明书和法定代表人授权书； 2企业资质证书副本复印件； 3拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。 承包意向许诺及声明函格式见交易公告附件二 承包意向人在报名截止时刻前向广州公共资源交易中心缴纳万元注：交易保证金金额不超过发包价的2%的交易保证金。交易保证金必需从其大体账户转出。 报名资料的全部内容均以纸质文件编制。 4报名资料格式 承包意向人递交的报名资料应当利用交易公告所规定的报名资料全数格式。 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或要紧内容不全，或关键笔迹模糊、无法识别造

8、成无法知足查对需要的，经建设单位审查可否决其参加摇珠的资格。 5承包总报价及造价承包和变更结算方式 本工程的承包总报价接受交易须知前附表第13项所规定的方式。 承包意向人的承包报价应是完本钱须知前附表第5项和合同条款所列项目交易范围及工期的全数内容所需要的全数费用。 1设计总报价：本项目按国家进展准备委员会、建设部2021年公布的工程勘探设计收费标准计算，浮动幅度为-20 %，发包价暂定为为人民币15万元。 建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整。 6报名资料的份数和签署 承包意向人应按交易须知前附表第18项规定的份数递交报名资料。 除承包意向人对错误处须修改外

9、，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。 7报名资料的递交和接收 承包意向人代表应按交易须知前附表第19项所规定的时刻和地址向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权托付证明书原件提交报名资料。 假设显现以下情形，建设单位将拒绝接收报名资料： 7.2.1在报名截止期后超期或未在指定地址递交报名资料的； 7.2.3托付代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权托付证明书原件的。 7.2.3承包价未按规定填写的。 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向

10、人可向交易监督机构投诉。 到在报名截止时刻止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法从头组织交易。 8报名的有效性 建设单位应按照交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不胜利，不得参与摇珠。 报名胜利参与摇珠的承包意向人缺乏3家为交易失败。建设单位应从头发布交易公告。 三摇珠及合同签定 9参与摇珠会 承包意向人代表可按交易须知前附表第20项所规定的时刻和地址参与摇珠，承包意向人是不是到场，将不阻碍摇珠结果。 若承包意向人未能胜利报名的，建设单位将拒绝其参与摇珠。 10摇珠方法 详见第二章摇珠方法 11发包通知书 确

11、信承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易治理方法规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。 建设单位应当自确信承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情形的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发动身包通知书。 承包人必需在收到发包通知书后24小时之内以书面形式答复建设单位 ，确认收到。 12合同协议书的签定 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签定合同，建设单位和承包人不得再行订立背聚散同实质性内容的其他协议。 发包通知书发出之日起30往后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被去除出广州市市政工程

12、设计类小额工程企业库，且依法承当相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以补偿。原承包人有异议的，能够向人民法院起诉。 未经建设单位同意，承包人在交易进程中利用的银行名称及帐号至完成完工结算不得变更，不然建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承当。 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。 13履约担保 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第21项的规定向建设单位递交履约担保；若是承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，那么该银行保函应由在中国注册且营业地址在广州行政辖区内的银行开具。 发包通知书发出之日起15往后，承

13、包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被去除出广州市市政工程设计类小额工程企业库，且依法承当相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以补偿。原承包人有异议的，能够向人民法院起诉。 14合同生效 合同两边授 权代表在合同协议书上签字，并别离加盖两边单位的公章后，合同正式生效。 15腐败与欺诈行为 在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。 对本条款的规定，特概念如下辞汇： 1“腐败行为是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、同意或索要任何有价值的东西，从而阻碍建设单位有关人员工作的行为； 2“讹诈行为是指通过提供伪证

14、阻碍交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通在报名之前或以后，人为地使交易进程失去竞争性，从而使建设单位无法从公布的自由竞争中取得利益的行为。 若是承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或讹诈行为，那么会被取消承包资格。 第二章摇珠方法 一、摇珠方法修改表 声明：本摇珠方法利用gzzb交易文件范本的摇珠方法通用条款，与该通用条款不同的地方，均在本表中列明，并以现文为准，原文再也不有效。本交易文件中再也不转录摇珠方法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标治理办公室网站下载查阅。 条款号：修改类型：增加 现文： 条款号：修改类型：删除 原文： 条款号：修改类型：

15、修改 原文： 现文： 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 以下无正文 二、摇珠方法 16摇珠所根据的规那么 广州市小额建设工程交易治理方法穗纪字202133号。 17摇珠程序： 将全部已胜利报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权托付证明书原件，并出示本人身份证。 承包意向人假设不出席摇珠会，视为默许排序序号，不阻碍后续摇珠。 建设单位摇珠随机抽取3个序号，依前后顺序确信为1至3名承包候选人。 18确信承包人 建设单位按照交易须知

16、前附表第20条规定的时刻和地址组织摇珠，按照摇珠结果，最终确信承包候选人。 摇珠后，建设单位应按照摇珠前后顺序确信的承包候选人，依次推举为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。 建设单位应当确信排名第一的承包候选人为承包人。 排名第一的承包候选人舍弃承包的或按照相关规定被取消资格的，建设单位能够确信排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。 假如全部承包候选人均显现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法从头组织交易。 摇珠结果应按原公揭发布方式进行公示，公示期为3天。承包意向人或其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。 附表一 摇珠序号确认表 工程名称： 招

17、标代理机构代表： 日期： 附表二 摇珠结果确认表 工程名称： 招标代理机构代表： 日期： 第三章合同条款gf20000210 建设工程设计合同 二 工程名称： 工程地点： 合同编号： 由设计人编填 设计证书品级： 发包人： 设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 广州市工商行政管理局监印 二年 发包人： 设计人： 发包人托付设计人承当工程设计，工程地址 为，经两边协商一致，签定本合同，一起执行。 第一条本合同签定根据 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘探设计市场治理规定。 国家及地址有关建设工程勘探设计治理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二

18、条设计根据 发包人给设计人的托付书或设计中标文件 发包人提交的基础资料 设计人接受的要紧技术标准是： 第三条合同文件的优先顺序 构本钱合同的文件可视为是能互相说明的，若是合同文件存在歧义或不一致，那么按照如下优先顺序来判定： 合同书 中标函文件 发包人要求及托付书 投标书 第四条本合同项目的名称、规模、时期、投资及设计内容按照行业特点填写第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件准时刻 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地址准时刻 第七条费用 两边商定，本合同的设计费为万元。收费根据和计算方式按国家和地址有关规定执行，国家和地址没有规定的，由两边商定。 若是上述费用为估算设计费，那么两边

19、在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，那么设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计万元作为定金合同结算时，定金抵作设计费。 设计人提交设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%， 计万元；以后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。 两边托付银行代付代收有关费用。 第九条两边责任 发包人责任 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时刻内向设计人提交基础资料及文件，并对其完好性、正确性准时限负责。发包

20、人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规按期限15天之内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时刻顺延；发包人交付上述资料及文件超过规按期限15天以上时，设计人有权从头确信提交设计文件的时刻。 9.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，两边除另行协商签定补充协议或另订合同、从头明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 在未签定合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。 9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开

21、始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该时期设计费的一半支付；超过一半时，按该时期设计费的全数支付。 9.1.4发包人必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推延设计工作的开工时刻，且交付文件的时刻顺延。 9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每超期支付一天，应承当应支付金额千分之二的超期违约金，且设计人提交设计文件的时刻顺延。超期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下时期工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包

22、人均应支付应付的设计费。 9.1.6发包人要求设计人比合同规按时刻提早交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背聚散理设计周期，且发包人应支付赶工费。 9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动疼惜装备。 9.1.8设计文件当选用的国家标准图、部标准图及地址标准图由发包人负责解决。 9.1.9承当本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费包括、复印、办公等费用。 设计人责任 9.2.1设计人应按国家规定和合同商定的技术标准、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时刻及份数向发包人交付设计文件显现、规定有关交付设计文件顺延的情形除外。并对提交的

23、设计文件的质量负责。 9.2.2设计合理利用年限为年。 9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。 9.2.4设计人对设计文件显现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救方法外，应免收受损失部份的设计费，并按照损失程度向发包人支付补偿金，补偿金数额由两边商定为实际损失的%。 9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时刻，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并按照审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规按时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处置有关设计问题和参与完工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费，收费额由两边商定。 第十条保密 两边均应疼惜对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情形，泄密方承当一切由此引发的后果并承当补偿责任。 第十一条仲裁 本合同在履行进程中发生的争议，由两边当事人协商解决，协商不成的，提