关于安装承包合同汇总10篇

1、my heart is unwilling to move forward. the road is too far away and i feel too tired. when love becomes so barren, my heart has no place to belong.通用参考模板（页眉可删）关于安装承包合同汇总10篇 安装承包合同 篇1甲方：_乙方：_依照公司与_ 建设单位签订的_ 工程施工合同之规定，并结合本工程的具体情况，由_ 为甲方，代表陕西航天建筑工程公司统一对外行使履约责任， _为乙方，分包甲方该工程安装分部分项工程，经双方协商一致，特签订本合同。第一条 安

2、装工程承包原则1、承接工程任务时由甲方统一投标，工程中标后，乙方单位通过投标（议标）承接安装分部分项工程。2、经过投（议）标确定安装施工单位后，由甲方与承担施工任务的安装负责人共同签订安装工程承包合同。3、工程项目施工的全面管理由甲方负责。第二条 工程概况1、工程名称： _2、工程地点：_3、建筑面积：_4、工程内容： _第三条 安装工程承包范围承包方式： 包工包料，包主材及所有辅材。承包范围：（11#12#20#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程）（13#14#21#楼及车库 范围内的甲方与建设单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程）。

3、第四条 合同工期开工日期：以甲方开工报告为准。竣工日期：20_年6月30日合同工期总日历天数 / 天。第五条 质量标准、文明工地要求工程质量标准： 陕西省长安杯文明工地要求： 陕西省级文明工地第六条 安装工程承包价格1、承包价格：承包价格为甲方根据招标范围，向乙方所属项目部招标的中标价格。安装工程按本合同承包范围，承包价款为人民币： 元（小写），大写： ，平米造价约 371 元/。按中标预算造价，承包方向甲方交纳 20 %的管理费（含上交公司及安装公司的所有管理费）。以上承包价格含 3.41 %的税金（若政府有相关调整文件，执行调整文件）。2、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分

4、摊。第七条 工程结算：结算价格承包价款变更签证乙方需另行支付的费用其中：乙方需另行支付的费用项目详见补充条款第八条 付款办法：1、经甲乙双方协商，本工程履约保证金，按造价比例各自承担（或不承担）相应部分。2、参照公司与建设单位签订的施工合同付款办法（本工程不付预付款），根据到款额度及实际施工工程量，每月进度款扣除20%的管理费。3、与建设单位工程结算生效，甲乙双方安装结算确认后，除留结算价的 5 %保修金外，余款自建设单位付款后 30 天内一次付清。保修期满甲方支付保修金后 30 天内，扣除相应款项后无息支付乙方。第九条 双方义务与权力1、甲方义务与权力(1)、根据公司规定，甲方通过乙方，选择

5、合适的安装项目部或项目负责人。(2)、全面负责工程的文明工地，安全生产，质量达标等项目的管理协调工作。(3)、负责向乙方提供施工场地及用水、用电，并提供现场临时办公室一间，库房一间，另有要求的双方另议。(4)、负责向乙方提供施工用垂直运输机械及脚手架等施工设施。(5)、负责工程正常设计图纸范围内的吊装、洞、槽预留及修补工作，乙方必须跟班配合。因乙方原因造成的滞后，由乙方解决。(6)、负责已完工程成品及半成品的保护工作。(7)、组织召开生产例会或调度会等各种现场协调沟通会议，并通知乙方参加。(8)、及时向乙方传递建设单位或监理的有关指令、变更通知等。(9)、向乙方提供本工程的业务用章。(10)、

6、负责统一收集汇总并按时向建设单位或监理报送各种资料或报表。(11)、依据建设单位的付款方式，按双方约定支付乙方各种款项。(12)、负责组织本工程与建设单位的结算工作，按时报送建设单位审核，工程审计生效后一个月内与乙方作好内部结算。(13)、负责组织工程最终检验、竣工验收和工程创奖。(14)、负责统一组织交工后回访服务。(15)、紧急情况下，甲方若联系不上乙方负责人，有权不通过乙方做出决定，但事后需告知乙方。(16)、甲方有权对乙方违反规定或不按合同约定施工予以纠正，纠正后仍然没有改正的，甲方有权酌情开具违约金单据。2、乙方义务与权利(1)、服从甲方统一组织协调。(2)、配合甲方做好安装部分的施

7、工组织设计工作。组织承包范围内安装项目的施工、生产、任务的如期完成，并对其质量、安全、进度及经营全面负责。(3)、根据甲方要求，按时报送施工方案、计划和各类统计报表。(4)、按时参加甲方组织的图纸会审和生产例会或调度会。(5)、乙方在土建主体施工中必须跟班作业，配合甲方搞好工程预留、预埋与交叉配合，以免影响施工总体进度。(6)、墙面剔槽、打洞必须用电锤和电钻或其他专用工具，并在施工之前同甲方商议。如乙方不用剔槽机、电锤、电钻或其他专用工具而造成的成品、半成品损坏，由乙方负担相应责任。(7)、吊装、修补自身原因造成的洞、槽缺陷。(8)、做好文明施工，做到工完场清，做好并负责已完工程成品及半成品的

8、保护工作。(9)、及时收集、整理好工程竣工资料，并交给甲方。(10)、与业主保持良好的协作关系，强化“无渗漏”思想，确保工程质量，达到公司与业主所签合同的质量要求。(11)、严格按照操作规程施工，遵守甲方各项安全规定，对甲方指出的安全隐患及时整改，杜绝重大伤亡事故。且每个项目设一名安全员。若因乙方自身原因造成的安全事故及损失由乙方负责。(12)、负责安装分部质量创优，并配合最终检验和竣工验收。(13)、负责安装工程服务维修。(14)、由安装项目部负责完成安装部分结算资料的收集、做出安装部分结算，并按时报送甲方，由甲方报送建设单位审核，并配合甲方完成安装部分结算的核对工作。(15)、乙方现场负责

9、人电话应随时保持开机状态，以确保甲方能联系上。(16)、乙方应积极配合甲方做好文明工地建设。(17)、若甲方不按合同约定支付工程款，导致该工程资金周转困难，且经双方协商不能达成一致时，可以书面形式向公司有关领导申请协调，并有权要求甲方承担由此带来的损失。(18)、工程竣工验收合格后，乙方应及时配合甲方进行结算，确保结算工作顺利完成，工程款按时收回。第十条 违约责任在施工过程中，由于甲方或者乙方自身原因，发生下列情况之一者，应承担违约责任，并赔偿对方经济损失。甲方的违约责任：1、未按审定的施工组织设计中各阶段计划进度控制点形象进度完成。2、不按施工组织设计要求实施，给乙方造成施工难度者。3、未按

10、设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。4、无正当理由不能按时拨付工程款，影响对方正常施工者。乙方的违约责任：1、因自身施工工序达不到要求，给对方增加施工难度的。2、因施工质量和配合问题，影响对方上道工序或下道工序的。3、损坏对方已完工程成品、半成品的。4、因乙方原因延误工期，造成对方抢、赶工期的。5、因乙方原因不能按时向业主（或业主指定的相关专业机构）报送竣工验收、结算资料的，造成工程款不能及时回收的。6、在甲方按照建设单位支付工程款比例支付乙方工程款后，乙方在后期装修阶段，不能因资金缺口或其它理由延误工期。7、如因乙方自身责任造成社会罚款，应全面承担该罚款。如双方均有相应责任，则按各自造价比例

11、和区分责任轻重程度承担罚款。8、在工程保修期间，因乙方工程质量问题的维修，造成甲方及业主的经济损失由乙方承担。第十一条 争议解决：1、本合同未提及内容，甲乙双方均须执行与建设单位签订的施工合同相应条款。2、在执行本合同发生争议时，甲乙双方应及时、友好协商，协商达不成一致时，任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调，一经裁定，双方均须无条件执行。第十二条 补充条款1、本工程获得的质量（雁塔杯、长安杯、鲁班奖）及进度奖金，按双方造价比例划分，如未达到省级文明工地，其文明工地费相应扣除。2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。3、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。4、乙方需向甲

12、方交纳质量及安全保证金20万元，在竣工验收后无息一次返还。5、本工程所有付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建设方签订的施工合同中的各项条款。6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进行分摊。7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算依据为准结算。（需要土建另行配合的费用，在结算款中扣除。需要采用土建部分采购的材料费（如钢筋，水泥等），为了外观土建需要另外增加的工作费应另外收费，在结算款中扣除。）8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例分配（罚款原因由乙方造成的，乙方负全责；与乙方无关的不予计算。）本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至本工程完工、甲

13、乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。本合同一式 伍 份，甲方、乙方、安装项目部、财务处、经营管理处各持一份。甲 方：（公章） 乙 方：负责人：（签字） 负责人：（签字）年 月 日 年 月 日安装承包合同 篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容：第二条 工程期限1、本工程合同安装总工期为2、本工程开工日期以构件进场时间为准。第三条 工程合同总价总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为

14、 元(大写 )如有变更，以实际面积结算。第四条 材料、设备供应1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。第五条 工程质量和检查验收承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第六条 工程价款的支付与结算1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的 %的预付款，结构安装完毕，发包方支付 %的进度款，彩板安装完毕，发包方支付 %的进度款。2、乙方整个工程安

15、装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后 天内，所有余款全额支付完毕。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条 附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正式本 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_

16、月_日 _年_月_日安装承包合同 篇3甲方：（全称）乙方：（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：金昌市热电联产（2330mw）项目启动锅炉安装工程。工程地点：金昌市工程内容：（1）两台启动锅炉本体及辅助设备、锅炉炉墙砌筑、烟风煤管道、汽水系统、启动锅炉上煤系统、启动锅炉除灰系统、启动锅炉水处理系统、电气系统安装及单体调试。（2）保温及油漆工程。（3）锅炉登记（运行证）由乙方办理。二、合同工期计划开工日期：以甲方通知开工为准。计划竣工日期：总工期60天如因

17、非乙方原因造成的工期延误，甲方给予顺延。三、质量标准工程质量评定等级：合格四、安全施工乙方应当遵守工程建设安全生产有关管理规定、并随时接受甲方、及业主安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，乙方负责施工现场的安全，如出现任何安全事故，由乙方负责全部责任。五、合同价款支付与管理1、合同固定总价为：（大写）人民币肆佰叁拾万元整（小写）￥4300000。00元（不含税金）2、工程预付款：无3、工程款支付工程进度款按月支付，（现金支付）。按每月25号所报工程量的85%付款（付款时间不超过次月的10号），工程竣工15个工作日内验收，验收合格后，15个工作日内付款至总额的95

18、%，剩余5%作质量保证金，质保期为一年，如出现质量问题，乙方应无条件修复，质保期到后，十日内全额返还。4、管理费：乙方向甲方交纳管理费：人民币五拾万元整，小写：￥500000。00元5、施工现场用电、水费用，由甲方负责。6、合同外工作量另外计算费用（以图纸为准）。六、材料设备供应1、设备及主材由业主供应。2、辅助性材料、消耗性材料、施工机械、施工用具由乙方自备。七、违约和争议1、甲方如不能按照合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，由此造成的损失由甲方负责。2、如因乙方的原因造成不能按期完成工程，则每拖后一天罚款20_元（罚款不超过合同总额的5%）3、争议：在履行合同过程中产生争议时，双方约定

19、向合同签订所在地人民法院起诉。八、合同生效合同订立时间：20_年7月18日合同订立地点：兰州市本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方约定签字盖章后生效。甲方： 乙方：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：安装承包合同 篇4发包方：_邮码_电话_法定代表人：_职务_承包方：_邮码_电话_法定代表人：_职务_根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：_四、承包范围和

20、内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_（平方米）；其他：_五、工程造价_ （万元），其中土建：_（万元），安装：_（万元）第二条 施工准备一、发包方：1_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。2_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。3本合同签订后_天内提交建筑许可证。4合同签订后_天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）_份。5组织承、发包双方和设计

21、单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天（日历天），自_ 年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表略）。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况

22、，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；2凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；4非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；5未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：_二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程

23、规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程3隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站

24、进行结构中间验收；5承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求

25、的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：_第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的_%备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同

26、总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经过银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经过银行审定后拨款。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术

27、资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计

28、变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予以实施。第八条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，发包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质

29、量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。第九条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收

30、，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（ ）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条 附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经过银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效

31、；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_法定代表人：_委托代理人：_年_月_日承包方（盖章）：_法定代表人：_委托代理人：_年_月_安装承包合同 篇5定作人：承揽人：签订地点:（甲方所在地）签订时间： 年 月 日依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方-事宜经协商一致，达成如下合同条款：1.1工程概况1.1.1工程名称：-。1.1.2 施工地点：-1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成

32、(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。1.3 质量标准工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。1.4 合同价款1.4.1 本合同总价款 元人民币，大写 整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。1.4.2以上价格包含：（施工内容）。1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。1.

33、6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关；1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。1.8 甲方违约责任1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。1.9 乙方违约责任1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。1.9.3

34、乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。1.10 争议解决合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点：甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：授权代表： 授权代表：开户银行： 开户银行：账号： 账号：联系人： 联系人：电话： 电话：传真： 传真：住所： 住所：证件号： 证件号：安装承包合同 篇6第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_四、工程范围和内容：全部工程

35、建筑面积_平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。(各单项工程详见工程项目一览表)第二条 工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者

36、;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。第三条 物资供应一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。4.其他方式：_二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。

37、三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、

38、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。安装承包合同 篇7合同编号：_工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_年_月_日签订地点：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：_四、承包范围和内容：_（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_（平方米）；其它：_五、工程造价：_（万元），其中

39、土建：_（万元），安装：_（万元）。第二条施工准备一、发包方：1_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3本合同签订后_天内提交建筑许可证。4合同签订后_天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）_份。5组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1负责

40、施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2凡发包方负责供应

41、的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；5非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；6未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：_二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方

42、派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；5承包方在施工中发

43、生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；6工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经_复验符合质量要求的，方可用于工程，其复

44、验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：_第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的_备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_计人民币_万元，安装工程按人工费的_计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额_二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_时，按规定比例逐步开始扣

45、回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办的银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前

46、由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修

47、改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、

48、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的建筑工程保修办法（试行）执行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，