简单工程合同范本

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！简单工程合同范本 工程合同在工程建立中的作用是不行小觑的。对于简洁工程合同你理解多少呢?以下是我为大家整理的简洁工程合同范文，欢送参考阅读。 简洁工程合同范文1 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，就本建立工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ; 2、工程地点： ; 3、工程范围： 4、承包方式： 。 二、合同工期 开工日期： 年 月 日 ，开工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工

2、之日算起); 三、质量标准 工程质量标准：合格、根据*施工质量验收标准验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程开工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。 六、施工预备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工

3、前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点; 七、平安责任 1、甲方指导乙方组织施行，检查乙方施工平安设施。 2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程开工验收及保修 1、承包人在工程开工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提早通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需成认承包人的开工时间;发包人推延验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提早用法

4、的，视为验收合格; 3、开工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人担当; 4、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，可作减项开工，并对已完成工程进展开工验收和办理移交手续; 5、自工程开工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待效劳。 6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进展工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其到达质量合格。假设承包人无力补

5、充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提早三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收挺直受损失局部的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第 种方式解

6、决： (一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：_年_月_日 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 简洁工程合同范文2 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、长春市爱护消费合法权益条例，中华人民共和国建立部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原那么，为爱护双方的合法权益，结合本工程的

7、详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。 2、装饰施工地点：_市_区_路_号_楼_室。 3、住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。 5、承包方式：_(包工包料、清包工、局部承包)。 6、总价款：￥_元，大写(人民币)：_ 其中： 材料费：_，人工费：_ 管理费：_，设计费：_ 垃圾清运费：_，税金(4.00%)：_ 其他费用：_ 经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。 7、工期：自_年_月_日开工

8、，至_年_月_日开工，工期_天。 二、关于材料供给的商定 1、甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表。 本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示用法的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。 3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止用法。如已用法，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的商定 1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标