工程合同四篇【精选模板】

1、dont preach your own heart everywhere, you are not the only one in this world who have stories.简单易用轻享办公（页眉可删）工程合同四篇 工程合同 篇1甲方：_ 乙方：_甲方现有一幢_，作落在_，乙方愿意负责承包拆除，经过双方友好协商，达成以下合同条款：1、拆房人员由乙方负责调组织，拆房费用（含人工费、组织协调费、工具费、工人就餐费等一切费用）按_计，拆房费用一次性包定；2、在拆房过程中，乙方所有操作人员的安全管理工作由乙方负责，万一发生伤、残、亡等事故，一切损失及责任由乙方承担，甲方概不负责；3、时

2、间要求： 暂定_年_月_日开始，_天内拆完；4、乙方按照自己施工的所需，自行安排将材料堆放到不影响施工的区域，万一发生二次搬运，所需费用由乙方承担；5、本合同一式三份，签字生效，甲方、乙方、见证方各持一份。甲方（签字）：_乙方（签字）： _见证方（签字）： _合同签订日期： 年 月 日工程合同 篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称： 别墅园林景观工程。2.工程地点：润成科技院内3. 工作内容： 别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施

3、工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（ 现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。（一）如遇下列原因工期顺延：1.未及时签审施工图纸和施工组织计划；2.设计变更；3.甲方未能按期提交施工场地；4.连续4 小时遇雨和停水、停电；5.未按合同规定时间拨付工程款项；6.遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付

4、方式1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价5_0元 （预算详见“合同附件一”） ；2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七

5、日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条 双方的责任（一）甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系；5.若施工变更应以书面形式通知乙方；6.按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3.文明施工，安全生产，确保工程质量

6、，按期完工；4.负责施工中的成品保护；第七条 甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条 材料的认定及采购1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3.

7、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表人： 代表人：本合同签订日期 年 月 日工程合同 篇3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例及国家有

8、关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、 工程名称：砖混住宅楼2、 工程地点：太丰垸二组3、 工程承包方式：包工不包料，每平方米145元计算。4、 工程总面积大慨1400m，完工后按实际面积结算。(架空层按全面积计算：瓦屋面按50%面积计算)第二条 乙方所含工程内容(基础工程，砖砌体工程，上板，水电，瓦屋面，散水坡，内外粉刷，室内地面找平，回填、地板砖，地板砖面积为2-4层，靠南面三家)第三条 甲方职责1、 甲方负责按合同规定支付乙方工程工资款。2、 甲方及时提供图纸等技术资料。(开工前三天提供)3、 负责协调乙方和现场其他邻里关系。4

9、、 工程竣工后及时验收，并在一星期内为乙方办决算手续。第四条 乙方职责1、乙方严格按照建筑设计图纸合同规定的设计施工。2、施工人员应注意安全施工，应有专人负责施工安全工作。注意排除事故隐患，施工中由于乙方的原因一旦发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。3、乙方按照有关施工规范保持保量，按时完工。4、乙方负责提供所有机械设备，模板，钉子，铁丝，脚手架。5、乙方做文明施工，按比例节约用料。第五条 竣工日期为180个晴天日，从乙方施工队伍进场开始。第六条 付款方式1、基础完工付工程总造价的10%给乙方;2、第一层完后付5%给乙方。3、第二层完后付5%给乙方。4、第三层完后付5%给乙方。

10、5、第四层完后付5%给乙方。6、第五层完后付5%给乙方。7、第六层完后付5%给乙方。8、瓦层面完后付5%给乙方。9、粉刷期间每层付一万元。10、工程全部竣工后甲方留2%做工程质量保证金，付清余款。11、余款在3月内付清。第七条 违约责任：以上条例望甲、乙双方共同遵守，若任何一方违约，甲乙双方协商赔偿对方损失。第八条 合同生效本合同自双方签字盖手印后生效，工程完工后合同终止。第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇41.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管

11、理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( d )。a.职务代理 b.指定代理 c.法定代理 d.委托代理2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( a )之日。a.当事人签字 b.抵押物登记 c.转移产权证 d.转移房屋占有3.下列关于留置担保的说法中，正确的是( b )。a.留置不以合法占有对方财产为前提b.可以留置的财产仅限于动产c.留置担保可适用于建设工程合同d.留置以合法占有对方固定资产为前提4.投标保证的有效期限从( c )之日起计算。a.招标文件出售 b.投标文件递交c.投标截止 d.中标通知书发出5.采用建设工程施工合同(示范文本)订

12、立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( a )。a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.分包人6.下列关于合同公证的说法中，正确的是( d )。a.合同公证只能确认合同的真实性b.合同公证由工商行政管理机关作出c.合同公证的效力只能限于国内d.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时 间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说 法中，正确的是( c )。a.无

13、论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任b.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任c.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提d.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( a )。a.发包人承担责任 b.发包人代表承担责任c.承包人与发包人代表承担法律责任 d.施工企业决定责任承担人9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损

14、失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( c )。a.各自承担自己的损失 b.分别承担对方的损失c.供应方承担购买方1万元损失 d.供应方承担购买方2万元损失10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时， 甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( d )元。a.4300 b.4250 c.4200 d.415011.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解

15、答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。a.招标文件为准，开标时间后延b.招标文件为准，开标时间不变c.书面解答为准，开标时间后延d.书面解答为准，开标时间不变答案：c12.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。a.应当接受b.可以接受c.应当拒绝d.可以拒绝答案：c13.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。a.2900万元，3000万元b.2900万元，29

16、00万元c.3100万元，3000万元d.3100万元，2900万元答案：a14.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。a.委托人增加监理工作内容较多b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束c.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料答案：c15.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车( )。a.不用归还委托人b.归还委托人即可c.归还委托人，并应支付折旧费d.归还委托人，并应支付租赁费答案：b16.建设工程委托监理合同的履行中，监

17、理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。a.按工程实际损失计算赔偿b.扣除合同约定的全部监理酬金c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额d.应当双倍返还定金答案：c17.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。a.正常监理工作b.额外监理工作c.变更监理工作d.附加监理工作答案：d18.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。a.3万元b.5万元c.7万元d.10万元答案：a19.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1