大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程_第1页
大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程_第2页
大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程_第3页
大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程_第4页
大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程_第5页
已阅读5页,还剩45页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程交易文件建 设单位:广州市番禺区大龙街新水坑村股份合作经济社招标代理单位:广州宏元建设工程咨询有限公司日期:2014年9_月目录第一章、交易须知 2一、交易须知前附表 2、交易须知修改表 4、交易须知通用条款 6(一)交易文件 . 6二)报名及报名资料递交 7三)摇珠及合同签定 8第二章 摇珠办法 11一、摇珠办法修改表 11二、摇珠办法 12第三章 合同条款 15第一部分 协 议 书 16一、工程概况 16二、工程承包范围 16三、合同工期 16四、质量标准 16五、合同价款 16六、组成合同的文件 17七、词语含义 17八、承包人承诺 17九、发包人承诺

2、 17十、合同生效 17第二部分 通用条款 18第三部分 专用条款 19附件一 41附件二 42附件三 44第四章 技术条件(工程建设标准) 46第五章 图纸及勘察资料 46第六章 发包价及其工程量清单 46第一章、交易须知、交易须知前附表声明:本交易须知前附表使用 GZZB交易文件范本,与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位:广州市番禺区大龙街新水坑村股份合作经济社 招标代理:广州

3、宏元建设工程咨询有限公司 设计单位:广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 监理单位:2工程名称大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程3建设地点广州市番禺区大龙街新水坑村4建设规模对生态园东侧升级改造,面积6707立方米,其中填土方面积6438平方米、铺设混凝土路面1667平方米,停车场、人行道砖、建雨水口,检查井等工程(具体数据以施工图纸为准)。5承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。固定 总价包干、项目措施费包干,即图纸总价大包干6质量标准工程质量要求符合工程施工质量验收规范合格标准。7承包范围按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工冬纸、工程量清单、设计说明及补充说明,承

4、包大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程。(具体数据以施工图纸为准)8工期要求年月日计划开工,施工总期:70日历天。9资金来源:财政资金10报名资料收取 方式报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字 确认结果。11报价以及单价 和总价计算方 式工程量清单计价。按建设单位公布的发包价作为承包意向人 的承包价,工程量清单作为承包价的清单报价的依据。12承包意向有效 期90日历天(从报名截止之日计起)项目内容说明与要求13领取发包价(含 工程量清单)及 图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。14踏勘现场时间:自2014年9月 日起具备现场踏勘条件; 方式:建设单位不集中组织,

5、由承包意向人自行踏勘; 现场详细地点:15报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易 保证金凭证三部分组成。16报名资料份数一份。17报名的时间和 地点1. 报名起始时间:网上报名时间为2014年9月11日至2014年9月17日23时59分;现场报名时间(即现场递交报名资料时间)为2014年9月18日9时0分至2014年9月18日11时0分。2. 地点:广州公共资源交易中心番禺交易部。3. 上述时间是否有改变,请密切留意澄清的相关信息。18摇珠时间和地占八、1. 摇珠时间:2014年9月18日11时0分2. 地点:广州公共资源交易中心番禺交易部开标室。3. 上述时间及地点是

6、否有改变,请密切留意澄清的相关信 息。19履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的 10%20发包价本项目发包价为人民币841205.08元,其中安全文明施工费 为25779.21元,余泥渣土运输与排放费为 6924.63元。承 包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与 排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。21保修期按照建设工程质量管理条例规定22合同价款的调 整办法详见施工合同23建设工程质量 检测管理办法根据建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号)第 十二条规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依 法委托,不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的, 以此条为准。

7、二、交易须知修改表声明:本交易须知使用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同 之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须 知通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址: http:/www.gzzbb.gz.c n )下载查阅。条款号:12.1修改类型:修改原文:建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内,按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同,建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容 的其他协议。现文:建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起5日内,按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同,建设

8、单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的 其他协议。条款号:12.2修改类型:修改原文:发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同, 建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予 以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。现文:发包通知书发出之日起5日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同, 建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额 工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损 失予以赔

9、偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。条款号:13.1修改类型:修改原文:在收到发包通知书后的15日内,承包人应按本须知前附表第 19项的规定向 建设单位递交履约担保;如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保 函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。现文:在收到发包通知书后的 5日内,承包人应按本须知前附表第 19项的规定向 建设单位递交履约担保;如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保 函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。条款号:13.2修改类型:修改原文:发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设 单

10、位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔 偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。现文:发包通知书发出之日起5日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设 单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程 企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予 以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。(以下无正文)11三、交易须知通用条款(一)交易文件1. 交易文件的组成1.1 本交

11、易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改:第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件(工程建设标准) (另册)第五章 图纸及勘察资料(另册)第六章 发包价及其工程量清单(另册)1.2 承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认真审阅交易 文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有 约束力。1.4 建设单位(或委托招标代理机构) 使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签 发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电子签名及电子签 章与建设单位手写签名或者盖章具有

12、同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时, 通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、 施工 图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向 人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后, 应仔细检查电子交易文件的合法有效性。 合法 有效的电子交易文件应具有建设单位(或招标代理机构)的电子签名及电子签章。2. 交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后 ,在公告截止时间 3 日前,建设单位可对交易文件进行必要的澄 清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。 交易文件的澄清或修 改一经在广州公共资源交易中心网

13、站发布,视作已发放给所有承包意向人。2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分,具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进 去,建设单位将酌情延长报名的截止时间,具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以 明确。若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示报名时间不延长。(二)报名及报名资料递交3报名资料的组成:3.1报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组 成。3.2资格文件主要包括的内容:(1)法定代表人证明书和法定代表人授权书;(2)企业资质证书副本复印件;(3)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复

14、印件,或适用于 小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件,或项目负 责人的相关专业证明(需提供身份证 PDF扫描件);(4)项目负责人安全生产考核合格证(B类),且项目负责人与安全员不为同一人;(5)专职安全人员的安全生产考核合格证(C类);3.3承包意向承诺及声明函(格式见交易公告附件二)3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳1.6万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4

15、.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的,经 建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1本工程的承包总报价采用交易须知前附表第 11项所规定的方式。5.2工程结算价应严格按照发包价执行,严禁擅自扩大建设内容及其投资。6 报名资料的份数和签署6.1承包意向人应按交易须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。6.2除承包意向人对错误处须修改外,全套报名资料应无涂改或增删。如有修改,修 改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包

16、意向人代表应按交易须知前附表第 17 项所规定的时间和地点向建设单位递 交报名资料,承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授 权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况,建设单位将拒绝接收报名资料:7.2.1 在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的;7.2.3 委托代理人提交报名资料, 未同时提交本人身份证、 法定代表人证明书原件和 法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3 承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。7.3 在报名截止期前,建设单位拒绝接收符合条件的报名资料,承包意向人可向交 易监督机构投诉。7.4 到在报名截止时间

17、止, 建设单位收到的报名资料少于三家的, 建设单位将依法重 新组织交易。8报名的有效性8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。 承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的,视为报名不成功,不得参加摇珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足 3 家为交易失败。建设单位应重新发布交易 公告。(三)摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1 承包意向人代表可按交易须知前附表第 18 项所规定的时间和地点参加摇珠,承 包意向人是否到场,将不影响摇珠结果。9.2 若承包意向人未能成功报名的,建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法 详见第二章摇珠办法 11发包通知书11.1

18、 确定承包人后,建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内 容在广州公共资源交易中心公示 3 日。11.2 建设单位应当自确定承包人后 15 日内,向交易监督机构提交交易情况的书面报 告;经交易监督机构备案后,方可发出发包通知书。11.3承包人必须在收到发包通知书后 24小时之内以书面形式回复建设单位,确认收 到。12. 合同协议书的签订12.1建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起5日内,按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同,建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其 他协议。12.2发包通知书发出之日起5日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同, 建设单位将解

19、除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额 工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损 失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。12.3未经建设单位同意,承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结 算不得变更,否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责 任由承包人承担。12.4建设单位支付工程款时,承包人应提供工程所在地发票。13. 履约担保13.1在收到发包通知书后的 乞日内,承包人应按本须知前附表第 19项的规定向建 设单位递交履约担保;如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函

20、应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2发包通知书发出之日起5日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单 位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企 业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以 赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。14. 合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后,合同正式 生效。15. 腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间,建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1对本条款的规定,特定义如下词汇:1) “腐败行为”是指在交易或合同执行期

21、间,通过提供、给予、接受或索要任何有 价值的东西,从而影响建设单位有关人员工作的行为;2)“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行,从而损害建设单位利益的 行为;也包括承包意向人之间串通 (在报名之前或之后) ,人为地使交易过程失去竞争性, 从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消承包 资格。第二章摇珠办法一、摇珠办法修改表声明:本摇珠办法使用 GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款,请承包意向 人自

22、行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:http:/www.gzzbb.gz.c n)下载查阅。条款号:现文:修改类型:增加条款号:原文:修改类型:删除条款号:原文:现文:修改类型:修改注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。(以下无正文)二、摇珠办法16摇珠所依据的规则16.1 广州市小额建设工程交易管理办法 (穗纪字 201333 号)。17摇珠程序:17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序, 并编制序号, 作为摇珠时 的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时 需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明

23、书原件,并 出示本人身份证。17.2 承包意向人若不出席摇珠会,视为默认排序序号,不影响后续摇珠。17.2 建设单位摇珠随机抽取 3个序号,依先后顺序确定为 1至 3名承包候选人。18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第 18 条规定的时间和地点组织摇珠,根据摇珠 结果,最终确定承包候选人。18.2 摇珠后,建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人,依次推荐为第一承 包候选人至第三承包候选人 , 并编制摇珠报告。18.3 建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18.4 排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的, 建设单位 可以确定排名第二的承包候选人为承

24、包人,以此类推。18.5 如果所有承包候选人均出现前款所列的情形,为交易失败,建设单位依法重新 组织交易。18.6 摇珠结果应按原公告发布方式进行公示,公示期为 3 天。承包意向人或者其他 利害关系人对承包候选人有异议的,应当在公示期间向建设单位提出。附表摇珠序号确认表工程名称:序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表:招标代理机构代表:日期:附表二摇珠结果确认表工程名称:摇珠结 果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表:招标代理机构代表:日期:13第三章合同条款SF-2013-0204合同编号:广州市建设工程施工合同(初稿)工

25、程名称:大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程工程编号:工程地点:广州市番禺区大龙街新水坑村发包人:广州市番禺区大龙街新水坑村股份合作经济社承包人:广州市城乡建设委员会制定广州市工商行政管理局二一四年九月第一部分协议书发包人:(全称)广州市番禺区大龙街新水坑村股份合作经济社承包人:(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本合同。一、工程概况工程名称:大龙街新水坑村生态园东侧升级改造工程工程地点:广州市番禺区大龙街新水坑村工程内容:按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图

26、纸、工程量清单、 设计说明及补充说明,完成对生态园东侧升级改造,面积 6707立方米,其中填土方面积 6438平方米、铺设混凝土路面1667平方米,停车场、人行道砖、建雨水口,检查井等工 程(具体数据以施工图纸为准)。(具体数据以施工图纸为准)工程规模:对生态园东侧升级改造,面积 6707立方米,其中填土方面积 6438平方 米、铺设混凝土路面 1667平方米,停车场、人行道砖、建雨水口,检查井等工程(具体 数据以施工图纸为准)。结构形式:。工程立项、规划批准文件号:番发改【2014】181号资金来源:财政资金二、工程承包范围承包范围:按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、工程量

27、清单、 设计说明及补充说明,完成对生态园东侧升级改造,面积 6707立方米,其中填土方面积 6438平方米、铺设混凝土路面1667平方米,停车场、人行道砖、建雨水口,检查井等工 程(具体数据以施工图纸为准)。(具体数据以施工图纸为准)。三、合同工期工程合同工期总日历天数:70日历天。从 年 _月_ 日开始施工,至 年 _月_ 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准:工程质量符合现行工程施工质量验收规范合格标准。五、合同价款合同总价(大写):元;(小写):元。其中安全防护、文明施工措施费(大写):元;(小写):元。项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);六、组成合同的文件组成本合同的文件及其

28、优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、 完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限 和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间:2014年月日本合同订立地点:广州市番禺区承包人:(盖章) 地 址: 法定代表人: 委托代理人: 电 话: 传 真: 开户银行: 帐 号

29、: 邮政编码:电子邮箱:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效发包人:(盖章)地 址:法定代表人:委托代理人:电 话:传 真:开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:第二部分 通用条款(略)33第三部分专用条款1 定义1.53 所采用的书面形式包括:文书;信件;电报;传真;电子邮件;其他:2 合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应当能相互解释,互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);(2)本合同的补充协议及附件(3)中标通知书;(4)本合同专用条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(5)本

30、合同通用条款;(6)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(7)施工设计图(含招标文件补遗书中与此有关的部分);(8)招标文件;(9)投标书及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料,另装成册 );(10)构成本合同组成部分的其他文件。4 语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称: 国家现行建设工程标准、规范5. 施工设计图纸5.1 发包人提供施工设计图纸(1)提供的时间:签订合同后。(2)提供的数量: 提供图纸3套。5.2 承办人提供施工设计图纸(1) 提供的时间:/(2) 提供的数量:/(3)监理工程师答复的时间: _L6. 通信联络6.2各方通讯地址、收件人及其

31、他送达方式(1)各方通讯地址和设计人:发包人:广州市番禺区大龙街新水坑村股份合作经济社通讯地址:广州市番禺区大龙街新水坑村内收件人: 邮政编码: 承包人:通讯地址: 收件人: 邮政编码: 监理人:通讯地址: 收件人: 邮政编码: 工程造价咨询人:通讯地址: 收件人: 邮政编码: (1)视为送达的其他方式:电报、传真、直接送达受送达人签收(含各方现场代 表)。7.工程分包7.2 指定分包工程名称:7.4 分包工程款的支付方式:11. 文物和地下障碍物11.2 对影响施工的管线的迁移工作,由发包人负责。对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作,由承包人负责,有关费用已包含在本合同

32、总价款内, 发包人不再承担任何费用。12. 事故处理12.4 承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的,由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标,同时发包人扣罚承包人工程总价 10%的罚款。13.交通运输13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用:由承包人负责,已包含在合同总价中, 发包人不另外支付。13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用:由承包人负责,已包含在合同总价中, 发包人不另外支付。13.4 运输超大件和超重件的费用:由承包人负责,已包含在合同总价中,发包人不 另外支付。13.7 承包人自进场施工起至项目竣工验收止,

33、需保证临时道路(或通道)的畅通安全 及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通,如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口,需按原道路宽度,修建临时道路,解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题,相关费用包含在合同总价中,若承包人无法保证,则发包人可另行委托其他单位实 施上述工作,相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。14.专项批准事件的签认14.2 专项批准事件的签认人选(1)监理工程师:签字样式:签字样式:签字样式:姓名: 印章样式:(2)造价工程师:姓名: 印章样式:(3)建造师:姓名: 印章样式:19. 发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时

34、间:在开工前三天完成(2)施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:发包人不提供水、电接驳点,由承包人自行解决,通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、 通讯等费用已包含在本合同价款内,承包人安装独立的施工用水、用电计量表,按水表、 电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施(包 括自行发电、自行供水等)所发生的相关费用发包人不再补偿。(3) 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间:开工前三天(4) 提供施工所需的有关资料的时间:开工前三天(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间:开工前三天发包人只提供立项批文等施工报建所需相关证明文件,

35、其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。(6) 现场交验的时间:开工前三天以书面形式交验。(7)提供标准与规范的时间:不提供。(8)组织图纸会审和设计交底的时间:开工前三天。(9)协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定:由承包人自行勘查和负责保护,有关费用已包含在本合同总价款内,发包人不再承担任何费用。委托承办人办理的工作有: 对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的,承包人已在投标时审慎报价,有关费用已包含在合同总价,发包人不再作补偿。 19.3提供施工场地的时间:开工前三天。19.4支付款项(1)工程款支付期限按通

36、用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。另作约定:每月15号。(2)工程款支付方式按协议书所注明的银行账户转账。支票支付。其他方式:20. 承包人20.2承办人完成下列工作的约定(3)提交支付申请和工程款额报告期限按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。另作约定:每月25号。(5)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求:办公和生 活房屋共25平方米,办公桌椅 3套,该项费用已包含在合同总价款内。(6)办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间:开工 完成。(8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(

37、包括文物保护建筑)、古树 名木保护工作的约定:由承包人自行勘查和负责保护,有关费用已包含在本合同总价款 内,发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏,由承包人负责其翻修费用及赔 偿责任。(9)保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定:承包-人必须按 广州市和番禺区文明施工管理有关规定执行,做好施工场地的文明施工措施,符合有关 部门的文明施工要求:在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料,并使竣工现场干 净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。承包人文明施工措施不能满足施工合同约定,发包人不予支付文明施工措施费用。(10)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件按通用条款第82.2款规定

38、提交。另作约定:/20.4承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定:丄21. 现场管理人员任命和更换21.1发包人现场管理人员任命和更换:21.2承包人代表任命和更换:21.3监理工程师代表任命和撤回:造价工程师代表任命和撤回:21.4承包人代表授权人选任命和撤回:22.发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命()为发包人代表,其通讯方式为通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:23.监理工程师23.1负责合同工程的监理人及任命的监理工程师(1)监理人:法定代表人:(2)任命()为监理工程师,其通讯方式为通讯地址

39、: 邮政编码: 联系电话: 传真号码: 23.3 (12) 需要发包人批准的其他事项: 24.造价工程师24.1(1)负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师工程造价咨询人:法定代表人:(2)任命()为造价工程师,其通讯方式为通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:24.3(7)需要发包人批准的其他事项:25.承包人代表25.1承办人任命()为承办人代表,其通讯方式为通讯地址: 邮政编码: 联系电话: 传真号码: 26.指定发包人26.1依法指定的发包人(1)实施、完成部分永久工程的分包人:(2)提供材料和工程设备、服务的分包人: _/28.工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定(1)

40、履约担保的金额:(大写) (小写)(2)提供履约担保的时间:签订本合同时。另作约定:(1)中标通知书发放后五个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金,履约保证金为中标价款的10%以转账支票方式提交。若在中标通知书发放后5个工作日内,中标人未提交履约保证金且未征得招标人同意延期缴交的,招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金,并选取第二中标候选人替补。(2)履约保证金退还:承包人在合同签订前缴交的合同履约保证金,收合格之日起28天后,承包人向发包人提出退还履约保证金的书面申请,在工程竣工验经发包人审批一个月内无息退还。(3)出具履约保函的担保人:丄28.4发包人提供支付担保的约定(1)支付担

41、保的金额:(大写) (小写)(2)提供支付担保的时间: 签订本合同时。另作约定:/(3) 出具支付保函的担保人:/28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定:_L31.不可抗力31.1 ( 4)不可抗力的其他情形:L32 .保险32.1 委托承包人办理保险的事项有:通用条款第32.1款的第(1)项;通用条款第32.1款的第(2)项;通用条款第32.1款的第(3)项;通用条款第32.1款的第(4)项。32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定:另行约定33. 进度计划和报告33.3承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定:定标后三个工作天内。工程师确认的时间:发包人收到承包人提供

42、的施工方案后7个工作天内。群体工程中有关进度计划的要求:按双方确认的施工组织设计(施工方案)执行。 工程中主要的阶段性进度计划:20年月_日前完成;20年月_日前完成;20年月_日具备整体竣工验收条件;20年月_日工程整体竣工验收及资料归档完毕。34. 开工34.2 监理工程师在本合同签订后的()天内签发开工令。按通用条款规定的42天。 另作约定:承包人应在签订本合同后的 7天内,向监理工程师提交开工申请书, 并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外,监理工程师应在本合 同签订后的14天内报发包人批准后向承包人发出开工令;承包人应在接到开工令后的3天内开工,并一直保持合同工程连

43、续均衡施工,直至其被改变为止。若在签订本合同后 第4天承包人不具备开工条件的,发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人 支付违约金;若在签订本合同后第 24天承包人仍不具备开工条件的,发包人有权立即解 除合同,没收承包人的履约保证金,并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。35. 暂停施工和复工35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因:承包人因材料供应、施工劳力和机具设 备不足、管理不善或发生安全质量事故。36. 工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为(90)天。(1) (工程名称)单位工程的工期约定为 天。(2) (工程名称)单位工程的工期约定为 天。38.竣工日期38.

44、1 计划竣工日期:42.质量标准42.1 约定的工程质量标准(1)合同工程质量标准:按国家有关现行工程质量验收标准执行,且验收达到合格 等级。(2)工程质量验收标准:按国家有关现行工程质量验收标准执行,且验收达到合格 等级。45. 安全文明施工45.1承包人必须严格执行穗建筑2003106号文所规定的建筑工程安全生产措施。 文明 施工要求:按穗建筑(2006) 411号文、番建发(2006) 41号文、穗建质20081937号文、 穗建质20081008号文、广州市人民政府令第 62号(2012年)执行,各文件内容之间如 有矛盾,以最新文件内容执行。45.3(8) 施工期间垃圾余泥应运送至合法

45、堆放点,发生费用由承包人负责,若遇投诉 的,每投诉一次扣款5000元。余泥渣土运输与排放必须符合番建发 200987号文的规定。45.5 治安管理:按通用条款的规定。另作约定:承包人应在工程开工后,编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗 等群体性突发治安事件的,应立即向当地政府有关部门报告,积极协助当地政府有关部 门采取措施平息事件,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。46. 测量放线46.1 承包人提交施工控制网资料的时间:在收到监理工程师提供的原始基准点、基 准线、基准高程等书面资料后 3天内,承包人应根

46、据国家测绘基准、测绘系统和工程测 量技术规范,按照上述资料以及合同工程精度要求,测绘施工控制网,并将施工控制网 资料提交监理工程师确认。46.4 测量放线误差的约定:按现行国家、行业和广东省的标准与规范或规程要求执 行。48. 发包人供应材料和工程设备48.1 约定供应的材料和工程设备发包人不供应材料和工程设备,本条不适用。发包人供应材料和工程设备的,应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一 览表”,作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的结算方式:49. 承包人采购材料和工程设备49.1 承包人采购材料和工程设备按通用条款规定,由承包人负责运输和保管。另作约定:(1)工程的材料

47、由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准 进行采购,承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于发包人在招标时所列明 之生产厂家生产的材料,承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价 之中,该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。(2)承包人应按照施工组织计划在材料使用前 30天前提出材料采购计划,确保工期 按时进行。如需甲方提供的材料及成品,同样需在30天前提出计划,如承包人未履行此提前告知的义务,相关损失均由承包人负责赔偿。49.2承包人供货要求:工程所需材料、设备,如规格、品种或材质不能满足本合同 工程的要求,必须以其它规格、品种代替或加工处理,要求代替品

48、不低于原设计技术、 规格及质量标准,并应征得发包人同意,在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工 而发生的量差、价差及加工费用,由承包人负责。49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商:/50. 材料和工程设备的检验试验50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备(1) 种类:所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据,所有使用原材料,成品、半成品及现场制作成品、半成品(2) 检测机构:全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送番禺区建设工程质量监督检测中心检验,若部分材料番禺区建设工程质量监督检测中心不能检验的,则 送发包人认可的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后

49、才可以使用,材 料检验试验费按穗建造价 201329 号文的规定执行,检验费用由承包人承担。51. 施工设备和临时设施51.1 承包人配置施工设备和临时设施按通用条款规定,承包人承担修建临时设施的费用。另作约定:51.2 发包人提供的施工设备和临时设施: /53.隐蔽工程和中间验收53.1 中间验收的部位有: 按工程验收规定,属于隐蔽工程的由双方验收签证。55. 工程试车55.1 试车内容不需要试车的,本条不适用。 需要试车的,试车的内容和要求:有关费用已包含在本合同总价款内,由承包人承担。56. 工程变更56.4 承包人提出工程变更建议发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法:_/58.竣工验

50、收58.1 竣工验收标准合同工程竣工验收标准:按照国家或行业的质量验收标准执行。(1) 按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量会同监理单位按照广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则(试行)的要求,填写分部工程质量评定表、质量保证资料检查表、单位工程观感质量评定 表、单位工程质量综合评定表;由承包人自评工程质量等级、填写工程竣工验收申 请表,经该项目负责人、承包人法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后,连同专 用条款内约定的份数的竣工图,一并提交给工程监理单位核查。经监理单位对工程质量 进行评估,提出工程质量评估报告,经总监理工程师签署意见和监理单位法人

51、代表审 核签名并加盖公章后,在计划竣工验收 25个工作日前报送发包人。(2) 发包人在收到工程竣工验收申请表及上述其他资料后,可给予认可或提出修改意见,承包人应按要求修改;发包人对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改 要求,承包人应按要求及时修改; 发包人有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定 计划验收日期;承包人必须承担由自身原因造成的上述费用。(3) 发包人对符合竣工验收要求的工程,组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。并在计划竣工验收15个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同工程技术资料和工程竣工验收条件审核表提交质监机 构检查,并按原计划

52、如期进行验收。对不符合验收条件的,发出整改通知书,待整改完 毕后,再行验收(4)承包人在竣工验收后十个工作天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料 4套(按广东省建筑施工安全管理资料统一用表要求编制),竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘 2套。竣工验收资料须按工程 档案管理的有关要求编制成册,竣工图纸应委托设计单位绘制,制作费用已包含在合同 总价款内。如承包人不能在项目竣工验收后 10个工作日内按规定收集、整理、装订并向发包人 移交上述档案、报告、图纸和电子文件光盘,承包人须按合同价款的千分之五向发包人 支付违约金。58.8 单位工程和工程部位验收合同工程

53、无单位工程、无工程部位提前验收的,本款不适用。合同工程单位工程或工程部位需提前验收的,各单位工程或工程部位的名称、竣工 验收时间和范围如下:(1) (名称)工程或部位,竣工验收时间为,其范围包括:(2) (名称)工程或部位,竣工验收时间为,其范围包括:58.9 施工期运行合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的,本款不适用。合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的,各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下:(1) (名称)工程或部位,运行时间为 ;(2) (名称)工程或部位,运行时间为。58.10 竣工清场按通用条款规定。另作约定:58.11 施工队伍的撤离按通用条款规定,承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。另作约定: 59.缺陷责任与质量保修59.1缺陷责任期计算缺陷责任期:2年59.3 (2)缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,应 及时通知承包人修复,承包人应在收到通知后的2天内派人修复,直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的,发包人可自行或委托第三方修复,所需费用和禾U润按 照本款第(3)点规定办理。59.8 质量保修期计算质量保修期:按质量保修书规定执行。61. 工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论