SMW工法桩合同.doc

1、工程施工合同发包单位：_分包单位 :_工程名称 :_工程地址 :_工程施工合同发包方（全称）：_ （以下简称甲方）承包方（全称）：_ （以下简称乙方）甲方将 _程（部分）发包给乙方施工，为明确双方的责任，按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：第一条、工程概况：1、工程名称： _2、工程地点： _第二条、合同价款1、 850*3 水泥土搅拌桩，合同单价为_ 元 / 立方米（不含水泥款、水电费及税费、桩长以钻头上下移动距离为准），插、拔H型钢（ 700*300*13*24 、185kg/

2、m）, 合同 单价为元/T （含 90 天的使用费 , 型钢计算日期以第一根型钢插入起至第一根型钢起拔日止 ，（型钢起拔时间由甲方书面通知乙方，乙方现场确认具备起拔条件后方可拔除），超过 90 天后按元 / 天* 吨支付使用费。 609 钢支撑支护安装合同单价为_ 元 /T （含90 天使用费，支撑从安装日算起, 拆除时间由甲方书面通知乙方），超出90 天后按 _ 元/ 天*T 算。设备进出场费为万元整。第三条、合同工期：施工工期 _ 天。第四条、质量要求：乙方要严格按照国家颁布的施工验收规范文件及提供的经专家认证工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家和专业质量检验评定标准的合格条件，施工

3、过程中的施工工艺、材料及质量均按照甲方提供的设计图纸上的要求实施。乙方对连续施工段的质量问题全面负责。第五条、双方驻工地代表及委托人员各单：1、甲方驻工地代表：_2、乙方驻工地代表：_驻工地代表由双方各自委托，若需要调换，应提前5 天以书面形通知对方，双方代表必须按合同规定、行使合同约定的各自权利及履行合同约定的各自义务，双方代表签字均视为公司认可。第六条、甲方工作1、在开工前一周负责办理完毕施工场地的征地、拆迁、清除地上、地下的障碍物或架空（满足相应规范要求）障碍物，确保施工场地内无任何管线（如煤气、电力、电话、自来水、光缆等），使施工场地满足施工所需的空间条件，如果属于保护的管线，甲方要对

4、乙方进行交底。2、乙方进场前，甲方应做好“三通一平”工作（水：2.5寸的自来水管，保证每天用水量 500 立方。电： 400-430KW及变电箱 630A, 场地满足大型施工机械（桩机自重 200吨）进场、施工要求，进行必要的场地处理。3、在开工前三天将水准点、坐标控制点位置以书面形式交给乙方，并进行现场校验，组织乙方与有关单位进行技术交底，甲方负责置换土外运及施工条件。4、提供和乙方施工人员办公室_ 间，宿舍 _ 间。5、在机械出场前完成工程决算书的确认工作，超期租赁费每月签证。第七条、乙方工作：1、乙方必须提供施工组织网络、安全施工网络。乙方施工人员必须做到持证上岗，向甲方提供特殊工种人员

5、的上岗证等资料。2、乙方在施工期间，应服从甲方的管理并接受监理单位的监督及向甲方提供工程进度计划和施工用水、用电、用材料（水泥等）计划。水泥用量超量费用由乙方负责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地、交通、施工噪音等方面的管理规定。4、保证施工现场清洁并符合有关规定做到安全文明施工，承担因自身原因而造成甲方施工人员的人身安全、火灾、失窃等损失和罚款，直至承担相应的法律责任。5、按批准的施工方案进行施工，特殊作业人员带证上岗，接受监理及甲方代表的检查、监督，否则造成的一切经济损失由乙方承担。&参加工程验收工作，完成竣工验收资料及竣工图纸，并向甲方办理交接手续。7、基坑开挖后，乙方应派专人定期检

6、查、维护桩的质量，在乙方连续施段内的围护桩发生渗漏或质量缺陷时，要立即派专业人员进行堵漏，费用由乙方承担。如果因乙方施工质量问题给甲方带来损失，则损失由乙方承担。第八条、合同款支付：工程款支付方法：1.设备进场后甲方支付人民币叁万元整进场费，另支付人民币拾万元整的 H型钢押金。（设备进场后一周内付清）2. 工程款按工程月进度70支付 3. 工程 余款在工程完工后（H型钢拔出及土方回填后）一个月内支付完毕。第九条、安全及文明施工：1、 乙方为其在基坑围护现场所有安全问题负责。2、乙方应遵守建设工程安全生产的有关规定和行业要求，严格按照安全标准，组织管理，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检

7、查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。3、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。4、实施危险作业和新工艺施工时，乙方应在施工前及时以书面的形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施。5、在本工程的施工过程中，乙方必须对其施工范围内的工伤事故负全部责任，造成甲方人员、第三方人员伤亡需负全部法律法规责任。若对甲方的安全、文明施工带来不良影响，甲方要按照指挥部及本公司的规定对乙方处以罚款。6 发生重大伤亡及其他安全、 质量事故，乙方应按有关规定立即通知甲方，由甲方向 有关部门上报，同时按政

8、府有关部门的规定进行处理，并由乙方承担所发生的费用。第十条、窝工、误工：1、由于非乙方原因造成的窝工、误工累计超出_ 小时以外的，甲方按_元/天补偿乙方，因政府部门原因造成停水停电及不可抗力自然灾害造成误工或窝工除外，际天数顺延。工期按实第 条、合同补充文件：本合同履行过程中，发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托书等书面文件视为合同条款的补充文件，在乙方送达甲方后，7 天内甲方不提出书面异议，视为认可所送达的书面文件内容，与本合同具有同等效力。补充条款：在基坑支护时，乙方要与甲方（土方作业队）密切配合，基坑土方挖出一段，要及时支撑一段，决不允许等待或为节约机械费等情况发生，如支撑延误或不及

9、时，发生基坑变形或坍塌现象，一切费用由乙方承担。第十二条、争议的解决甲乙双方如果发生经济合同纠纷，先双方友好协商解决，如协商不成，由工程所在地的 人民法院提起诉讼。第十三条、附注条款：本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，经双方签字盖章后生效。本合同涂改无效，如需修改，应重新打印成文，以下无正文。甲方（章）：法定代表人： 委托代理人：乙方（章）：开户银行：银行账号：签订地点：签 法定代表人 :订日期：委托代理人 :开户银行： 银行账号：签订地点：签订日期：SMW工法截面计算0 8501.JX(0.4252-0.3 2) 1/2=0.0903119S O.32. a :COS-1 (0.3 + 0.425)= 45.09912803