某某某森林公园污水处理厂工程

1、SXJX(2013) 082 号 SG*森林公园污水处理厂工艺管道安装工程施工招标文件（备案三）建设工程名称：*森林公园污水处理厂工艺管道安装工程通信 地址：* 森林公园电 话及邮 编:*-5790019人：*招标人： （公章）法定代表人：（印 章）*工程管理有限公司 二O三年八月第一章投标须知及投标须知前附表第二章 合同条款及合同文件格式第三章工程建设标准第四章图纸第五章评标办法第六章投标文件商务部分格式第七章投标文件技术部分格式第八章工程量清单第一章投标须知前附表、投标须知第一节投标须知前附表项号内容说明及要求备注1名称*森林公园污水处理厂工艺管道安装工程2工程地点*营头镇3通信地址* 森

2、林公园4建设规模工艺管道安装5报建号眉建报字（2013）号6质量标准符合国家质量合格标准7招标范围施工图范围内的所有工程8工期75日历天9资金来源自筹10投标人资质要求企业资质：施工投标人具备建筑安装工程总承包贰级及以上企 业资质。工程经理：相关专业贰级及以上注册建造师资质11投标保证金人民币:20000.00元图纸押金人民币:1000元招标文件工本费人民币:1500元12发标会时间：2013年 月 日午时 地点：*森林公园会议室13答疑会时间：2013年 月 日午时 地点：*森林公园会议室14投标文件份 数商务标正本、副本各一份、电子标书一套（*市招投标造价管 理平台生成的电子评标统一数据（

3、.DPB）15投标时间时间：2013年 月 日午时前 地点：*森林公园会议室16开标时间时间：2013年 月 日午时 地点：*森林公园会议室17开标程序（1 ）密圭寸情况检查：投标人对投标文件密圭寸性进行相互检 查，监督机构进行监督并核查；（2）开标顺序：随机拆封18评标委员会 的组建评标委员会构成：5人。评标专家确定方式：从评标专家库中 随机抽取19评标办法见评标定标办法20设计单位*鑫能实业有限公司需要补充的其他内容21投标控制价 上限招标人设有投标控制价上限，投标控制价上限将在投标截止之 日3天前以书面形式公布，超出投标控制价上限的投标文件按 废标处理22中标公示在中标通知书发出前，招标

4、人将中标候选人的情况在本招标项 目招标公告发布的同一媒介（*采购与招标网 ） 予以公示，公示期为 3天。23解释权构成本招标文件的各个组成部分文件应互为解释，互为说明： 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件 约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解 释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规 定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投 标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规 疋或约疋不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不 同版本之间有不一致的，以形式时间在后者为准。按本款前述 规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释

5、。24投标单位 证件开标时投标人须提供以下证件原件：工程经理证、工程经理投 标手册、工程经理身份证、造价员证、法人授权委托书25凡不能提供上述22、23条款资料原件的投标单位，招标人有权拒绝其投标 资料并取消其投标资格26不平衡 报价严禁出现不平衡报价。评标委员会有权对投标报价进行单价分 析，若出现不平衡报价，则按废标处理*工程管理有限公司2013年8月招标人 意见(2013公早）年月日代理机 构意见2013（公早）年月日二、投标须知第一条工程简况及说明：1本建设工程说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）所述。本次招标的主要工 程为*森林公园污水处理厂工艺管道安装工程图纸所有内容,三通一平已

6、完成,具备开工条件。1.1上述工程按照*市规划局建规建字（2003） 7号文件*市城乡建设规划局关 于印发*省建设工程工程量清单计价规则实施方案的通知并得到招标管理机构批 准，现通过公开招标方式择优选择施工单位。2 投标费用投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件发生的一切费用。第二条招标文件说明3 招标文件的组成3.1 本工程的招标文件及所有包括下列文件及所有按本须知前附表第7条发出的补充资料及答疑会纪要。3.1.1投标须知及合同附件；3.1.2投标文件格式；3.1.3 工程量清单、施工图纸、图纸答疑；3.1.4 评标定标办法；3.1.5* 市招投标管理平台生成的招标标准格式数据 (DZB

7、)。3.2 投标人应充分考虑招标文件中所有投标须知、合同条件、规定格式和图纸。如果 投标人的投标文件不能符合招标文件的要求和不响应招标文件各项条款要求的将被拒绝。4 招标文件的修改与补充 招标文件补充、图纸答疑均应形成书面报告，报招标管理部门备案后方能生效，与招 标文件具同等效力。第三条 投标报价及招标标底编制说明5 投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。6 标底编制依据6.1 工料消耗量定额参照 2004 年 * 省市政、园林绿化工程消耗量定额、 2009 年 * 省建设工程工程量清单计价规则、 2009 年 * 省建筑装饰市政园林绿化工程价目 表、陕建发 2011277 号文件

8、及其相关配套文件。材料价格可参照 * 市建筑动态与价 格信息 2013年第 2 期及市场价格。7 清单报价要求7.1 各投标人按照市场材料价格和企业定额自主报价，报价书中应附有综合单价计价 表、措施费计价表、主要材料单价表。7.2 本工程劳保统筹及规费计入投标总报价及最高限价中，为招标人费用，由招标人 代交管理部门，签订合同时从中标价格内扣除；四项保险计入投标总价及最高限价中；安 全文明工地计入投标总价及最高限价中；工程结算时按管理部门相关规定办理。7.3 不考虑湿土及地下水位以下施工，结算时按实际签证计算。7.4 除 7.1-7.3 条规定以外的清单中应报的所有费用，均由投标人需根据自身情况

9、及 市场变化自主确定风险系数，自主报价。7.5 投标人对招标文件理解、施工现场、施工环境、市场行情了解不清造成的后果和风 险，由投标人自负。7.6 投标报价所依据的预算均应具有相应岗位证书的专业人员编制，并在总报价书的 封面上签章。第四条 投标文件的说明8 投标文件的组成：投标单位的投标文件应包括下列内容 :8.1 技术标：施工组织设计；8.2 商务标 :a 清单报价书 b 投标担保收据复印件 c 有关报价说明 d 电子标书9 投标文件格式9.1 投标单位文字标书使用招标文件第六章提供的投标文件的格式。10 投标保证金10.1 投标单位应提供不少于前附表第 10 项规定数额的投标保证金、图纸押

10、金。此投 标保证金是投标文件的一个组成部分10.2 投标保证金在开标前 3 天向招标代理机构交纳保证开标前一天 24 小时之前到账 , 由投标人从本单位基本账户转入招标代理机构基本账户，并持银行转账回单由招标代理机 构开具收据，方可视为投标保证金交纳。招标代理机构基本账户如下：单位名称： * 工程管理有限公司开 户 行：工商银行 * 新建路支行帐 号： 260300660920003311910.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标单位，招标人将视为不响应投标而予以拒 绝。10.4 未中标的投标单位的投标保证金 , 在中标通知书发出后 3 个工作日内退还。10.5 中标单位的投标保证金 ,

11、在招标人与中标人签署施工合同协议后 5 个工作日内予 以退还。10.6 如投标单位有下列情况之一者，将被没收投标担保：10.6.1 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件。10.6.2 中标人接到中标通知后拒绝与招标人签定合同。11 招标答疑会和勘察现场11.1 投标单位派代表于前附表第 12 项所述时间和地点出席投标答疑会。11.2 招标答疑会的目的是澄清、解答投标单位提出的问题、工程量清单有争议等和组 织投标单位考察现场，了解情况。11.3 答疑会议记录备案后 , 将以书面形式提供给所有获得招标文件的投标单位。第五条 投标文件签署和投递12 投标文件密封及标志12.1 投标单位按前附表第 1

12、3 项的规定，商务标一份正本、一份副本，电子标书一套， 并应加盖单位公章和法定代表人印鉴。12.2 投标文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位加盖单位公章和法定 代表人印鉴。12.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，修改处必须加盖法定代表人或委托代理人印 鉴。12.4 投标单位应按招标文件第六章投标文件规定的格式逐项填写投标书，正、副本商 务标投标文件密封在一个指定的商务标袋中，标袋密封后加盖单位公章和法定代表人印鉴 , 投标电子标书 1 套, 密封后装入商务标袋内 , 在前附表第 14 项规定的时间内，投送 * 森林公园会议室 ，由招标人接收。逾期不收，邮寄无效。12.5 文字标书

13、正本与副本不符时以正本为评标定标依据；投标报价大写与小写不符时 以大写为评标定标依据；总价金额与依据单价计算出结果不一致的，以单价金额为准修正 总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。13 投标截止日期投标截止时间与开标在同一时间内，具体时间见前附表第 15 项。在投标截止时间以 后，招标人拒收投标文件。第六条 开标、评标14 开标14.1 在所有投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下（法定代表人须带法人证 及本人身份证；授权代理人须携带授权委托书及本人身份证），将于前附表第 15 项规定的时间和地点举行开标会议14.2 开标会议在招标管理部门监督下，由招标人或中介机构主持开标。14.3

14、投标文件有下列情况之一者将视为无效，不再进行下道评审 :14.3.1 投标文件未按规定密封。14.3.2 投标文件未加盖投标人公章或法定代表人印鉴。14.3.3 投标人未按招标文件的要求提供投标保证金或未在投标文件中粘贴投标保证金交款 单复印件。14.3.4 投标文件修改处未加盖投标人或法定代表人或委托代理人印鉴的。14.3.5 法定代表人或工程经理本人未带本人身份证、建造师证、各专业造价员证件原 件及法人委托书准时参加会议的；14.3.6 投标人未提交有效的电子版投标文件，或者提交的电子版投标文件与文字标书 不相符，或者所提交的电子版投标文件不能正常导入评标软件的，或者电子投标文件内容 不全

15、，无法正常打开的。14.3.7 投标书中的投标人公章或法人章或各专业造价员章加盖不齐全的（工程造价高于 500 万的，必须加盖中级及以上造价员证章）。14.3.8 投标电子标书不符合招标文件规定要求的。14.3.9 出现 * 市城乡建设规划局关于印发 * 市建设工程工程串通投标行为认定办 法和 * 市建设工程工程废标及无效标书认定办法中规定的废标及无效标书等情况 的。14.3.10 投标电子标书格式未按要求生成标准格式的，内容不全的，无法导入评标系 统的或打不开的。14.4 招标人或中介机构当众宣布核查结果 , 并宣读有效投标人的单位名称、投标总 价、工期、质量、投标保证金以及招标单位认为适当

16、的其他内容。15 评标、定标：具体见本工程评标、定标办法（附件一）16 合同授予标准招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按投标须知第 19 条规定 的评标、定标办法评选出中标人。16.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 中“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。采用银行保函时，出 具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应 保证银行保函有效。17 中标通知书17.1 确定出中标单位后，招标人将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在 该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给

17、出招标人对中标单位按本合同实施、 完成和保修工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量。17.2 中标通知书将成为合同的组成部分。18 其它说明18.1 首先招标文件的组成部分 : 添加 * 市招投标造价管理平台生成的招标标准格式数据（ .DZB）18.2 投标文件部分必须含有 : 投标电子版本文件 , 其中包含 * 市招投标造价管理平台生 成的电子评标统一数据（.DPB）和与其相对应的组价依据即工程管理文件。18.3 投标标书的有效性，本工程采用 * 市招投标办公室最新电子评标模式开标，所有 投标单位必须投报有效的电子版本投标文件。18.4 清单计价软件采用金建软件 v5.

18、6 版本，平台采用 * 造价管理平台 v5.5 版本。18.5 在存贮电子版投标数据文件前，必须确保所使用的计算机无病毒。无病毒的标准为：使用瑞星、诺顿、江民KV金山毒霸等杀毒软件，并且是升级为最近三日内的病毒库检查无病毒。若在接收电子版投标数据文件时，按上述标准检查出有病毒且导致文件损坏 的，或由于投标人的其他原因而使得电子版投标数据文件无法参与正常评标的，后果自负。18.6 招标文件未提及的事宜，参照 * 市招标管理文件执行。主要建筑材料价格风险约 定及调整执行陕建发 20093 号。18.7 招标代理机构 : 全称: * 工程管理有限公司址: * 市新建路 39 号院 9 号综合楼话：

19、*-3232576第二章 合同条款及合同文件格式使用* 省建设厅、 * 省工商商行政管理局 2007年 8月印发的 * 省建设工程施工合同（示范文本）第一部分 协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立 本合同。一、工程简况工程名称： 工程地点： 结构形式： 层数： 建筑面积： 群体工程应附承包人承揽工程工程一览表（附件 1） 工程立项文号： 资金来源： 二、工程承包范围承包范围： 不包括的工程范围： 三、合同工期：总日历天数 天开工日期： 竣工日期

20、： 四、质量标准工程质量标准： 五、合同价款1、合同总价（大写）： （人民币）元（小写）Y: 元（其中：工程预留金 元，零星工作费 元，安全防护、文明施工措施费元，工程分包和材料购置费 元，总承包服务费 元） 。2、综合单价:详见承包人的报价书。六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件 双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。发包人：（公章）地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传

21、真：开户银行：帐号：七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定 生效。承包人：（公章）地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：第二部分通用条款(见*建设网)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条 款；4、中标通知书；5、投标书、工程报价单或预算书及

22、其附件； 6招标文件、答疑纪要 及工程量清单；7、图纸；&标准、规范及有关技术文件3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑 法、中华人民共和国招标投标法。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：安装工程施工质量验收统一标准。发包人提供标准、规范的时间：无国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款及相关规定。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数 2013年 月 日，施工图 套。发包人对图纸的保密要求：无使用国外图纸的要求及费用承担：无_二、双方一般权利和义

23、务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：工程质量、进度、造价三控制。7、工程经理姓名：只务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：2013年 月 日前。(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：2013年 月 日前，其计量和计价方法为：双方协商。(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：2013年 月 日前。(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：2013年 月 日前。(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：2013年 月 日前。(6) 水准

24、点与座标控制点交验要求：符合施工条件，方便施工。(7) 图纸会审和设计交底时间：2013年 月 日前。(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木的保护工作：发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承包人人为原因造成的损失由承包人负责费用(9) 双方约定发包人应做的其他工作：无_8.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商。9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工组织设计的实施、工程进度计划、材料供应计划等。(1) 需由设计资质等级和业(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提交下月工程进度计划、材料供

25、应计划。(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 执行通用条件及相关规定，符合文明施工条件。(4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：执行通用条款规定，符合城管、环卫、环保部门规定，并办理相关手续。(5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收前由承包人保护，工程 竣工验收后由发包人保护，费用各自承担。(6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的 保护要求及费用承担：发包人提供相关资料，由承包人实施保护，费用发包人承担；由承 包人人为原因造成的损失由承包人负责费用。(7) 施工场地清洁卫生的要求：执行通用条

26、款规定，符合环卫部门规定，文明施工。(8) 双方约定承包人应做的其他工作：协调并处理好施工现场周边及邻里关系。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：2013年 月 日前。监理工程师确认的时间：2013年 月 日前10.2群体工程中有关进度计划的要求：符合审定的施工组织设计规定。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：因发包人或自然灾害原因致使工期延迟，工期按实际天数顺延；因承包人原因致使工期 延误，按实际延误天数每天罚款元人民币，最高不超过工程总造价的百分之伍(5%。四、质量与检验17、隐蔽工程和中间验收仃.1双方约定中间验收

27、部位：地基基础工程及法律规定需验收的工程工程。19、工程试车19.5试车费用的承担：无。五、安全防护、文明施工执行通用条款全部条款和国家及省、市关于安全文明施工的相关规定。六、合同价款26、本合同价款采用固定单价方式确定中标总价。26. 2工程结算造价由工程合同造价增、减设计变更、现场签证、认质认价价差组成。图纸答疑后确定的工程量清单在工程结算时不作调整。27、合同价款调整27.1双方约定合同价款的其他调整因素：由工程中标合同价增、减设计变更、现场 签证、认质认价价差组成。其它因素均不再调整工程价款。27.2外购黄土、土方外运暂不计入工程造价。实际发生时，按现场签证处理。27.3工程量变化在土

28、 5%以内时，不再调整；工程量变化超过 5%寸，超过部分按工程施 工合同通用条款约定调整。但措施工程费不再调整。27.4双方应增强风险防范意识，充分考虑主要建筑材料价格涨落对工程造价、工程质 量、施工安全和工期的影响，施工合同必须明确约定主要建筑材料价格风险控制条款，包 括风险范围、风险幅度和超出风险范围和幅度的调整办法。27.5主要建筑材料的种类：钢材、水泥、管道等。其中认质认价材料按实际采购价格 结算价差；招标人只指定品牌或产地部分主要材料、半成品下浮5%或者上浮5%以内时，不予调整材料价格。低于5%或高于5%寸按市场实际认定价格与招标同期材料信息价据实补贴 差价,以投标报价与标底价格之差

29、率同比例优惠。27.6若承包人主要建筑材料报价明显低于市场价格的，其低报部分（以工程所在地当 期综合信息价与报价的差额）由承包人承担。28、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。扣回工程款的时间、比例：无。安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：同工程进度款结算比例相同。若达不到 相应文明工地标准时，文明施工措施费按 1.3%扣回。29、工程量确认29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前提交上月完成工程量报告。30、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：（1）工程进度款到基础完成时支付工程合同造价的15%主体封顶

30、后付至工程合同造价的50%竣工验收前付至工程合同造价的 90%（2）工程款付至工程造价的 90%寸（包括预付备料款及招标人供应的材料款）暂停支 付，余款依照相关定额及取费标准，据实结算并依据投标人的承诺条件计算工程造价，待工 程竣工验收达到规定的质量标准并移交全部资料后，再办理结算。结算后的工程款扣除保修 金后支付。七、材料设备供应31、发包人供应材料设备：双方协商。31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：双方协商解决。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行合同条款规定。（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行

31、合同条款规定。（4）到货地点与一览表不符：执行合同条款规定。（5）供应数量与一览表不符：执行合同条款规定。（6）到货时间与一览表不符：双方协商解决。31.6发包人供应材料设备的结算方法：按招标文件规定价格从进度款中扣除。发包人采购的材料设备交由承包人保管时，承包人可按这部分材料价款的1%攵取保管费，若丢失损坏，由承包人负责。32、承包人采购材料设备：承包人采供的主要材料 ，由发包人认质认价，作为工程结算的依据。32.1承包人采购材料设备的约定：承包人采购材料设备在采购前10日内向发包人提供材料设备样品，质量指标、各种相关技术参数、由发包人认质认价后批量采购。八、工程变更工程设计变更以设计院出具

32、书面报告并由发包人认可为准。九、竣工验收与结算36、竣工验收36.1承包人提供竣工图的约定：提供工程竣工图及竣工资料叁套。36.6中间交工工程的范围和竣工时间：执行合同条款规定。37、竣工结算结算审查期限：全部资料提交后 6个月内完成审计。十、违约、索赔和争议39、违约39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决。39.2本合同中

33、关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因致使工期延误，按实际延误天数每天罚款 500元人民币，最高不超过工程总造价的百分之伍(5%。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：竣工工程质量达不到“合格”标准时，由承包人返还发包人已支付的全部工程费用，并处工程合同造价30%勺罚金作为补偿。双方约定的承包人其他违约责任：执行合同通用条款。41、争议41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：(1) 请所在地建设管理部门调解:(2) 合同争议调解不成的，按下列第 1种方式解决：1) 提交*仲裁委员会申请仲裁；2) 依法向

34、 民法院提起诉讼。十一、其他42、工程分包42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：钢结构工程。分包施工单位为：具备钢结构专业施工资质。43、不可抗力43.1双方关于不可抗力的约定:按国家相关规定执行。44、保险44.6本工程双方约定投保内容如下：(1 )发包人投保内容：现场工程师意外伤害险。发包人委托承包人办理的保险事项：无(2)承包人投保内容：施工现场一切险种。45、担保45.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。，担保 有效期：天。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人提供履约担保，担 保方式为：担保

35、合同作为本合同附件，担保金额：，担保有效期：天。（3）双方约定的其他担保事项：无_50、合同份数50.2双方约定合同副本份数：正本份，副本 份。51、补充条款51.1本工程保修金为工程结算总价的5%。51.2本工程竣工后，承包人应将建筑物、现场周围及承包人生活区范围内施工现场清 除干净。无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃 圾，场地整洁，达到合同规定工程标准。否则发包人不予支付工程款。51.3对于新市民工资的支付，承包人在申请工程进度款的同时还应提供新市民工 资的发放清单证明，若无新市民工资的发放清单证明，发包人将在支付工程进度款时扣除 部分款项，直至新市民工资

36、发放落到实处。51.4施工过程中，承包人应将工程的资料和进度同时进行，每月由监理人员对施工进 度和资料进行检查，出现问题限期整改。在工程竣工验收前，承包人应按规定将竣工资料 交监理工程师验收，由监理工程师出具相应证明后，发包人方可组织工程竣工验收。51.5工程安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，出 现不安全事故，承包人负责。51.6承包人未经发包人同意，不得擅自更换发包人在招标时认定的本工程施工负责人 （工程经理）及施工队伍。51.7承包人必须自行施工，不得将工程转包。工程工程确需分包时需征得发包人 同意，并报建设行政主管部门备案。51.8承包人投标书中关于投标报价（包

37、括材料用量及其差价）、投标工期，投标工程 质量标准，对招标文件和合同主要条款的承诺及补充意见等内容，将作为承包条件列入合 同。附件1:承包人承揽工程工程一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3： 工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约 定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括工程基础、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工 程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等工程。具体质量保修 内容双方

38、约定如下： 二、质量保修期 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分 别计算质量保修期。双方根据建设工程质量管理条例及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期 如下：1、土建工程为合理使用年限，屋面防水工程为 5 年；2、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；3、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 1 年；5、其他约定： 三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的工程，承包人应在接到修理通知之日后7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣 除。2、发生须紧急抢修

39、事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事 故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人 承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿 责任。四、质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 （大写）。质量保修金银行利率为零。五、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后 14 天内，将剩余保修金和利息返还承包人

40、。六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项： 本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年月日年月日第三章 工程建设标准工程建设标准1、依据设计文件的要求，本招标工程工程的材料、设备、施工须达到下列现行中华人 民共和国以及 * 省或行业的工程建设标准、规范的要求。 ( 建城 2002221 号) ( 建城 199268 号)(95) 建 城 市 字 第 1 号 )(GB50319-2000)(GB/T50326-2001) (GB/T50328-2001)(GB/T50323

41、-2001) (GB50268-97) (GBJ141-90) (GB50334-2002) (CJJ3-90) ( GB50268-2008)2、根据工程设计要求，该项工程下列工程的材料、施工除必须达到以上标准外，还应 满足本工程的施工工艺标准和要求。第四章 图纸(见设计图纸)第五章 评标办法* 森林公园污水处理厂工艺管道安装工程综合评估评标办法一、评标原则 :1、公平、公正、科学、择优；2、工期合理、施工方案先进可行；3、价格合理；4、禁止不正当竞争。二、评审内容：1、资格复核，即对投标人投标资格的确认。该复核应在开标现场进行，并在监督机构 的监督下由招标人完成。实行资格预审的只对投标人法

42、定代表人资格或其委托人的代理资 格进行确认，投标人其他方面的资格由预审单位负责；实行资格后审的，按招标文件规定 的内容查验有关证件（文件）、证明的原件。2、技术标的评审，即对投标人的施工组织设计或施工方案进行评审。主要内容包括： 施工方案和方法，进度计划，采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价等的 可行性，质量保证体系与措施，现场平面布置和安全文明施工措施的合理性、科学性，主 要机具、设备和劳动力的配备，工程经理和主要技术、管理人员的配备等。具体工程可根 据其特点设置评审内容。投标人采用具有自主知识产权的新工艺、新技术的施工方法和措施，也应进行评审。 评审的方法由评标委员会确定。3、

43、商务标的评审，主要评审投标总价、分部分项工程量清单工程综合单价、措施工程 费等。三、评审的程序及要求：1、评审的程序是先评审技术标，再评审商务标。2、技术标评审。（本工程没有技术标不评审）技术标的评审一般实行合格性评审。施工工艺复杂、难度较大的招标工程可进行赋分 评审，其总分差设置不得大于 5 分。技术标中质量、工期、安全任何一项不合格者，其技术标即为不合格，招标中不设置 技术标时，按规定的格式填报；因其它评审内容不合格而被评为技术标不合格的，应有三 分之二及以上评标委员会的一致意见。凡被评为不合格技术标的投标人，其商务标不再参 与评审。进行赋分评审的技术标，当总分差大于 5 分时，应有三分之

44、二及以上评标委员会的一 致意见，其商务标继续参与评审。技术标被评为不合格或大于 5 分时，评标委员会应以文字形式向投标人说明评审理 由。3、商务标评审。当招标文件要求同时报送商务标的文字标书与电子标书，两类标书应一致，出现不一 致时按废标处理。分部分项工程清单工程综合单价是评审的重点。一般应对工程量较大、 价格较高及在施工过程中易出现变更的综合单价进行评审，评审的数目不得少于招标工程 综合单价数量的百分之十。综合单价评审的具体工程由投标人代表在开标现场随机确定。4、询标。评标委员会认为需要询标，应在监督人员监督下进行。询标不得改变投标的实质性内 容，不得扣留和传播任何涉及投标人商业秘密的询标资

45、料，询标结果以投标人确认的文字 资料为准。5、招标控制价。招标控制价由招标人或其委托的具有相应资质的中介企业按 * 省建设工程工程量清 单计价规则（陕建发【 2009】 199 号）及其实施意见（陕建发【 2005】 102 号）的规 定编制，并在投标截止日 3 日前向所有投标人公布。招标控制价只起控制招标上限的作 用，不参与评审。投标人对招标控制价有异议的，应在投标截止时间 24 小时前向招投标监 督机构书面提出，由招投标监督机构按有关规定处理。投标人的投标报价高于招标控制价 时，其投标文件将被拒绝。四、具体评标细则：（总分值 100 分）（一）商务标 （分值 100 分）: 按以下分项评审

46、商务标，本工程采用综合评估评标法。1 、投标工程质量 5 分 : 投标工程质量标准符合招标文件要求得 5 分。低于招标文件要 求得 0 分，并不得成为中标候选人。2 、投标工期 5 分：投标工期小于或符合招标文件得 5 分。大于招标文件要求得 0 分。并不得成为中标候选人。3 、投标总价 30 分。投标人应按照招标文件的要求对工程量清单的所有工程进行报 价。将有效投标总价完全平均后乘以 K1作为最优得分点，投标总价等于该值的得满分，每 高 1%扣 1 分，每低 1%扣 0.5 分，扣完为止。4 、主要分部分项工程量清单综合单价 45 分。按评标委员会代表或投标人代表随机确定的评审工程，对综合单

47、价进行评审，每项单价平均值乘以K2%为最优得分点，综合单价等于该值的得该单项满分。与该值相比，每高 1%扣 1 分，每低 1%扣 0.05 分，单项分值扣 完为止。K1、K2值为95-100的整数，在评标前分别由投标人代表随机抽取决定，投标人代表 现场由全体投标人抽签决定。5 、措施工程费 15 分。 安全文明施工措施费属不可竞争费，投标人未按规定计取的措施工程费得0分。 措施工程费合价（5分）投标人数量大于5个时，去掉一个最高值和一个最低值后平均值的R%为最优得分点，等于该值时得满分，每差 1%扣 0.1 分，扣完为止。 单项措施费（10分）以工程量清单所列工程为准，投标人大于 5 个时，去

48、掉 0 报价，再去掉一个最高值和 一个最低值后的平均值的 R%为最优得分点，分项报价等于该值时得满分，每差1舛口 0.02分，扣完为止。投标人个数小于等于 5个时，采用完全平均法，但单项措施费评标应扣除 0报价。R值为90-97的整数，在评标前由投标人代表随机抽取确定，投标人代表由现场全体投 标人抽签决定。6 、汇总上述得分，按由高至低的顺序确定中标候选人。出现并列得分时，按总价、 综合单价、措施工程费的得分依次排序。五、确定中标人1、汇总评分结果 , 将投标人按总分由高到低排序 , 写出评标报告，排序第 1-3 名推荐 为中标侯选人。2、综合得分最高者为第一中标候选人 , 其余名次类推。若两个或两个以上者得分相 同，依次比较投标报价低者为中标