2020年钢结构工程施工合同.doc

1、钢结构工程施工合同要点本文本为甲方（发包方）与乙方（承包方）就建设工程中钢结构工程施工事项签订的合同。钢结构工程施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。为明确甲、 乙双方在施工过程中的权利义务， 促使双方相互创造条件， 搞好配合协作， 根据中华人民共和国经济合同法 ，国家工商管理局和建设部颁发的 （ GF-2013-0201 ），建设工程施工合同示范文本，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。一、工程名称及地点1. 工程名称：；2. 建设地点：。二、工程概况本工程为梁，

2、用采用钢梁，个部分，；采用钢架采用钢架采；钢钢架采用，外封。三、承包范围1.（按图纸设计及有关规范施工）。2. 施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。3. 质量等级：合格。四、工程造价1.钢架按元 /m2 按实结算，暂定面积为。按结算，暂定面积为。2.工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。3.计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。五、设计、生产、安装工期从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。六、工期顺延1. 以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。（1 ）工程量变化；（ 2 ）非乙方原因停水、停电造成停工持

3、续六小时；（ 3 ）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。（ 4 ）甲方资金不足，导致停工、窝工；2. 上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。3. 非本条 1 列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。七、安全施工乙方按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。 用电机具配备应符合市安监站的相关要求，由此发生的处罚由乙方承担。八、违约处理1. 合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。

4、违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。2. 违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约。毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款% 的违约金。3. 赔偿经济损失的范围：甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项，而导致乙方经济损失；乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求。4. 损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以经办银行计划外货款利率计算的利息。5. 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍

5、必须继续履行合同。九、索赔1. 严格按照合同进度支付合同款，延期三天，乙方有权停止履行合同，责任由甲方承担，并向乙方支付造价的% 违约金。2. 乙方未按合同规定交付工程或未全面履行合同规定的全部责任，而造成甲方经济损失，甲方向乙方索赔。十、付款方式1. 工人进场，甲方付工程总价的% ，计人民币￥：；2. 施工过程中，甲方按形像进度支付安装费给乙方；3.工程施工完毕，甲方付到工程总价的% ；4.工程竣工验收后，甲方付到工程总价的% ；5.余款%，计人民币 ￥：元作工程保修款，一年后付清给乙方。十一、 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议， 由合同各方协商解决，调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：也可由有关部门（1 ）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2