建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料.docx

1、.建筑工程合同 ( 含 FIDIC 条款 ) （一）本试卷共 8 页，满分 100 分；考试时间150 分钟。总分题号一二三四五核分人题分1510202530复查人得分一、单项选择题( 本大题共15 小题，每小题l 分，共 15 分 )1. 合同关系的主体是指【】A物B债权人的权利和债务人的义务C行为D债权人和债务人2不属于要约应具备条件的是【】A要约是由特定人作出的意思表示B要约必须向第三人发出C要约的内容必须具体确定D要约必须具有缔约的目的3甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使

2、的权利是【】A先履行抗辩权B后履行抗辩权c同时履行抗辩权D不安抗辩权4一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A可撤销合同B可变更合同c效力待定合同D无效合同5依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A验收后由发包人负责B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责D验收前由工程师负责6由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A费用由发包人承担，工期给予顺延B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延D费用由承包人承担，工期给予顺延7施

3、工合同所采用的计价方式应在【】A协议书中约定B通用条款中约定c附件中约定D专用条款中约定教育资料.8依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A 工程总投资超过预期金额B 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D 监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】A合同专用条款B投标书c协议书D合同标准条款10FIDIC(1999 年版 ) 合同条件中， 适用于建设项目规模大、复杂程度高、 承包商

4、提供设计，承包商承担绝大部分风险的项目的合同条件是【】A新红皮书B新黄皮书c银皮书D绿皮书11在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】A 设计变更B施工措施变更c条件变更D计划变更12在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】A计划变更B重大变更C重要变更D一般变更13 7 我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是【】A招标担保B履约担保c预付款担保D完工担保14建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】A和解解决争议B调解解决争议c诉讼解决争议D仲裁解决争议15仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时【】A 仲裁委员会可以

5、强制执行B 另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C 另一方当事人可以向法院提起诉讼D另一方当事人可以向法院申请强制执行二、多项选择题( 本大题共5 小题，每小题2 分，共 10 分 )16在合同的不同分类中，建设工程合同属于【】A双务合同B单务合同C有偿合同教育资料.D无偿合同E有名合同17当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括【】A放弃对其他人的到期债权B怠于行使其到期债权C无偿转让财产D以明显不合理的低价转让财产E 未按约定投保工程险18施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是【】A合同协议书B工程量清单C工程投标书D施工监理日志E

6、工程恰商纪要19因监理单位责任给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是【】A 按工程实际受到的损害计算B 按委托人认为所受到的损害计算C 按实际损害计算一定比例的赔偿金D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额20 FlDlC 合同条件的应用通常有【】A.无条件使用B合同管理中对比分析使用C部分选择使用D在合同谈判中使用E国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用三、名词解释题( 本大题共5 小题，每小题4 份，共 20 分 )21要式合同22合同保全23工程转包24缺陷通知期25风险管理四、简答题 ( 本大题共5 小题，每小题5 份，共

7、 25 分 )26简述合同生效要件的概念和内容。27简述承包人承担违约责任的方式。28简述 FlDIC 施工合同条件中风险责任划分的原则。29简述和解和调解应遵守的原则。30试述建设工程合同信息管理的特点。五、计算、分析题( 本大题共3 小题，第 31 小题 8 分，第32小题 7 分，第 33小题15 分，共 30 分)31某工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8600m。，工期为 20 天。商时合同约定工程量增加15以内为施工方应承担的工期风险。施工中因出现了较深的软弱下卧层，至使土方工程量增加了l0200m3 ，试求施工方可索赔的工期为教育资料.多少天？32某工程

8、合同价为400 万元，合同约定采用调价公式进行动态结算，其中固定部分占比例0 20，调价要素分为A、 B、C 三类，分别占合同价的比例为：0 15、 0 35、 03，结算时价格指数分别增长了20、 25、 l5 ，则该工程实际结算款额为多少万元?33某建设工程业主与承包商按照FIDIC 施工合同条件签定了施工合同，合同工期为38 天。承包商按时提交了施工方案和施工网络图( 如图所示 ) ，并得到工程师的批准。实际施工过程中发生了如下几项事件：事件 l ： A 工作施工中，发现局部有软弱下卧层，按工程师指示承包商配合地质复查，配合用工为 10 个工作日。地质复查后，根据经工程师批准的地基处理方

9、案，增加直接费4万元，作业时间延长 3 天，人工窝工 15 个工日。事件 2：在 B 工作施工时，因原设计尺寸不当，工程师要求拆除已施工的部分，重新定位施工。由此造成增加用工30 工日，材料费 l 2 万元，机械台班费 3000 元，作业时间拖延2天。事件 3：在 C 工作施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8 个工日，该项工作作业时间延长 2 天。事件 4：在 E 工作基本结束时，工程师对工程质量有疑义，要求乙方进行剥露检查。检查结果为：某部位的偏差超出了规范允许范围，承包商根据工程师的要求扩大剥离检查范围并进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。该项剥露、返工及覆盖作业用工20 个工日，材

10、料费为l000 元。该项工作作业时间延长2 天。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题：(1)在上述事件中，承包商可以就哪些事件向业主提出工期补偿和费用补偿?说明理由。(2)假定经双方协商一致，人工费标准为30 元工日，窝工人工费补偿标准按每工日教育资料.l8 元计；保函费、管理费、利润损失不予补偿。计算承包商可提出的费用索赔额。建筑工程合同 ( 含 FIDIC) 条款 （二）一、单项选择题( 本大题共20 小题，每小题l 分。共 20分 )1甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A 主体B客体C时间D内容2合同关系的内容是指【】A 物B债权人的权

11、利和债务人的义务C 行为D债权人和债务人3下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是【】A 等价有偿原则B诚实信用原则C 自愿原则D合法原贝44根据合同法 ，下列合同成立的是【】A 要约通知到达受要约人B要约通知发出C 承诺通知到达要约人D承诺通知发出5下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A 双方当事人签字盖章地为合同成立地B 采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地C 债务人的经常居住地为合同成立地D 口头协议的承诺生效地为合同成立地6因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A 请求人民法院撤销B请求人民法院确认无效C 解除合同D变更合同7乙欠甲 50 万元钱长期未还， 而乙享有对丙的

12、60 万元到期债权， 却未尽力追讨， 此时，甲可以行使【】A 债务权B撤销权C代位权D抗辩权8具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A 发包人B承包人C工程师D设备供应商9下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A 专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B 合同文件中专用条款的解释优于通用条款C 合同文件之间应能互相解释、互为说明D 专用条款与通用条款是相对立的教育资料.10在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A 社会公众B建设行政主管部门c 建设单位D工程质量监督站11监理委托合同中，属于委托人权利有【】A 生产工艺设计认定

13、权B选择工程分包单位的认可权C 施工质量的检验权D工程建设有关协作单位协调主持权12在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5 万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A 监理工程师B监理单位C项目经理D建设单位13 FIDIC 施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B 因施工需要，施工机械日常检修时间变更C含同甲工程量改变D 工作质量和其他特性的变更14一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A ，3个月B6个月C 12个月D24个月15对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称

14、为【】A 风险回避B风险控制C风险保留D风险转移16仲裁裁决的作出应当依据【】A 全体仲裁员的意见B多数仲裁员的意见C 首席仲裁员的意见D仲裁委员会主任的意见17在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A由业主提出，工程师批准执行B由工程师提出，业主批准执行C由承包商提出，工程师批准执行D由承包商提出，业主批准执行18在 FIDIC 合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A工期B费用c工期和费用D工期、费用和利润19在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A承包人B工程师与发包人共同C工程师D发包人20在

15、FIDIC 合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】教育资料.A雇主B承包商C分包商D设计单位二、多项选择题( 本大题共5 小题，每小题2 分 - 共 10 分 )21下列关于不可抗力的描述中，正确的是【】A因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B一般天气的变化是可以算作不可抗力C因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任D当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力22按照 FIDIC 合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是【】A保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，

16、作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一B 保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还c 当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失D 履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E 保留金累计扣留的最高限额为合同价款的1023关于工程分包，下列表述正确的是【】A 建筑工程主体结构工程不允许分包B 提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C 总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D 分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E 禁止分包单位将其承包的工程再分包24. 按索赔目标分类，索赔可以分为：【】A. 合同内索

17、赔B. 单项索赔 C.工程变更索赔 D.费用索赔E. 工期索赔25. 在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括：【】A. 仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会三、名词解释题 ( 本大题共 5 小题。每小题3 分共 15 分)26建设工程施工合同27缺陷通知期 28索赔事件 29施工措施变更 30一次裁决原则四、简答题 ( 本大题共5 小题，第 31 小题 6 分，第 35 小题 4 分，第 32.33.34小题各 5 分，共25分)教育资料.31简述合同的法律特征。32根据合同法规定，无效合同的范围主要有哪几种?33建设工程竣工验收应具备的条件

18、是什么?34根据监理合同示范文本的规定， “工程监理的附加工作 ”与 “工程监理的额外工作 ” 是否一样 ?为什么 ?35我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些?五、分析计算题( 本大题共2 小题每小题l5 分。共 30 分 )36 某六层商住楼施工，通过公开招标，业主分别与承包商签订了工程施工合同，与监理单位签订了委托监理合同。承、发包双方在专用条款中，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作出了规定。约定工程量增减的约定幅度为10。对变更合同价款确定的程序规定如下：(1) 工程变更发生后的 7 天内，承发包应提出变更工程价款报告， 经监理工程师确认后，调整合同价款；(2)

19、 若工程变更发生后 7 天内，承包商不提出变更工程价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；(3) 工程师自收到变更价款报告之日起 7 天内应对此予以确认。 若无正当理由不确认时，自报告送达之日起， l4 天后该报告自动生效。问题： (1) 变更合同价款应按什么原则进行确定?(2) 该合同中所述变更价款的程序规定是否符合 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 的规定 ?如果不符合，应如何修改 ?(3) 在该工程的基础施工过程中， 土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，监理工程师指令承包商进行处理。 承包商因排除孤石土方工程量由原来的2700m3增至 3600 m3，原定工期 30 天。在监

20、理工程师批准的进度计划中，土方工程为关键工作。针对这一事件， 承包商是否可以提出索赔 ?说明理由。并计算承包商可索赔的工期为多少天 ?教育资料.37通过公开开标， 某外国建筑施工企业甲公司承揽了A 集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC 施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同。合同总价2600 万元，合同工期13 个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程中，陆续发生了下例事件：事件 l开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误8天；事件 2因季节大雨导致工程全面停工4天；事件 3因异常恶劣天气导致工程全面停工3 天；事件 4因工程师对隐蔽工程复检而导致

21、某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格。问题： ( 1 ) FIDIC施工合同文件由哪几部分组成?各组成部分的解释顺序是什么 ?( 2 )如果承包方针上述 l 3 事件提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准?说明理由。( 3 )在事件4 中，工程师的做法是否妥当?对于 “隐蔽工程复检合格 ”的结果该如何处理 ?( 4 )经工程师认定的索赔工期为多少天?教育资料.建筑工程合同 ( 含 FIDIC) 条款试题答案及评分参考（二） ( 课程代码 04231)一、单项选择题( 本大题共20 小题。每小题l 分。共 20 分 )1C2B3A4C5D6A7 C8A9 Dl0 C11 Al2 Dl3Bl4

22、Bl5D16 Bl7 Cl8Al9 D20A二、多项选择题( 本大题共5 小题。每小题2 分。共 10 分 )21 ADE22 ABC23 ACE24DE25 BCE三、名词解释题( 本大题共5 小题每小题3 分。共 15 分 )26建设工程施工合同 建设工程施工合同也称建筑安装承包合同，是发包人 ( 建设单位、业主或总包单位) 与承包人 ( 施工单位 ) 之间为完成 - 商定的建设工程项目， 明确双方权利和义务的协议。27缺陷通知期 指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。28索赔事件 又称干扰事件， 是指那

23、些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件。29施工措旅变更 是指在越工过程中承包方因工程地质条件变化、旌工环境或旌工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。30一次裁决原则 仲裁机构对合同争议实行一裁终审制。裁决一经作出就具有法律效力。当事人必须执行。不得申请复议或另行向人民法院起诉。四、简答题 ( 本大题共5 小题。第31 小韪 6 分第 35 小题 4 分，第32、 33、 34 小题各 5分，共 25 分)31答：合同具有以下法律特征：(1)合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。(2 分)(2)合同以设立、变更或终止

24、民事权利义务关系为目的。(2 分 )(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。(2 分 )32答：无效合同的范围主要包括：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。(1 分)(2)恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。(1 分 )教育资料.(3) 以合法形式掩盖非法目的。 (1 分 )(4) 损害社会公共利益。 (1 分 )(5) 违反法律、行政法规的强制性规定。(1 分 )33 答：建设工程竣工验收应具备以下条件：(1)完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。(1 分)(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(1 分)(3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(1

25、分)(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(1 分)(5) 有施工单位签署的工程保修证书。(1 分)34答； “工程监理的附加工作 ”与 “工程监理的额外工作”是不一样。 (1 分 )“工程监理的附加工作 ”是指： 委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容； 由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。 (2 分 )“工程监理的额外工作 ”则是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。(2分 )35答：我国主要开展的是投标担保、履约担保、预付款担保及业主

26、支付担保。( 每项 l分，共 4 分)五、分析计算题 ( 本大题共 2 小题，每小题 l5分。共 30分 )36 答：变更合同价款的确定原则如下：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(1分 )合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(1分 )合同中没有适用或类似予变更工程的价格，由承包人提出适当的交更阶格，经工程师确认后执行。 (1 分 )(2) 答：该合同所述变更合同价款的程序不符合 建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 的规定，具体的不符合之处及改正方法如下：第（ 1）条， “工程变更发生后7 天内 ”不符合规定，应改为“工程变更发生后l4 天

27、内 ”；(2 分)第（ 2）条， “若工程变更发生后7 天内 ”不符合规定，应改为“若工程变更发生后14 天内”；(2 分)第（ 3）条， “工程师自收到变更价款报告之日起7 天内应对此予以确认”不符合规定，应改为 “工程师自收到变更价款报告之日起l4 天内应对此予以确认”。 (2 分 )(3) 答：承包商可提出工期索赔 (1 分 ) 。因为施工地质条件变迁是一个有经验的承包商所无法合理预见的，且土方工程在进度计划中为关键工作(1 分)。教育资料.可索赔工期的工程量为：3600-2700 (1+10 ) 一 630(m3)(2分 )按比饲法计算可索赔工期为：30衍丽又丢车面丽(2 分 ) ：彩

28、、争 ( 天夕37 ：一 (1) 答：FIDIC 施工合同文件的主要组成及解释顺序为：合同协议书； 中标函；投标一函；合同专用条件；合同通用条件；规范；图纸；资料表。( 每项0 5 分，共 4)应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(1 分)2(2)答：事件 l 由于图纸修改造成的工期延误，是由业主的原因造成的，故工程师应批准工期补偿和费用补偿。(1 分)事件2季节性太雨是一个有经验的承包商预先能够合理预见的，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延误和费用损失应由承包商承担，故工程师不能批准工期补偿和费用补偿。 (1 分)事件3由于异常恶劣天气造成的停工是一

29、个有经验的承包商不能预见的，属于业主应承担的风险，工程师应批准工期顺延，但不能批准费用补偿。(1 分)(3) 答：在事件 4 中工程师的做法合理。 (1 分 )因为按照FIDIC 施工合同的相关规定，对于隐蔽工程，无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。(1 分)隐蔽工程复检合格，按规定发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并顺延工期。 (1 分 )(4) 答：事件 l 可索赔工期 8 天(1 分 )事件 3 可索赔工期3 天(1 分)事件 4 可索赔工期2 天 (1 分)则 8+3+2=13(

30、天 )(1 分 )故经工程师认定的索赔工期为13 天。教育资料.建筑工程合同 ( 含 FIDIC 条款 ) （三）一、单项选择题( 本大题共l5 小题，每小题l 分，共 15 分 )1合同法律关系的构成要素不包括【】A 主体B客体C时间D内容2下列合同不属于双务合同的是【】A买卖合同B租赁合同C赠与合同D建设工程合同3依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是【】A 传真B登记C电子邮件D信件4按照合同法的规定，下列行为不属于要约邀请的是【】A 价目表的寄送B招标公告C 递送投标书D无价格的商业广告5根据我国合同法的规定，当事人订立合同必经的程序是【】A 招标与投标B要约与承诺C讨价还

31、价D出价与承揽6合同的转让不包括【】A 合同权利的转让B合同义务的转移C 合同权利义务的概括转让D合同权利义务内容的改变7依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是【】A 发包人B承包人C设备供应人D发包人和承包人8勘察、 设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。下列选项中错误的是【】A GF-2000-0203 版本适用于岩土工程、水文地质( 含凿井 ) 、工程测量和工程物探B GF-2000-0210 版本适用于岩土工程设计、治理和监测C GF-2000-0209 版本适用于民用建设工程的

32、设计D GF-2000-0210 版本适用于专业建设工程的设计9由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于【】A 正常工作B附加工作C额外工作D意外工作10FIDIC(1999 年版 ) 合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是【】A新红皮书B新黄皮书c银皮书D绿皮书11依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28 天内，承包人应向工程师递交【】A现场同期记录B索赔意向通知C索赔报告D索赔证据教育资料.12依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有【】A 合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B 合同中只有类似于

33、变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C 承包人在变更确认后的14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更D 由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行13可以为施工承包商提供履约担保的单位是【】A建设行政管理机关B监理协会C企业法人D学校14下列有关和解的描述中，错误的是【】A 和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B 和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C 和解的方式和程序十分灵活D 和解解决争议节省开支和时间15工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是【】A 约定预付款方式属于准备阶段B 工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段C 承包

34、人提出已完工程量报告属于施工阶段D 工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段二、多项选择题( 本大题共5 小题，每小题2 分，共 10 分 )16合同法的基本原则有【】A合同自愿原则B合法原则C诚实信用原则D鼓励交易原则E减少无效合同原则17建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A固定价格合同B可调整价格合同C 单价合同D成本加酬金合同E专业承包合同18按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括【】A 设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C 设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计

35、费D 设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E 设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费19履行合同的担保方式包括【】教育资料.A保证 B 留置C 抵押D定金 E违约金20目前建设工程施工合同争议的调解主要有【】A人民法院调解B民间调解c诉讼调解D仲裁机构调解E行政主管部门调解三、名词解释题( 本大题共5 小题，每小题4 分，共 20 分 )21诺成合同22缔约过失责任23合同价款24基准日期25风险转移四、简答题 ( 本大题共5 小题，每小题5 分，共 25 分 )26简述合同成立的概念和基本要件。27简述订立施工合同应具备的条件。28简述 FIDIC 施工合同条件中规定

36、的有关争议解决的方式。29简述工程变更的分类。30.简述合同争议仲裁的基本原则五、计算、分析题( 本大题共3 小题，第31 小题 7 分，第32小题 l0 分，第33 小题 l3分，共 30 分)31某建设工程项目概算总额3400 万元。业主与监理单位签订了建设工程委托监理合同，合同约定监理服务天数为240 天，监理费按照监理工程概预算的百分比计收，约定比率为1 6。项目实施过程中，发生了以下事件：1) 由于业主原因造成工期延误5 天；2) 由于工程承包商原因工期延误l3 天；3) 由于发生不可抗力，承包人的施工被迫中断20 天。其中监理工程师完成善后工作和恢，复施工前的必要监理准备工作，用了

37、6 天时间。试进行监理酬金的计算。32某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800 元台班，折旧费为l00 元台班，人工单价为 40 元工日，窝工工费l0 元工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工 20 个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5 天时间，机械 5 台班，人工 30 个工日，材料费 5000 元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为多少元 ?教育资料.33某建设项目业主与甲施工单位按照FIDIC(1999版 ) 施工合同条件签订了施工总包合同，合同工期为200 天。合同中保函手续费为20 万元

38、，工程延期时，保函手续费相应增加。合同履行过程中，发生了下列事件：事件 l ：因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30 天。事件 2：因异常恶劣气候停工l0 天。事件 3：因季节性大雨停工5 天。事件 4：因设计分包单位延期交图停工6 天。上述事件均未发生在同一时间。问题：1 上述各事件发生后施工单位能否获得相应的工期和费用补偿，为什么?2 甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少万元?教育资料.工程合同管理试题答案及评分参考( 三)(课程代码 4231)一、单项选择题( 本大题共l 5 小题，每小题 l分，共 15分 )1 C2 C3 B4 C5B6 D7 A8 B9 Bl0 A11 Bl2 D

39、13Cl4 Bl5 B二、多项选择题 ( 本大题共5 小题，每小题2 分，共10 分)16 ABCD l7 ABD l8 BCE l9 ABCD 20 ABDE三、名词解释 ( 本大题共 5 小题，每小题4 分，共 20分)21诺成合同一一当事人一方的意思一旦经对方同意即能产生法律效果的合同。22缔约过失责任一一合同订立过程中，一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所应承担的责任。23合同价款一一发包人、承包人在协议书中约定，发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。24基准日期一一投标截止日期之前的28 天所对应的日期(2 分 ) 。该日期为雇主与承包商

40、承担风险的界限。(2 分)25风险转移一一借用合同或协议，在风险事件发生时将损失的一部分或全部转移到有相互经济利益关系的另一方。四、简答题 ( 本大题共5 小题，每小题5 分，共 25 分 )26简述合同成立的概念和基本要件。答：合同成立是指当事人就合同主要条款达成了合意。(2 分)合同成立需要以下几个条件：1) 存在双方或多方订约当事人： (1 分 )2) 订约当事人对主要条款达成了合意；(1 分 )3) 合同成立一般要经过要约和承诺阶段。 (i 分 ) 27简述订立施工合同应具备的条件。答：订立施工合同应具备以下条件：1) 初步设计已经批准。教育资料.2) 工程项目已经列入年度建设计划。3

41、) 有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料4) 建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。5) 对于招投标工程，中标通知书已经下达。( 注：每答对一个要点给l 分 )28简述 FIDIC 施工合同条件中规定的有关争议解决的方式。答： FIDIC 施工合同条件中规定的有关争议解决的方式有：提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、双方协商和仲裁。( 注：每答对一个要点给l 分，全对给5 分)29简述工程变更的分类。答：工程管理实践中，通常按照工程变更所包含的具体内容，将其划分为五类：1)设计变更； 2) 施工措施变更；3) 计划变更； 4) 条件变更； 5) 新增工程。( 注：每答对一个要点给l

42、 分 )30简述合同争议仲裁的基本原则。答；在合同争议仲裁过程中，应当遵循下列基本原则：1) 以事实为依据，以法律为准绳原则；2) 先行调解原则： 3) 保障当事人平等地行使权利原则； 4) 自治原则； 5) 一次裁决原则；6) 独立仲裁原则。( 注：每答对一个要点给l 分，全对给5 分)五、计算、分析题( 本大题共3 小题，共30 分 )31( 本题 7 分)答案： 1) 合同约定酬金计算合同约定酬金 =340016 =544 万元(2分 )2)附加工作酬金计算附加工作酬金 =(5+13)X 54 4240=4 08 万元 (2 分 )3) 额外工作酬金计算额外工作酬金 =654 4 240

43、=136 万元(2分 )监理酬金总额=54 4+408+1 36=59 84 万元(1分 )32 ( 本题 l0 分)(1) 因停电停工 2 天的索赔人工费 =20X 10=200 元(2分 )机械费 =2100=200 元(2分 )(2) 因业主指令增加新工作的索赔人工费 =3040=1200 元(2分 )教育资料.材料费 =5000 元(1分)机械费 =5800=4000 元(2分 )(3) 总索赔额 =200+200+1200 十 5000+4000=10600 元(1分 )33 ( 本题 l3 分 )1根据 FIDIC(1999 版 ) 施工合同条件：事件 l为不可抗力事件造成的损害，承包商可以获得相应的工期和费用补偿(2 分 ) ：事件2为异常不利的气候条件，承包商可获得相应的工期补偿，不能获得费用补偿(2分) ；事件 3 季节性大雨是有经验的承包商可以预见的，属承包商应承担的风险，不能获得补偿(2 分) ；事件 4为延误发放图纸，属业主应承担责任，承包商可以获得相应的工期和费用补偿(2 分 ) 。2上述事件中可获得费用补偿的有事件1 和事件 4，其延误天数=30+6(2 分) ；则可