(01)建设工程堪察合同

1、(01)建设工程堪察合同合同编号：公司建设工程勘察合同年月日- 1 -建立工程勘察合同发包人：苏州歌林小镇投资有限公司勘察人：发包人托付勘察人担当。依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建立地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务托付文号、日期：1.5工程勘察任务内容与技术要求：详见托付书1.6发包方式： /1.7估计勘察工作量：1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特别样、地勘报告审查、出具正式地勘报告含

2、地下文物勘探和压覆矿勘探等。其次条发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责2.1供应本工程批准文件复印件，以及用地附红线范围、施工、勘察答应等批件复印件。2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等及详细位置分布图。2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人搜集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、

3、质量和设计文件份数。详见下表：- 2 -勘察设计文件一览表序号勘察设计文件名称和内容份数成果要求提交日期勘察设计中间成果报告 4勘察设计成果最终报告 4经审查通过的最终勘察报告 4本工程的勘察工作开头时间按合同条款4.1.1执行，勘察人应按双方商定提交的设计文件和份数提交，并对其质量负责，如因勘察人提交的勘察设计文件质量问题缘由造成发包人损失的，勘察人按双方商定担当违约责任。第四条开工时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人

4、下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准，以方式计取收费。1预算包干；2以综合单价包干，按实际完成工作量结算本合同未商定及国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费的综合单价为元/m，预算总价为人民币￥元大写。在勘察人提交经审查通过的勘察成果资料后14天内，发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 90% ；待工程全部的地基与根底工程中间验收后14天内，发包人付清余下的勘察费用。4.2.3在勘察

5、人向发包人开具并供应相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否那么，由于勘察人未能准时开具并供应发票而导致发包人付款延误，发包人不担当责- 3 -任。勘察人开具并供应的发票必需符合国家财务及税务相关规定。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。5.1.2发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等，并担当其费用。5.1.3假设勘察现场需要

6、看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。5.1.4工程勘察前，假设发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.5勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.6为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费 / 元。5.1.7由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，不在增加任何费用；发包人假设要

7、求在合同规定时间内提早完工或提交勘察成果资料时，发包人应按每提早一天向勘察人支付 / 元计算加班费。5.1.8发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺方法、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责按发包人要求的

8、时间准时并无偿赐予补充完善使其到达质量合格。假设勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当由此产生的全部勘察费用；假设勘察人未能按发包人要求的时间准时补充完善，发包人有权挺直托付其他单位完成，由此产生的一切费用由勘察人担当；如因勘- 4 -察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收挺直受损失局部的勘察费外，并担当由此给发包人造成的全部经济损失。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘

9、察工作的看法。并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。5.2.6勘察人在工程勘察期间，应平安文明施工。如发生平安事故，由勘察人担当全部责任。第六条违约责任6.1由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，补勘工作的勘察费用由勘察人担当。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，按勘察人实际完成的工作量结算勘察费。6.3发包人未按合同规定时间日期拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人缘由未按合同规定时间日期提交勘察成果资料，每超过

10、一日，应减收勘察费千分之一。如由于勘察人延迟提交合格勘察成果资料给发包人造成其他损失的，勘察人还应担当全部赔偿责任。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条其它商定事项：8.1由于勘察人不履行施工协作，对地基、根底施工过程出现的与地勘报告不符合的状况进展现场处理，或在地基验槽、根底验收时，不履行验收职责，勘察人应按预算勘察费用的10%向发包人支付违约金，发包人有权从应支付给勘察人的勘察费中扣除。8.2履约保证金本合同的履约保证金为人民币元，勘察人在投标时的投标保证金元，在本合同生效后，自动转为履约保证金的一局部，缺乏局部由勘察人补齐。该履约保证金作为对本合同履行、勘察工期及勘察成果质量的担保，在勘察人按照本合同商定按时保质完成勘察任务、并提交正式勘察报告14日内，发包人予以无息返还，假设勘察人出现任- 5 -何一项违约行为，致使发包人可按照本合同商定行使主见违约金的权利时，发包人有权挺直从上述保证金中扣除相应的违约金额。第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由工程所在地人民法院裁决。第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建立行