建设项目工程合同被判无效后如何结算工程款

1、建设项目工程合同被判无效后如何结算工程款建立工程合同被判无效后如何结算工程款案例：年，粤西某市一房地产开发公司以下称房地产公司对外发包一项建筑工程，龙某带着农村来的施工队没有营业执照，挂靠某市建筑工程公司以下称建筑公司并以该公司名义与房地产公司签订了施工承包合同。该合同商定了工程详细工程假设干幢别墅，承包方式包工料、机械、质量、数量及工期，工程总造价。一年之后，工程大局部完成，小局部没有完成，由于工程质量以及工程款支付等缘由，双方发生纠纷。龙某向法院提起诉讼，恳求法院判令被告房地产公司支付拖欠的工程款及逾期违约金万元。一审法院经审理后认定，原告龙某是不具备建筑工程主体资格的个人，其挂靠建筑工程

2、公司与被告签订的工程承包合同是无效合同。为此，遂判决被告房地产公司支付原告工程款万元。被告房地产公司不服，提起上诉，称在一审期间上诉人才知道被上撤离人龙某是挂靠建筑公司签订合同的，既然一审法院认定合同无效，就不应当以原合同的商定去结算工程款，而应以非等级建筑资质结算工程款。二审法院经审理后认定，被上诉人龙某违背建筑法第十六条第一款关于“经济合同被确认无效后，当事人根据无效合同所获得的财产，应返还对方的规定，当事人根据无效合同所获得的财产应返还给对方。但在本案中，上诉人获得的财产是建筑物，是无法返还的。因此，上诉人应依法按被上诉人实际完成的工程量支付相应的工程款给被上诉人。依据二审法院托付某市建

3、立工程造价管理站对该工程量进展核算所做出的工程结算审核书，被上诉人为上诉人实际完成的建筑工程总款为万元，而上诉人已支付给被上诉人的工程款为万元，因此，被上诉人应依法返还万元给上诉人。于是法院遂作出判决，被上诉人龙某向上诉人房地产公司返还工程款万元。分析：该案例使人感到意外的是有一个戏剧性的结尾。原告起诉被告欠工程款，要求法院判令被告支付万元，一审法院判被告向原告支付工程款万元；但到二审时，二审法院却出人意料地判决一审原告反过来要支付给被告工程款万元。这一判决结果是耐人寻味的，它反映了建立工程合同纠纷案件在处理中的一个较为普遍的问题：建立工程合同被判无效后如何结算工程款。建立工程合同的效力的问题

4、是一个非常重要的问题。依据合同法第五十一条的规定，违背法律、行政法规的强迫性规定的合同是无效合同。在司法理论中看，建立工程合同无效情形大约表现为两方面：一是由于发包人的缘由致使合同无效。如发包人将无获得土地用法证、无获得建立工程规划答应证、无办理报建手续的“三无工程发包给承包人的所签订的合同；二是由于承包人的缘由致使合同无效。如承包人未经发包人同意将工程转包给第三人所签订的合同，不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程所签订的合同，等等。在人民法院依法判决合同无效，而承包人已经履行了合同的状况下，根据无效合同返还的原那么双方当事人已没有可能

5、返还时，应如何结算工程款？在本案中，一、二审法院的做法完全不同。一审法院是按有效合同去结算工程款；二审法院是按无效合同去结算工程款。对这两种不同的做法笔者有以下看法。一审法院在认定合同无效后，仍旧按原合同去结算工程款，这就等于认定合同无效，又认定合同有效，是明显的规律错误。但可能还有另一种理据，假如法院认定发包人明知承包人不具备建筑活动主体资格仍与其签订合同，属过错方，就应按原合同结算工程款，这种理据也值得讨论。依据民法通那么及合同法的规定，无效合同的处理原那么是返还，合同法第五十八条规定：“有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自担当相应的责任。这就说明了合同无效后

6、的过错责任指的是赔偿损失，假如双方都有过错，那么就是责任自负。从上述案例可以看到，发包人明知承包人不具备建筑活动主体资格而仍与其签订合同是过错，但是承包人明知自己不具备建筑活动主体资格仍以别人名义承揽工程也是过错，在这种双方都有过错的状况下，仍以原合同去结算工程款，就使承包人得到不应得到的利益，这就违背了责任自负原那么，对发包人来说是不公正的。因此，一审法院的判决实属不当。二审法院的判决是按承包人即原告的“实际完成的工程量去计算工程款。在案例中并未明确建立工程造价管理站是按什么标准去计算工程款，但广东省高级人民法院于年月日下发了关于审理建立工程合同纠纷案件的暂行看法，其中的第条规定：“转包、挂

7、靠签订的建立工程合同被确认无效后，应按实际施工人的建筑资质等级结算工程款，但对施工人主见的工程结算中的有关方案利润局部的恳求可不予支持。第条规定：“因承包人不具有从事建筑活动主体资格造成合同无效的，应按非等级建筑资质结算工程款。该案例中的原告是不具有建筑企业资质的农村工程队。因此，建立工程造价管理站应按非等级资质结算工程款。由于原告龙某挂靠的建筑公司是有建筑资质的企业，原合同的结算价与非等级建筑资质的结算价有很大差异，即是非等级建筑资质的结算价确定低于有建筑资质的结算价。因此，最终的结果是被告不但没有欠原告的工程款，反而是原告要支付被告工程款万元。最高人民法院关于审理建立工程合同纠纷案件的暂行

8、看法2002-8-5最高人民法院关于审理建立工程合同纠纷案件的暂行看法为了维护、标准建立工程市场经济秩序，正确审理建立工程合同纠纷案件，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的有关规定，结合审讯实际阅历，特作如下暂行规定。诉讼主体1.建立工程合同纠纷案件的当事人通常为建立工程的发包人和承包人。人民法院应依据不同的状况来详细确定该类纠纷案件当事人的诉讼地位。2.因拖欠工程款引起的纠纷，承包人将承包的建立工程合同转包而由实际施工人起诉承包人的，可不将发包人列为案件的当事人；承包人提出将发包人列为第三人，并对其主见权利而发包人对承包人又负有义务的，可将发包人列为第三人，当事人依据不同的法律关

9、系担当相应的法律责任；如转包经发包人同意，即属合同转让，应挺直列发包人为被告。3.因工程质量引起的纠纷，发包人只起诉承包人，在审理中查明有转包的，应追加实际施工作共同被告，实际施工人与承包对工程质量担当连带责任。4.施工人挂靠其他建筑施工企业，并以被挂靠建筑施工企业名义签订建立工程合同，而被挂靠建筑施工企业不愿起诉的，施工人可作为原告起诉，不必将被挂靠建筑施工企业列为共同被告。5.施工人挂靠其他建筑施工企业，并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的，应将施工人和被挂靠建筑施工企业列为共同被告；被挂靠建筑施工企业对施工人因承揽的工程不符合质量标准造成发包人损失的，应担当连带责任。6

10、.两个以上的承包人结合承包工程，由其中一方与发包人签订建立工程合同而发生纠纷的，其他结合承包工程的施工人应列为共同的原被告。7.两个以上的法人、其他经济组织或个人合作建立工程，并对合作建立工程享有共同权益的，其中合作一方因与工程的承包人签订建立工程合同而发生纠纷的，其他合作建立方应列为共同原被告。合同效力8.有以下情形之一的，所签订的建筑工程施工合同无效：(1) 不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人；(2) 没有按国家规定的程序和国家批准的投资方案；(3) 承包人将其承包的全部建立工程转包给第三人；(4) 承包人将其承包的全部建立工程肢解后，以分包名义转包给第三人；(5) 建立工程总承包人未

11、经建立单位同意，将承包工程中的局部工程分包；(6) 分包单位将其承包的工程再分包或转包。9.有以下情形之一的，并以被挂靠建筑企业名义签订的建筑工程合同无效：(1) 不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；(2) 资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程；(3) 不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程。10.发包人与承包人签订无获得土地用法权证、无获得建筑工程规划答应证、无办理报建手续的“三无工程建立施工合同，应确认无效；但在审理期间已补办手续的，应确认合同有效。11.发包人经审查被批准用地，并已

12、获得建立用地规划答应证，只是用地手续尚未办理而未能获得土地用法权证的，不宜将因发包人的用地手续在形式上存在欠缺而认定所签订的建立施工合同无效。12.违背建立工程规划答应证的规定，超规模建立所签订的建立工程合同经批准可补办手续，且无违背其他法律规定的，应确认合同有效。13.对承包人超越建筑资质等级签订的建立工程合同，如承包人具备施工企业资质等级标准的规定的可上浮与建立工程的要求相符的等级条件，工程质量符合设计要求并验收合格的，可按有效合同处理，并以合同商定的建筑资质等级结算工程款。但严峻超越本企业建筑资质等级订立的建立工程合同无效。14.承包人跨省区或跨市承揽建立工程，但未办理外来施工企业承包工

13、程答应证手续而订立的建立工程合同，应责令承包人被办有关手续，并由有关行政部门按规定处理，而不应据此认定合同无效。15.对应实行公开招标的建立工程，发包人挺直发包后，具备相应资质的承包人已开头履行合同的，不宜以建筑工程未实行公开招标为由，认定所签订的建筑工程施工合同无效。16.建筑工程合同中带资、垫资和垫款承包工程的条款应确认无效，对承包人带资、垫资和垫款承建的工程，发包人应支付该款相应的利息。外商投资建筑业企业根据国家有关规定，在我国境内带资承包工程，合同中的带资条款认定有效。17.建立工程合同对工程款结算没有商定或虽有商定，但发包人与承包人自行结算达成的结算协议有效。属国家投资建立的重大工程

14、，并由国家对工程款结算依法进展管理的除外。18.具备法人资格的承包人内局部支机构，在其营业执照的经营范围内对外签订的建立工程合同，应视为承包人对其行为已受权，其签订的合同有效，并应以该承包人的建筑资质等级结算工程款。民事责任19.发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建立工程合同的，应对无效合同担当相应过错责任。20.转包、挂靠签订的建立工程合同被确认无效后，应按实际工人的建筑资质等级结算工程款，但对施工人主见的工程结算中有关方案利润局部的恳求可不予支持。21.建立工程合同被确认无效后，如属发包人的过错，工程款的结算按有效合同的原那么处理；因承包人不具有从事建筑活动主体资格造成合

15、同无效的，应按非等级资质结算工程款。22.发包人未按建筑工程合同商定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。23.承包人对发包人逾期支付工程进度款没有异议并连续施工的，在发生纠纷后，承包人要求对方对此担当违约责任，不予支持。24.因发包人的缘由致使工程中途停建、缓建的，发包人应准时通知对方实行适当的措施防止损失扩大；承包人没有实行适当的措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。25.隐藏工程经双方验收认可后，承包人连续施工而发觉隐藏工程存在质量问题造成损失的，发包人应担当相应的过错责任；假设设计单位和监理单位都有过错，应按过错大小各自担当相应的

16、责任。26.“三无工程被有关部门责令停建后，承包人仍旧依发包人的要求连续施工的，由此造成的损失发包人负主要过错责任，承包人担当次要的过错责任。27.建立工程合同商定对工程总价或材料价格实行包干的，如合同有效，工程款应按该商定结算。因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可恳求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价局部应由承包人担当。28.因承包人的缘由造成逾期交付建立工程的，承包人应担当违约责任。假如由于逾期交付工程致使发包人的损失超过违约金的，发包人可请求对方赔偿，但不得超过承包人违约时预见或应当预见的因违背合同时可能造成损失。29.工程未阅历收，发包人提早用法或

17、擅自动用，因此而发生质量或其他问题，由发包人担当责任，但工程质量因承包人缘由造成的，由承包人负责。对造成质量问题双方都有过错的，应依据过错大小各自担当相应的民事责任。30.建筑工程开工验收合格后，承包人有先将工程及相关的资料交付给对方的义务。承包人因发包人未按商定支付工程款而回绝交付工程、致使发包人无法对开工的工程行使占有、用法和处分权利而发生的损失，由承包人担当。原：来源：合同的内容由于违背现行法律标准，违背社会公共利益，毫无疑问，该合同应依民法通那么第58条的规定，确认其无效。但是，内容违法的合同被确认无效后，合同无效的溯及力返还财产的效果是否适用呢？对于这一点，笔者认为应当区分对待，即将内容违法的合同区分为一般违法合同和严峻违法合同。一般地违背企业法人登记、市场、财政、金融等法律或政策，不管当事人是出于有意还是过失，均属于一般违法合同。对于一般违法合同，仍适用合同无效的溯及力。即当事人双