购销水泥合同

1、购销水泥合同 购销水泥合同1 供方：需方：根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，双方就水泥购销事项协商同意，特签订本合同，以资共同信守。一、 产品质量标准：按国标cb175-1999质量标准。二、 交货地点：麻章至遂溪路段三、 运费负担：供方负担四、 验收方法：数量验收按供方地磅单(国标三级误差±3)，双方签字为准。五、 货款结算方法：每200吨结算一次并付清当次货款，若每月用量不足200吨则每月结算一次，并付清当次货款;若需方不付清当次货款的，供方有权停止供应水泥，并限十天内需方付清供方货款。六、 违约责任：由经济合同法规定的人民法院仲裁。七、 其他特定条款：1、 供方供应的

2、水泥若不符合第一条质量标准(由湛江市产品质量检验所或广东省产品质量检验所检验结果为准)，则由供方承担由此发生的一切责任;2、 数量抽查由需方随机抽查，若不足量，以差额二十倍处罚，同时不足量的过磅费由供方支付;3、 需方提前十小时通知供方，如果供方不能及时供应水泥给需方时，每天处罚人民币伍仟元整(超过五小时按壹天计)。累计超过三天，需方可单方面解除合同，并追究供方的经济责任。特殊情况，供方应提前三天以书面形式通知需方，需方接到供方通知后可另外购买其它水泥，双方都不算违约。八、 本合同依法签订经供需双方签章后，即具有法律效力，供需双方应严格执行，任何一方不得擅自变更或解除。如因故需要变动，应经双方

3、依照规定协商一致，另立补充协议，任何一方不按规定履行合同，按经济合同法和国家有关的经济合同法规承担经济责任。九、 本合同一式四份，供需双方各执贰份。十、 本合同自双方签章后即生效，有效期限至需方该项工程结束为止。供方单位：(签章) 需方单位：(签章)法定代表人： 法定代表人： 经办人： 经办人：签订日期： 购销水泥合同2 1、甲方： 乙方：2、质量要求：乙方的生产加工必须符合国家的法律和法规，并提供相应的合法生产或销售文件。3、验收方式：应严格按甲方提供的水泥型号，经甲方验收合格方可。4、交货日期：20xx年4月7日。5、运输方式及费用：乙方负责将水泥运到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。6、

4、付款方式：，因甲方资金紧张，双方协商在20xx年付款。甲方承担乙方自购货之日起至支付水泥款期间所欠货款总价款 1%利息。7、发票形式：开具17增值税发票。8、解决合同纠纷方式：执行本合同发生争议，由双方友好协商解决，协商不 成，可向原告方所在地人民法院起诉。9、协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，传真件有效。甲方： 乙方：年月日： 购销水泥合同3 签订日期： 年 月 日甲方供货方： 乙方购买方：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。第一条 标的、数量、价款第二条 质量标准水泥质量应符合水泥国家gb175-20xx标准，

5、依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。第三条 运输交货方式：由甲方组织车辆运到乙方施工工地即： 乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。第四条 付款结算方式合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。第五条 合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第六条 本合同共

6、计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方： 乙方：年月日： 购销水泥合同4 经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下。一、数量、计量单位、单价、金额品 名 规 格 单 位 数 量 单价（元） 金额（元） 备 注 价金总额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋重合格率达到国家规范。四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结

7、算。五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货x年x月x日前提（供） x吨。其中 ：x吨。 吨。x年x月x日前提（供）x 吨。其中 ：x吨。 吨。x年x月x日前提（供） x吨。其中 ：x吨。 吨。x年x月x日前提x吨。其中：x吨。吨。甲方逾期提（收）货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。 购销水泥合同5 甲方(购方)：_地址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_乙方(销方)：_地址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品 名 规格 单位 数量 单价(元) 金额(元)备注价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾

8、元 角 分 ￥二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋重合格率达到国家规范。四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。六、付款办法和期限：1.甲方在_年_月_日前付定金_元;2.采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。_年_月_日前电汇_元;_年_月_日

9、前电汇_元;_年_月_日前电汇_元;_年_月_日前电汇_元。3.采取托收承付方式：按中国人民银行结算办法第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月_日_日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。七、违约责任：甲方责任：1.中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值_%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值_%的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额_ %的违约金。乙方责任：1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付_ %的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同

10、规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。八、本合同一式_份。经法定代表人签字后生效。有效期自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方：_代 表 人：_ 开户银行：_帐号：_ _年_月_日乙方：_代 表 人：_ 开户银行：_帐号：_ _年_月_日 购销水泥合同6 甲方（购方）：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_乙方（销方）：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价（元）单价（元）备注_金额总额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按

11、批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋重合格率达到国家规范。四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。五、甲乙双方必须按如下期限提（供）货：_年_月_日前提（供）_吨。其中：_吨，_吨。_年_月_日前提（供）_吨。其中：_吨，_吨。_年_月_日前提（供）_吨。其中：_吨，_吨。_年_月_日前提（供）_吨。其中：_吨，_吨。甲方逾期提（收）货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。六、付款办法和期限1甲方在

12、_年_月_日前付定金_元；2采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。_年_月_日前电汇_元；_年_月_日前电汇_元；_年_月_日前电汇_元；_年_月_日前电汇_元。3采取托收承付方式：按中国人民银行结算办法第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月_日_日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。七、违约责任甲方责任：1中途退货或违约拒收的，偿付退（或拒收）货部分货款总值_的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值_的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2逾期付款的。每天偿付逾期付款总额_ %的违约金。乙方责任：1不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5的违

13、约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付_ %的违约金。2所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。八、本合同一式_份。经法定代表人签字后生效。有效期自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年_月_日 _年_月_日 购销水泥合同7 供货方(甲方)：采购方(乙方)： 项 目 名 称: 合同签定地点: 合同签定日期:一、兹有乙方向甲方订购混凝土砌块一批，经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。二、订货内容：三、供方对质量负责的条件： 甲方将合格产品运至需方所在工地，随车提

14、供产品质量合格证(质保书)及性能检测报告。四、交(提)货地点、方式：供货时需乙方提前三天以电话或传真形式通知供方，由甲方负责送货至乙方工地，乙方派人签收。五、运输方式及费用负担： 公路运输，费用由甲方承担。六、产品数量的确认： 甲方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。乙方组织现场清点，以现场清点数量为准，并在甲方提供的送货清单上签字确认。七、验收标准、方法： 根据厂家提供的企业标准或国家相关标准进行验收。八、结算方式及时间： 每月5日结上月货款的100%。九、其他约定事项1、甲方提供相应的产品合格证等给施工单位，并委派供方技术负责人(姓名： 电话： )为需方及施工单位提供现场技术

15、服务。在施工中供方与需方及施工单位密切配合，保证工程施工进度。在施工中遇到技术问题应及时提供现场技术服务。甲方应与乙方密切配合，保证工程进度。2、甲方应对提供相应技术资料承担技术及经济法律责任。甲方提供生产许可证、产品合格证二、质量要求、技术标准： 产品质量必须符合现行国家标准。及性能检测报告等能确保验收一次性合格通过的相关技术资料。如有因产品质量问题导致的验收无法通过等事项，由甲方承担相应的经济及法律责任。3、本合同成立后，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量、价格，甲、乙双方均不得有异议。4、合同未尽事宜当事各方协商解决。5、合同有效期：自本合同签定之日起至合同履行完毕。十、本合同一式

16、贰份，甲乙双方各执壹份，合同签字盖章后生效。采购方(甲方)章： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号：供货方(乙方)章： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 购销水泥合同8 甲方（供应方）：xx乙方（采购方）：赵xx根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于 金寨流波新村建设 工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：际供货数量结算。注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间合肥市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。第二条 产品质量标准：甲方供应产品质量必须符合中华人民共

17、和国国标（gb175-20xx、gb1344-20xx）规定标准并满足该工程施工需要。第三条 交货方式：1、交货地点：甲方需将水泥运输至 金寨流波新村工地 。2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。3、供货时间：乙方指定人员（姓名： 徐建 身份证号码： 电话：电子邮箱： ）应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员（姓名： xx 电话： 身份证号码：电子邮箱：）。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。第四条 产品验收方法：1、数量验收：甲方交付水泥时，水

18、泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。2、质量验收：以甲方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据，甲方应将出售给乙方之水泥所属编号的水泥检验报告交付乙方存查。如乙方对水泥质量有异议，需在收货后25个日历天内提出，经双方共同取样（同一编号封存样）送检最终以安徽省建材质量检测站的检测报告为准。若确属甲方所供水泥质量问题，则由甲方承担检测费用若乙方未在25个日历天内提出质量异议，则视为甲方所提供的产品质量及数量均符合本合同所要求之标准。本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。第五条 货款结算及付款方式：1、结算方式：每月5号前，由

19、甲、乙双方对甲方上月供应货物的.数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。第六条 违约责任：1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一

20、天，乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。第七条 争议解决办法：若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。第八条 其它：1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。2、本合同自双方盖章之日起生效。3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：签订日期：年 月 日 购销水泥合同9 需货方： (以下简称甲方)供货方： (以下简称乙方)经甲乙双方充分协商，特订立本合同，双方必须严格履行。一、价格条款1、沙、石、水泥、石灰建筑用材料根据市场价格双方协定。附：河沙78元/方，本地沙70元/方，石灰370元/吨，砾石68元/方，水泥

21、依行情价进行调整。2、甲、乙双方不定期对材料行情了解，确需进行调整的可调整。3、若有市场原因导致材料价格上涨，乙方提前通知甲方。(如今年水泥行情变化剧烈，需有厂方涨价函，经甲方确认真实，乙方方可按上涨后价格实行。)4、价格表中未列出商品，甲乙双方根据市场正常协商定价。二、材料配送方式及运输方式1、乙方按要求将甲方所需材料运送到目的地时，乙方应请现场负责人验收、签字，且开具体相关送货单一式三份进行核对，甲方和现场负责人各一份，乙方一份。2、甲方所需材料均由乙方负责安排车辆运输，且运输过程中所发生材料损失、丢失，均由乙方负责，甲方不承担责任。三、质量标准1、沙、石要干净，不含泥沙，粗细要达到级配。

22、2、水泥要求：有出厂质量报告、合格证，达到所需标号。四、结算方式每月采取月结的方式结算，每个月月底乙方凭现场收货人签字确认的送货回单到公司对单，待公司确认无误后，次月初给予结算。合同期内必须保证所有材料款结清。五、甲方责任1、保证材料款及时到位，按期结算。2、甲方需乙方配送的材料尽可能提前通知乙方，给乙方提供充裕的时间安排配送工作。六、乙方的责任1、乙方保证按甲方限定的时间及时送货;2、若有材料不符合质量标准，乙方负责退货。七、合同期限本合同执行期限，从签定至本公司在建工程项目完工。八、本协议经双方代表签字盖章后即时生效，双方应严格执行，执行合同过程中如发生纠纷，双方应本着平等、互谅的原则协商解决，协商未果可提请法院判决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方单位(盖章)： 乙方负责人：负责人： 电话：电话： 日期：日期：签定地点： 购销水泥合同10 甲方(购方)：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_乙方(销方)：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分￥二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送