有关工程合同七篇_第1页
有关工程合同七篇_第2页
有关工程合同七篇_第3页
有关工程合同七篇_第4页
有关工程合同七篇_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、有关工程合同七篇 工程合同 篇1 接受劳务方(甲方):_提供劳务方(乙方):_依照中华人民共和国合同法和其他相关法律、法规的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、劳务承包工程范围及工作内容(见附表1)四、工期_年_月_日开工,_年_月_日竣工。五、承包劳务费用_元。(见附表1)六、乙方投入工种及人数_人。第二条 工程结算第一个月预支生活费,按当月实际进场人数每人100元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的经甲方和监理验收合格工程量结算,按比例扣除保修金(结款额度不超过已完成量的80%)。工程竣工验收合格后,予以结算。第三

2、条 工程质量甲方根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx和相关文件组织验收,乙方按照建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求,精心组织施工,保证工程质量,如因乙方施工原因造成质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。第四条 安全生产一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,检查发现问题,甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提

3、供的安全生产用品,乙方经检查方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,由乙方负全部责任。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽、工作服和电焊手套。三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负全部责任。第五条 生活管理一、乙方工人进场后,由甲方提供住宿,生活用品乙方自备,生活用液化气由甲方按定量提供。二、生活需用之食物,由乙方自理。乙方工人如有疾病,医疗费用由乙方负责。第六条 材料供应管理乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划,材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及

4、时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。第七条 施工机具及耗材一、乙方自备所有用到的工具和设备,保证使用需要。二、甲方提供电线并提供焊条、电锤头、锯片等消耗品。三、对甲方负责供应的用具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械,一台机械应配备一名操作工持有相关上岗证)。五、乙方自备所有水钻钻头,保证使用需要。第八条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织

5、施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的行为,甲方有权采取必要措施。三、承包劳务人员要保持相对稳定,出入施工现场要穿戴甲方提供的工作服,戴安全帽,不准合同外人员出入现场和住宿。第九条 违约责任一、乙方承包的劳务项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到以上约定验收标准,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙

6、方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按期保质保量完成工程内容,否则每逾期一天,应偿付给甲方按承包工程劳务费1%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。五、由于本合同为包总量合同,除甲方原因外的各种原因造成的怠工和一些不可预见的5个工日以下的怠工,由乙方承担其费用。第十条 附则一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。二、本合同一式 两 份,甲乙双方各执一份。三、双方商定的其他条款:第十一

7、条 合同附件及有效期一、合同附件:1.附表1;2.安全协议二、本合同自双方盖章(签)之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。接受劳务方:_年_月_日提供劳务方:_年_月_日 工程合同 篇2 甲方:乙方:依照中华人民共和国同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致同意,甲方将凯翔花园a区二期8# 9# 10# 11# 12# 13#楼的塑钢门窗、百叶窗制安工程由乙方承建施工。为明确双方权利和义务,签订合同如下:第一条、工程概况:一、工程名称:中空玻璃朔钢门、窗、百叶窗制做与安装。二、工程地点:咸安区金桂路凯翔花园工地。三、工

8、程内容:门、窗、百叶窗的制作、搬运、安装、载装玻璃、安装五金配件等,包括国家规范要求的全部工作内容。四、工程量:凯翔花园a区二期8#、9#、10#、11#、12#、13#、楼的塑钢门窗、百叶窗工程,总面积约平方米,竣工后实做实收结算五、施工工期:自签订合同之日起到五月十日乙方完成备料及加工,五月十一日起开始安装(进场时间乙方要及时与土建方沟通),六月十日之前安装完毕(如有特殊情况乙方应与现场监理、甲方沟通同意后方可顺延工期),在加工期间甲方、监理要到现场检查(时间待定),半成品进场后乙方向监理申报组织破坏性检查,由于乙方原因导致无法施工,乙方每拖延一天,乙方按工程结算价款的千分之一支付给甲方;

9、停工超过10天,乙方应无条件退场,所投入的工程材料及余款均不予结算,作为赔偿甲方的损失。第二条、承包方式:包工包料,包安全,即:含伤亡事故费用及法律责任,包质量、包机械设备、包环境保护、包施工费、包工程验收、包材料费、税费、土建配合费、性能检测费等各种费用均包含在合同造价内,实行一次性包干价,在本工程竣工验收合格时限之内,不管市场价格如何变动,均不调整。第三条、工程款计算及付款方式:一、计算标准:按总施工量实做实算,以窗框外沿尺寸为计算面积,以平方米为单位计算单价,具体尺寸按工程部制定的尺寸标准,门窗每边尺寸误差5mm,超出部分费用由乙方自行承担。二、单价:塑钢推拉塑钢门窗贰佰伍拾伍元整/平方

10、米(小写:255元/m2) , 平开门窗叁佰贰拾元整/平方米(小写:320元/ m2),塑钢百叶窗壹佰柒拾元整/平方米(小写:170元/平方米)。三、付款方式:1、乙方施工完成总工程量的40%时,甲方应付总工程款的20%给乙方。2、乙方施工完成总工程量的80%时,甲方应付总工程款的50%给乙方。3、乙方施工完成总工程量的100%时,甲方应付总工程款的80%给乙方。4、余下的20%工程款在工程验收合格后,乙方向甲方提供本工程款的全额建安发票(为咸宁市温泉开发区地税开具的建安发票),甲方在一个月内付清;留2%作为保修金,保修期一年,保修期从整个小区综合竣工验收合格之日起算。到期在乙方履行保修义务后

11、保修金返还乙方。在保修期间如因乙方的原因造成维修项目时,乙方接到甲方或物业的通知4个小时之内必须到达现场维修,如按时不到,物业有权另请他人维修,所产生的费用双倍从乙方的保修金中扣除。第四条、甲、乙双方必须做到:1、甲、乙双方都必须制定施工方案,商议后统一方案,并遵照执行。2、乙方应严格按照国家标准和现行规范进行施工。3、制作尺寸按图纸和标准图集及现场实际洞口尺寸,并将各型号门窗大样报建设单位工程部签字确认后方可施工。4、 乙方在该工程使用的所有材料及配件都必须将样品报送甲方工程部,经甲方和监理验收同样后方可使用,并将样品保存作为验收的依据。第五条、双方责任一、甲方:1、甲方工程部及现场监理共同

12、负责质量监督。2、负责组织乙方和设计单位、监理及土建施工单位进行现场交底。3、按合同条款向乙方支付工程款。4、向乙方提供工程所需施工图一套。二、乙方:1、按设计标准、图集、现场尺寸及甲方要求负责材料采购制作与安装。2、接受甲方代表、现场监理的检查与监督,确保工程质量。3、遵守甲方工地的规章制度生产,做到文明施工、安全生产,全额承担质量和安全事故所产生的一切经济费用与法律责任。4、在施工中,若技术监督局等政府有关部门例行相关检查,因法律法规对本合同所产生的一切费用由乙方负责。5、乙方所属施管人员,与甲方不存在任何关系。第六条、质量与验收一、质量等级:设计品种为白色中财牌塑钢系列,制安工艺要求达到

13、合格等级。二、原材料验收标准为:具体详附件一(甲方工程部提供的门、窗、百叶窗尺寸、规格、型材型号及要求)。三、内窗推拉安装应关闭严密,间隙均匀,开关灵活,框、扇方正,表面平整,缝隙填嵌饱满、密实、平滑、无裂缝,配件齐全,安装牢固、适用,保证防水、防渗,窗、门外延与墙体间必须满打泡沫剂。四、乙方制成的半成品和成品,必须经甲方和有关技监入员现场做破坏性抽查验收后,符合设计要求和本合同约定,方能进行窗框、窗扇安装。如破坏性抽查不合格,视乙方制成的半成品和成品均为不合格,在限期内全部返工修改,所产生费用均由乙方负责。五、窗框制作尺寸,一律以施工图纸、变更通知单、标准图集,门窗大样报建设方审定为准,并保

14、留该审定作为验收依据。六、验收方式,按国家标准结合设计要求和本合同约定验收。第七条、材料供应:一、材料由乙方自行采购,必须使用甲方指定的品牌。二、乙方采购的材料和配件必须有产品合格证及产品相关进场报验资料,经甲方与监理验收并书面签字同意方能使用,若乙方的原因致验收不合格而造成的所有损失由乙方承担,由此造成了甲方或土建施工方的所有损失均由乙方承担。第八条、其他条款:一、设计变更甲方须提前7个工作日通知乙方,如甲方未及时通知乙方造成的损失由甲方承担。二、乙方的施工、管理人员进入施工现场必须佩戴安全帽及劳保防护用品用具,严格遵守国家、湖北省安全法规和条例。三、双方协定,进场材料、半成品、成品保管由乙

15、方负责。四、如因乙方施工的原因造成渗水漏水将业主已装修好的房屋损坏时,乙方要负责金额赔偿。五、本工程乙方不得转让他人施工,如有发现,甲方有权单方终止合同执行,并拒付任何款项,乙方已安装的'所有工程及材料作为赔偿甲方,乙方在接到甲方书面通知之日起三日之内退出施工现场,不得有任何理由拒绝退场。1、未尽事宜,双方协商解决。2、本合同一式两份,甲乙双方各持壹份,签字盖章生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇3 合同编号:_年_月_日发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照中华人民共和国合同法、中华

16、人民共和国建筑法及其有关法律,法规,遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则,双方就_装修工程等事项,协商一致,达成以下共识:按照中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计,施工企业管理规定的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称:_。2、工程地点:_。3、承包范围:_。4、承包方式:施工承包,包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。5、工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。6、工程质量:7、合同价(人民币大写):_元整。二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部

17、分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳

18、等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。四、材料的提供1、由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。2、由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格

19、有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。五、关于工程质量的约定1、本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程、住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后三日支付_元整,工程进度过半支付_元整,工程完工支付_元整,剩余款项_元于工程完工后三个月支付。2、本合同价款以双方确认为结算依据,具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分

20、项工程所需的全部费用,包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认),其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价,不因任何因素而调整。4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时,在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整,变更增加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的,以类似项目单价为基础,按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目,乙方按预算计价原则重新编制综合单价

21、,按甲方审核确认后之单价结算。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。七、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。八、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日

22、期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。九、有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。十、违约责任1、双方约定工期顺延的情况除非遇到不可抗力,否则工期不得顺延,若遇不可抗力,

23、工期顺延问题,由双方另行商定。不可抗力指战争、瘟疫、水涝、地震、破坏性的暴风雨雪,周计8小时以上的停水、停电。必须由甲方签字确认方可延长工期。2、由于施工现场不能满足要求施工,经甲方签字确认后,工期可以相应顺延。3、由于甲方付款不及时造成的工期延误不能正常施工,工期可以相应顺延。4、总工期每延迟一天,按1000元由乙方承担违约金,超过一个月后乙方每天按总价千分之五承担违约金。十一、争议的解决本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_种方式解决:(1)依法向_人民法院提请诉讼。(2)提交_仲裁委员会仲裁。十二、合同的生效:本合同经甲乙双方签字盖章之

24、日起生效。十三、合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;副本_份,甲方_份,乙方_份。甲方(签章):委托代理人:联系电话:_年_月_日乙方(签章):法定代表人:联系电话:_年_月_日 工程合同 篇4 甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)甲、乙双方按中华人民共和国经济合同法等法规的规定,并按照本工程具体情况,订立本合同。第一条:工程项目概况工程名称:工程地点:施工范围:第二条:本工程于年月日开工(开工日期以业主书面通知为准) 月第三条:承包形式:包工、包料第四条:乙方按甲方确认的关于本工程的设计图纸说明施工。1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误

25、致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。3、苗木成活率达到95%。4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。第五条:工程内容及价格第六条:工程款支付方式(1)甲方应在预定开工日期前 个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%。(4)工程结算

26、总款额的5%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。(5)以上付款的方式均以 支付。第七条:甲方的责任1、提供三通一平施工场地(现场已具备条件),按时向乙方支付各项工程款。2、协调乙方所需临时场及材料堆场,水、电源的供给。3、甲方将派为现场代表,负责合同履行,并对工程质量进行监督检查,及时办理验收签证。并做好现场各项施工队协调工作。第八条:乙方责任1、严格按照施工及施工说明进行施工,确保工程质量,按甲方规定的时间如期完工交付。2、如果树林种植期间,需要换种植的话,甲方提供

27、土源并运输到位,费用甲方用理,乙方负责种植。3、在交工前应负责保管,并清理好现场。4、严格服从现场甲方代表及监理公司管理。第九条:保养期1、苗木保养期为 个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。第十条:本合同未尽之处,参照示本gf-1999-0201通用条款。第十一条:本合同一式肆份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执贰份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_

28、法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇5 编号:_发包人:_承包人:_分包工程名称:_施工地址:_区(县)xx市建设委员会二0_年印制发包人(全称):_承包人(全称):_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称:_1.2工程概况:_1.3分包工作内容:_范围包括:_1.4工程监理单位(全称):_第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_名。第三条合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。

29、第四条合同价款4.1合同价款为:_元(人民币)大写:_元4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划""):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:()4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:定额工资单价为:瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中,地上结构:_元/;地

30、下结构:_元/;初装修:_元/;水电:_元/;_;_;分项工程承包:外墙面砖:_元/;屋面防水:_元/;水磨石地面:_元/;水泥砂浆:_元/;内墙普通抹灰:_元/;_;_;_。()4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)()4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3对合同价款内容的明确:_第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料:5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人根据发包人下

31、达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算:5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付:5.3.1合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。5.3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80,余款在发包

32、人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“xx市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。6.2重大伤亡及其他安全事故处理:6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急

33、措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。6.2.2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_。第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即

34、向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。7.4对本工程的质量标准,双方约定如下:_。第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;设计变更和工程量增加;发包

35、人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定

36、:第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:_。第十条材料机具供应10.1本工程由发包人提供的机械设备为:_承包人自备的工具为:_双方确认防护用具由_承担。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与

37、发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。10.4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_第十一条文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2负责于_年_月_

38、日提供施工图纸_套,提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为_,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_有现场签认用工

39、、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。133在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_,服从发包人的统筹安排,统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具

40、书面通知,并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理

41、书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当

42、在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工

43、期,其工料损失概由承包人承担。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”):1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向_人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具

44、有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效 工程合同 篇6 建设单位:_,以下简称甲方;设计单位:_,以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_。二、甲方义务1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得

45、复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_年_月_日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份。2、乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参

46、加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金(甲方可在设计费中扣除)。3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。六、其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有

47、未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。建设单位(甲方)(盖章):_ 设计单位(乙方)(盖章):_代表人(签字):_ 代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日签订地点:_ 签订地点:_ 工程合同 篇7 合同编号: 签定地点:浙江杭州甲方:杭州xxxx药业有限公司乙方:xxxxxx依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国药品管理法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就杭州xxxx药业有限公司暖通洁净空调自控工程,经协商一致,订立本合同书。一、项目概况项目名称:杭州xxxx药业有限公司暖通空调自控工程项目地点:杭州市余杭经济技术开发区项目内容:暖通空调自控工程(综合车间1、综合车间2、前处理车间三个单体现场与中央控制室控制,质检楼独立单独控制)合同附件:1、江森自控公司的销售代理授权委托书2、乙方为甲方提供的控制点位表3、设备清单4、控制系统图5、平面布线图二、项目实施概况1、完成洁净空调自动化控制平台设计。2、自控范围:详见合同附件,自控点数约为1431个。3、建立车间空调控制系统;设计中央控制室;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论