建筑合同十篇_第1页
建筑合同十篇_第2页
建筑合同十篇_第3页
建筑合同十篇_第4页
建筑合同十篇_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、建筑合同十篇 建筑合同 篇1 工程名称:_发包人名称:_承包人名称:_合同编号:_粘贴印花税票处根据京国土房管房字20xx767号文规定,本合同文本(甲种本)适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的,已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装;按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等,以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程,但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。第一部分协议书发包人(全称):_承包人(全称):_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规

2、,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_工程地点:_资金来源:_工程内容及性质:_工程立项批准文号:_群体工程应附承包人承揽工程项日一览表(附件一)二、工程承包范围及方式承包范围:_承包方式:_三、合同工期开工日期:_竣工日期:_合同工期总日历天数:_天。四、质量标准工程质量标准:_五、合同价款¥_元金额大写:_元(人民币)六、合同文件的组成本合同组成文件包括:( )本合同协议书( )中标通知书( )投标书及其附件( )本合同合同条款( )标准、规范及有关技术文件( )图纸及作法说明( )工程量清单( )工程报

3、价单或预算书双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分合同条款分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_双方约定本合同自_生效。发包人:(公章)_承包人:(公章)_住所:_住所:_法定代表人:_法定代表人:_委托代理人:_委托代理人:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户行:_开户行:_账号:_账号:_邮政编码:_邮政编码:_第二部

4、分合同条款一、词语定义及合同文件第1条 词语定义下列词语除双方另有约定、补充、修改外,应具有本条所赋予的定义:11 合同条款:指发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款。12 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。13 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。14 项目经理:指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。15 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。16 监理单

5、位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。17 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。18 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。19 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。110 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。111 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。112 工期:指发包人承包人

6、在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。113 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。114 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。115 图纸及作法说明:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。116 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 建筑合同 篇2 甲方:乙方:甲方因工程需要,委托乙方负责运送沙子至甲方指定料场;甲、乙双

7、方本着自愿及平等互利的原则,根据中华人民共和国合同法和相关法律规定,经过充分协商,达成如下协议:一、 货物质量 乙方运送给甲方的沙子等材料,质量应符合现行国家建筑材料质量验收标准,凡是经甲方及有关部门抽验不合格的产品,甲方有权拒绝收货。二、交货方式1、接到甲方供货通知,乙方应及时按要求供货以保障甲方的正常施工。若所供沙子等材料不符合要求或无法保障正常施工,甲方有权拒绝收货并采取其他供货方式2、甲方验收货物后,应向乙方开具收料单作为收货依据。三、货款支付方式1、货款支付方式为人民币结算。2、自甲方接收到沙子等材料并验收合格后,一个月内乙方凭甲方所出具的收料单与甲方进行对账,对账结果作为结算依据;

8、超时未进行对帐的收料单视为作废。3、根据甲乙双方认可的结算依据,甲方在两个月后首付给乙方50%运费,剩余部分在本工程竣工综合验收后两个月内结清。四、安全责任约定事项 为了明确运输涉及的人身、财产、设备等方面安全责任,杜绝违规超载、违章操作等安全事故发生。乙方必须自行负责供货车辆(拖拉机)、人员、沙石、桥涵等方面的相关安全事务和责任,甲方一概不承担任何供货运输过程中的安全事故责任。五、争议的解决方式 本协议在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成可以向工程所在地(或甲方所在地)人民法院提起诉讼。六、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效。八、本协议一式两份,双方当事人各执一份。甲方签

9、字:乙方签字:日期: 建筑合同 篇3 甲方(雇主):代表人:住址:乙方(雇员):住址:依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_工程劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、劳务期限:甲乙双方约定,本合同的劳务期限从_年_月_日起到_年_月_日止,总日历天数_天。二、甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工

10、作联系,协调现场工作关系。3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。三、乙方责任和义务1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够

11、的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失

12、及各种罚款。6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。四、环境保护、安全生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对

13、现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。3、发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。5、加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避

14、免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。五、材料、设备供应与管理1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划需要向乙方提供。2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_比例分成。六、结算办法及付款方式1、每月_日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,甲方委托_银行转账支付到乙方账户。

15、2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%,余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。七、施工验收1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。2、竣工验收时,业主、监理

16、等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。3、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。八、工程保修1、保修范围是乙方承包的'范围,保修期从竣工之日起计算_年。2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。九、保险责任1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。2、保险事

17、故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。十、违约责任1、甲乙双方任何一方违反本合同的规定,给对方造成损失的,均应赔偿,赔偿额视具体情况确定。2、因对方违约导致合同无法继续履行的,守约方可要求违约方支付_元违约金。十一、争议解决1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;协商不成的,双方可向合同签订所在地劳动仲裁机构申请仲裁,对仲裁结果不服的可向合同履行地的人民法院起诉。2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同。(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受。(3)仲裁机构要求停止

18、合同工作。(4)法院要求停止合同工作。十二、附则1、本合同自双方代表签字后生效,自双方义务履行完毕后失效。本合同一式_份,甲方_份;乙方_份。2、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。甲方:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日乙方:联系方式:合同签订地:合同履行地:签订时间:_年_月_日 建筑合同 篇4 发包方(甲方):承包方(乙方):一、承包事项: 平顶山飞宇国际汽贸城 9#楼及室外管网道路 工程技术资料二、承包方式:1平米包干,元/m2,总建筑面积为: 6700 m2,价款为: 10050.00 元。大写: 一万零伍拾元 。2室外管网定价包干 价款为:

19、 ( )。3合计:合同总价款为:(大写:)。三、合同工期:合同工期为20xx年 9 月 28 日至 20xx年 4 月 28 日。四、付款方式1甲方每月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写: 两千元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费,乙方保留停止工作和解除合同的权力。2如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费 20xx.00 (大写: 两千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月计算,15天以上的按全月计算。五、承包范围:工程技术资料的填写、

20、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。六、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。七、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步

21、。分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:年月日: 建筑合同 篇5 借款单位:_ 法定代表人:_ 职务:_ 地址:_ 邮码:_ 电话:_ 贷款单位:_ 法定代表人:_借款单位:_法定代表人:_职务:_地址:_邮码:_电话:_贷款单位:_法定代表人:_职务:_地址:_邮码:_电话:_保证单位:_法定代表人:_职务:_地址:_邮码:_电话:_根据中华人民共和国合同法的规定,借款方为保证施工生产正常进行,向贷款方申请

22、建筑企业流动资金贷款,经贷款方审查同意发放,为明确各方权责,特签订本合同共同遵守。第一条 本合同规定_ 年贷款额为人民币(大写)_ 万元,用于_ 。第二条 借款方和贷款方必须共同遵守贷款办法,有关贷款事项按办法规定办理。第三条 贷款自支用之日起,按实际支用数计收利息,利率为月息_ ,超计划贷款的超过部分利率为月息_ ,逾期贷款加计利息20%,挪用贷款挪用部分加罚利息50%。第四条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金,贷款方如因工作差错贻误用款,以致借款方遭受损失时,应按直接经济损失,由贷款方负责赔偿。第五条 贷款方有权检查贷款使用情况。检查时,借款方对调阅有关文件、帐册、凭证和报表,查核物资库

23、存和施工生产情况等,必须给予方便。第六条 借款方如违反合同和贷款办法的规定,贷款方有权停止贷款,提前收回部分或全部贷款。第七条 担保方对借款方归还贷款本息承担责任,如果借款方未按期清偿贷款本息时,担保方应在接到贷款方还款通知后一个月内负责归还。第八条 本合同有效期:自_年_月_日起,至_年_月_日为止。本合同正本一式三份,签章各方各执一份。借款方:(盖章)_代表人_贷款方:(盖章)_代表人_担保方:(盖章)_代表人_年_月_日 建筑合同 篇6 总包方:_(以下简称甲方)分包方:_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、城乡建设部建筑安装工程总分包实施办法和×

24、;×市人民政府1984×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程编号:_施工许可证号:_营业执照号:_四、分包工程范围及工程量(附预算书)五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。六、分包工程人工费用 元。七、乙方投入工种及人数 人。第二条 工程结算按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结算(幅度不超过已完成量的80%),工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评

25、定标准进行技术交底和组织验收,乙方根据施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做到安全交底,提出明确安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘扦套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。三、

26、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。第六条 分包工程人工费单价一、单位工程分包,每预算工日为 元。实行单方平米人工费包干,每平方米 元。二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包

27、干每平米 元。三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。四、清工每日为 元。五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为 元。六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。八、分包工程费用明细表(一-七项均可列表)。第七条 材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。第八条

28、 施工机具一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。二、手持操作工具,由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。第九条 现场管理一、甲、乙方人员严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁俞拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要

29、措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。第十条 违约责任一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。甲方:乙方:年月日年月日 建筑合同 篇7 合同编号:_工程名称(以单位工程为准):_发包方:(甲方)_承

30、包方:(乙方)_施工合同编号:_交付竣工工程日期:_年_月_日发包方(用户)名称:_工程名称:_本工程在保修期内如发生施工质量问题,工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。一、保修期限自工程竣工验收并取得建设工程质量合格证书之日起计算。1民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年,其中屋面防水工程为三年;2建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;3建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;4室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;5其他特殊要求的工程,其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。二、保修项目内容及范围1屋面漏雨;2烟道、排气孔道、风道不通

31、;3室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水;4内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落,墙面浆活起碱脱皮;5门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;6厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;7外墙板漏水,阳台积水;8水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;9室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热,电器、电线漏电,照明灯具坠落;10室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;11钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求;12因施工单位造成的其他质量问题。三、保修责任施工单位自接到建设工程质 量修理通知书(式样附后)之日起,必须在两周内到达现场与建设单位共

32、同明确责任方,商议返修内容。属施工单位责任的,如施工单位未能按期到达现场,建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时,建设单位有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由原施工单位承担。四、保修抵押金1保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算,由承包方向发包方支付保修抵押金。其中:(1)承包一般建安工程200万元以内的,按20计算;200万元(不含200万元)至500万元的,按15计算;500万元以上(不含500万元)的,按10计算。(2)单独承包装饰工程,按10计算。2本工程保修抵押金为_元。金额大写:_。五、保修抵押金返还工程保修期

33、满,发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。1承包一般建安工程,保修期满一年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80为_元。保修期满三年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。2单独承包装饰工程,保修期满一年,返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。六、争议甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:第一种争议解决方式:向_仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式:向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。七、合同生效与终止1本合同自订立之日起生效。2工程保修期满,发包方按规定向承包

34、方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告终止。八、合同份数1本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。2本合同副本_份,由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。九、工程质量出现永久性缺陷的,应 按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。十、属于设计原因造成的质量缺陷,应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。十一、双方议定的其他事项:_ 建筑合同 篇8 甲方:乙方:现根据国家相关法律、法规等规定,为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本农村建筑包工合同.第一条 工程项目一、工程名

35、称:二、工程地点:第二条 工程承包内容和单价1、工程施工面积: 按实际面积算,使用防火保温隔热材料。2、单价:外墙按 元/ m2含材料款,其它项目见清单.3、工程概算总价 元(结算时按实际工作量结算为准)。第三条 施工搭架材料和搭架费用,由甲方无偿提供。第四条 外墙施工工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。外墙施工时如受天气等影响造成的拖延时间,工期则顺期延长.第五条 工程价款的支付与结算方式1、工程款支付方式:本农村建筑包工合同签订后 日内,甲方支付农村建筑包工合同总价的 备料款,即人民币 元。在施工过程中,工程完成 再付 工程款,即人民币 元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程验收后

36、 日内全部付清。2、结算方式:工程验收后须按验收单实际数量和农村建筑包工合同约定的单价进行工程决算,甲乙双方共同办理结算手续,结算完毕,当日内全部付清工程款。若甲方无法在约定时间内付清工程款,甲方应按被拖欠额每日5的违约金支付给乙方。第六条 违约责任甲方的责任:1、未能按照农村建筑包工合同约定履行责任,造成乙方损失的;2、工程中途停建、缓建造成乙方停工、停产损失的;3、不按农村建筑包工合同约定给付工程款的。乙方的责任:1、工程质量按国家相关标准实行,如有不符合农村建筑包工合同规定的;2、工程不能按农村建筑包工合同规定如期交付使用的。甲方有权拒付工程款.3、三年质量保证,如出现质量问题,无偿维修

37、。(人为因素、不可抗拒因素除外) 农村建筑包工合同违约的解决办法:违反农村建筑包工合同规定,双方应本着友好的态度协商解决,协商不成时任何一方均可向辖区人民法院起诉。第七条 施工中如顶面、墙面偏差超过30mm,甲方应按现场实际工程量协商补给乙方: 。第八条 完工后甲方如需要清理工保洁,甲方应加工程保洁款每m2 按建筑面积计算。第九条 其它 本农村建筑包工合同一式贰份,甲方双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。本农村建筑包工合同未尽事宜,可另行协商订立补充农村建筑包工合同,与本农村建筑包工合同具有同等法律效力。公司地址:联系电话:甲方(签字): 乙方(签字):日期: 年 月 日 日期: 年 月

38、日 建筑合同 篇9 招标编号( )甲方(建设单位):乙方(施工单位):遵照建设工程施工招标投标监督管理规定要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。一、工程项目的综合说明1、名称:2、地址:3、规模:4、结构及层数:5、发包方式:6、发包范围:7、年月天。8、质量要求。二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:人民币: 元(大写: )人民币: 元(大写: )2、价格计算依据:(1)标定的定额为:(2)标定的取费标准:(3)政策性调价文件截止日期:三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据:对材料质量的要求:四、

39、工程款支付方式1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。4、施工期允许调整的内容和依据:五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。六、工程保修本工程保修

40、按建设工程质量管理规定执行。七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:1、由仲裁委员会仲裁;2、向 人民法院起诉。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人(签字): 代表人(签字): 电话: 电话:签约日期:签约地点: 建筑合同 篇10 发包方(以下称“甲方”): 承包方(以下称“乙方”):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,为明确甲、乙双方在施

41、工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称:xxx工程; 备注:详见漏水布置图;2、工程地点:xx;3、承包形式:包工包料;4、施工范围:±0.000以下地下室(包括人行道、车道出入口等)的所有部位,严格按照所附堵漏方案执行;5、质量等级:保修期内无一漏水,且符合国家和行业规定的“合格”标准。第二条 工程价款、结算及付款方式1、经甲、乙双方核定,本工程合同含税包干价为人民币115000 元(大写:壹拾壹万伍仟元 )。上述价款为一次性风险包干固定总价,任何政策性因素和市场因素均不调整包干价;2、甲、乙双方同意按以下方式支付本合同价款:(1)合同签订后5个工作日内,甲方预付乙方30%预付款人民币34500元(大写:叁万肆仟伍佰元),乙方必须在收到甲方预付款后的5个工作日内组织工程队进场施工;(2)工程维修完工验收合格且乙方提报一份完整的维修记录给甲方审核通过后,甲方应在5个工作日内支付工程款的30%,即人民币34500元(大写:叁万肆仟伍佰元);(3)余下40%质保金46000元(大写:肆万陆仟元),待工程验收合格6个月后,经业主和甲方确认地下室无一渗漏后的7个工作日内付清。(4)每次付款前,乙方应提供真实、合法、有效的增值税专用发票给甲方;3、甲方以转账的方式支付本工程款,乙方指定账号如下:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论