关于施工合同模板7篇

1、关于施工合同模板7篇 施工合同 篇1 甲方:乙方:甲方将 公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据中华人民共和国民法通则中华人民共和国合同法及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议:一、协议内容段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。二、委托单价热熔型涂料1.6mm标线委托给乙方单价为 元/,热熔型涂料mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为 元/。各项具体单价见下表:项目号 细目名称 单位 数量 单价 合价以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装

2、以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。三、计量方法按广东 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。四、质量要求1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、路面标线涂料(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。a.路面标线所选材料应符合路面标线涂料(jt/t280-xx)的规定。b.玻璃珠的性能应符合路面标线用玻璃珠(jt/t466-xx)的有关规定。c.路面标线的

3、色度性能应符合安全色(gb2893-xx)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-xx图1中规定的范围。2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。五、工程款支付工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),控制月支付的90%,剩余5%工程款待交工验收合格后再支付,另外

4、5%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。六、工期要求1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。2、乙方从开始进场到xx年8月6日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。七、甲方责任1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。2、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。3、甲方督促乙方遵守国家和地方的法律、法规和各项规章制度。八、乙方责任1、乙方必须具备充足的施工人员、技术人员。2、进场人员必须有合法证件(身份证),并将身份证复印件及时提交给甲方有关部门备案。3、严格执

5、行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。4、服从业主、甲方的统一管理,遵章守法,如有违者送交当地公安机关处理。5、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。九、安全要求1、在施工中严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从甲方安全管理和遵守各项安全规章制度。2、做好班组安全教育严格执行周一安全活动,并做好安全记录。3、施工中一经发现安全事故隐患应及时处理、重大事故要及时上报、同时做好记录。4、所有施工及管理人员上工地时须穿反光背心。所有施工段落必须按项目部和相关单位(路政、交警)的有关要求进行科学合理的交通组织,避免人

6、身伤亡事故的发生。5、施工中如有违反安全操作规程、违章指挥、不能做好各项有效的安全预防措施,所发生任何伤亡事故,一切后果由乙方自负,甲方概不负责。6、施工中如有违反安全管理、违章作业,甲方视情节轻重处以500-xx元/人次罚款。十、文明施工1、施工班组要保持自身纯洁、不得窝藏有犯罪嫌疑人员、违反计划生育人员,不许有、酗酒、打架斗殴等违法行为,否则罚款xx-5000元/人次。2、材料机具堆放整齐,分类存放、做到工完场清。3、严禁随地大小便、倒垃圾和剩饭剩菜,公共场所必须保持清洁,并定期组织检查。4、要爱护树木,严禁带火火上山,在山上烧火。5、对有不文明施工或有害文明施工的行为,甲方现场管理人员有

7、权责令整改,若不听劝告罚款100-500元/人次。十一、其他1、施工中各班组要紧密配合,相互支持,团结协作,发现问题及时向值班人员汇报,并协助配合解决。2、无论乙方任何人员,任何原因和理由,决不允许出现打架斗殴行为,否则造成的一切后果由乙方负责,并责令乙方退场,取消产值,不予支付任何工资。3、在确定乙方因施工能力、技术、质量问题不符合施工要求或中途无故停工,进度缓慢拖延工期,管理混乱,甲方有权终止合同,同时不予结算,后果均由乙方负责。本协议一式肆份,双方各执两份,签字后生效。本协议有效期至工程款结清自行失效,本协议未尽事宜,双方协商解决。合同签订地:广州清远市附件:招标文件补充基础规范6-39

8、、6-40、6-41页甲方代表(签字): 日期:乙方负责人(签字): 日期: 施工合同 篇2 发包方：承包方：为明确甲乙双方在燃气管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照中华人民共和国建筑法和gf19990201建设工程施工合同通用条款以及当地燃气管理条例等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。一、承包范围：工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管网、楼栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。工程地点：地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。工程量：1、造价在1.5亿人民币左右分期建造，以

9、实际工程量结算为准；2、取费标准按湖北最新安装定额取费，结合现行市场。二、承包方式包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担三、结算方式：室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工

10、作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。四、开工、竣工时间：开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订二0xx年11月16日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。五、工程规范：按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区燃气管理条例和最新规定执行。1、城市燃气设计规范gb5002820xx2、建筑设计防火规范gb5001620xx3、高层民用建筑设计防火规范（20xx年版）gb5004519954、建筑物防雷设计规范（20xx年版）gb5005719945、城市燃气

11、输配工程施工及检验规定cjj3320xx6、工业金属管道工程施工及验收规范。金属管道篇gb5023519977、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准gb5023619988、埋地钢制管道石油沥青防涂层技术标准sytj1819849、压力容器安全技术监察规程技监局锅字1999154号10、聚乙烯燃气管道工程技术规程cjj63199511、燃气用埋地聚乙烯管材gb1588.1199512、燃气用埋地聚乙烯管件gb1558.2199513、输送流体用无缝钢管gb/t81631999六、工程返工：1、凡乙方在施工过程中向甲方提出疑问。报表、施工组织设计方案隐蔽工程记录，修改图纸申请报告及工程特殊保

12、护措施需以书面形式交给甲方。甲方必须在四十八小时内给予答复或批准。2、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。3、甲方安排乙方每一小区施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在四十八小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因、乙方中途停工，乙方应在四十八小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失、（经济损失的范围及计算方法，由于乙方原因造成甲方停工，乙方应赔偿甲方以每户每天人民币伍元计算，由于甲方原因造成乙方停工，甲方应赔偿乙方以现场直接发生的人工费，机械设备台班费为依据，国家定额标准）

13、。工期相继顺延。4、有全新技术（pe管、管件）使用按设计达标，乙方服从甲方，如国家没有标准，按当时pe管材企业施工标准进行计取，甲方按pe管材企业厂家能提供的技术资料和机械设备给乙方使用，其费用按国家标准计取。七、工程验收：1、乙方在按图纸施工完结毕后，应向甲方申报验审，甲方必须在三日内组织有关部门验收。如无正当理由，逾期不组织有关部门验收，超过七天还不能验收，乙方是为验收合格。2、由于设计原因不合格，甲方负责修改设计，乙方按新的施工图纸重新安装，甲方承担乙方原安装及拆除和重新安装的费用。工期顺延。3、验收合格后、记录自行生效。七个工作日内，乙方可办理竣工手续，十五日内把有关的竣工报告和质量验

14、收报告等资料及竣工验收图纸全部交给甲方，甲方应予签字认可。竣工图原则上在原施工图上完善，若需新绘，费用由甲方承担。八、付款方式：1、甲方通知乙方进场的同时。乙方向甲方交纳100万材料保证金，甲方提供300材料，以后按月实际进度的80%，付止90%，留下10%，待工程验收合格后，再支付5%，留下5%作为质保金，保修期半年，如无质量问题，一次性退还乙方。2、单项工程，形象进度，每月二十六号报形象进度表，经甲方审定后，次月五日前支付工程进度款，一月内完工的小区则一次结清工程款（竣工验收合格柒天内）。在施工中、在甲方现有的情况下，可相应提供部分主材，设备，配件，并作为单项工程乙方材料款不足补充，使工程

15、顺利完工。九、违约责任：1、甲方不能及时给出指令、确认、批准，不按合同履行自己的义务，支付款项及发生其他合同无法履行的行为，视为违约，并承担违约责任，（违约金原则上执行国家相关规定）合同终止。2、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任（违约金原则上执行国家相关规定）合同终止。3、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。4、任何一方书面提出违约，被指出违约方需在七天内予以答复，不于答复是为认可。十、其它事项：1、甲方向乙方下达进场通知时，甲方应向乙方提供完整的施工图，甲方组织有关部门向乙方进行技术交底，乙方应编

16、制施工组织计划方案及单项工程预算进度表，经甲方审定后方能实施。2、在施工现场，甲方管理人员，甲方应出具全权代表，（指挥长、监理、工程师）的职责范围，并以书面形式通知乙方，使工程建设能协调顺利进行。3、乙方管理人员和涉及压力管道施工人员，必须持证上岗，随时接受当地职能部门及甲方人员的检查。十一、补充说明：1、在施工中无论发生何等事故。但事故出现时，不管是何种原因，在事故现场的当事人均因积极提供必要条件组织抢救，待施救完毕后再追究事故责任的原因。由于乙方的原因造成的事故由乙方承担全部责任。由于甲方的原因造成的事故由甲方承担全部责任。2、如老楼与新楼图纸变更，需拆除重新安装，甲方应按乙方正常发生工程

17、量及机械台班费支付给乙方。如在四十八小时内尚未完善，甲方应向乙方赔偿直接发生经济损失。3、乙方接到甲方进场通知柒日内必须进场，如不能进场，甲方视为乙方自动放弃，并作违约论处。4、施工企业的工程规费、计取标准按中华人民共和国建设工程工程量清单规范及建设部、财政部关于印发【建设安装工程费用项目组成】的通知和地方有关规定执行。5、施工合同和补充协议的文件词语文字如有不足，法律依据内涵解释标准不全，应按建设部颁布的建设工程施工合同印发的47条规定精神，双方协商补充执行。任何一方都应严格执行施工合同及补充协议中的每一条款，补充协议与合同有同样法律效力。6、合同签订后，甲乙双方议定可在20xx年11月16

18、日准时进场并开出进场通知书，乙方同意七日内不交款此合同自动作废，乙方向当地劳动仲裁部门交纳100万的劳动保障金，乙方同意11月16日前向甲方交纳材料金100万，并在施工后三个月内无条件返还，另向甲方交纳材料押金100万元，之后在放款甲方逐步返还。7、甲、乙双方发生争执时，双方协商解决，如不能协商解决，交由施工所在地的仲裁委员会进行仲裁。十二、本合同和补充合同，协议视为合同附件，有同等法律效力。双方都应执行国家及当地的法律法规。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执壹份。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 施工合同 篇

19、3 委托方（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方）：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程地址：_二、工程内容：详见合同附件一。三、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。四、工程工期：1、开工日期： 年 月 日，（以乙方工人开工算起）。2、竣工日期： 年 月 日，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。五、工程总造价： 万 仟 百 拾 元。六、甲方的权利和义务：甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方采

20、购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。甲方应配合乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行

21、检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。九、工程施工及验收标准：附件二十、付款方式：1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%，即_。3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即_。4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即_。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。十一、饰后保修承诺：乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期

22、间自工程竣工验收之日起，为期2年。保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。十二、违约责任：合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。甲

23、方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1支付给乙方。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。十四、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。甲方： 乙方：身份证号码： 代表：联系方式： 联系方式：签订日期： 签订日期： 施工合同 篇4 发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合

24、同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。一、工程概况1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和

25、费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。2、质量检查：五、解决争议的办法1 起诉讼

26、。(1)调解要求停止施工，且为双方接受。(2)、法院要求停止施工。六、违约1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。七、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终

27、止。八、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇5 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程名称：环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点：环山中学宿舍楼和厨房后三、工程内容：护坡总体积为30.89m;护坡总投资13900元。宿舍后圳护坡长：42.2m宽0.3m高0.8 m = 10.13 m3宿舍后圳边：

28、长42.2m宽0.5m高0.24m = 5.06m3厨房后圳边：长38.4m宽0.5m高0.3m = 5.76m3厨房后圳护坡：长38.4m宽0.3m高0.8m = 9.22m3伸进土中加宽脚：长0.3m宽0.15m高0.8m20个 = 0.72m30.89 m3450元/ m3=13900元四、合同工期1、经双方协商确定工作日为20天，自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，￥13900.00元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、

29、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后90日内全部支付。六、甲方义务1、 按时向承包人拨付工程款。2、 工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持

30、上岗证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。八、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额

31、千分之五的违约金;逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方： 乙方：年月日： 施工合同 篇6 甲方：乙方：就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：1、 乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）2、 维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。3、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、 在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承