推荐施工合同范文集合六篇

1、推荐施工合同范文集合六篇 施工合同 篇1 发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、 工程名称：第二条、 工程地点：第三条、 工程内容：1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料

2、。打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（ 元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟

3、一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款xx元。第五条、付款方式：（一） 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。（二） 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款

4、方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由

5、乙方负责。第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办

6、理和承担，乙方负责提供有关资料。第八条、乙方责任：1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。第九条、注意事项;1、乙方按桩基础施工图

7、及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程

8、款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法人代表签名： 法人代表签名：委托代理人签名： 委托代理人签名：合同签定日期： 年 月 日 施工合同 篇2 甲方(承租方)乙方(出租方)乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方使用与保管。根据中华人民共和国合同法及相关规定，为明确甲、乙双方权利与义务，经双方友好协商，就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜，签订以下合同，以资双方共同遵守。一、工程概况：略二、机械情况、数量、进退场费和租金：1234三、租金及进退场费支付方式：1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后，甲方付清该电梯的进，退场费

9、。2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用，甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工，使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准，作为电梯起租日，否则乙方有权从第6天开始计收租金，如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金，该期间甲方不得使用电梯。3、电梯安装调试好后，如甲方闲置不用，在有关部门检验合格，发出办证回执当日起作为电梯起租日，开始计收首月租金，甲方不得以任何理由拒绝支付。4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方，如甲方资金紧缺时可适当延期，但延期时间不得超过30天。四、甲方的责任：1、电梯所有要属于乙方，甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途

10、。若由甲方欠债，法院查封电梯，甲方必须申请法院解封，若因此造成乙方损失，甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任。2、甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量，并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱，配备两个100a的漏电开关(三相五线)和160a闸刀隔离开关，单个电箱电线截面积不小于25mm，总电缆线截面积不小于50mm，甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。3、甲方必须保证电梯进退场道路通畅，提供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放，甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要，若甲方塔吊已拆除，人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙方。4、乙方

11、负责提供电梯检测验收备案等手续及费用，乙方电梯报装、报拆资料甲方必须配合盖章，并负责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作。5、甲方按乙方提供的图纸要求制作电梯基础。甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格，乙方方可开始安装电梯。6、甲方应根据乙方电梯厂附墙要求 2.8 米至 3.2 米附墙距离，如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式，则材料费和工人费由甲方负责。甲方负责每层楼层内层间门制作及安装，以负责安全平台和外笼周围双层行人通道等，确保符合检测要求。甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍排除。7、电梯安装于维修时，甲方提供电焊机、氧气及乙炔等工具给乙方使用。8、甲方负责对租用的

12、电梯设备及零配件包括呼叫系统进行保管，若甲方人员顺坏、遗失需按原价赔偿。9、如果甲方未经乙方同意，随意操作电梯或工地人为损坏电梯，由甲方承担安全责任和经济责任。10、乙方对施工电梯进行现场安装时，甲方提供塔吊配合乙方使用。11、甲方在使用电梯过程中，加强施工现场的管理。并严格要求其员工遵守制度，安全使用电梯。若因甲方指挥调度不当或强行生产作业造成的事故，全部由甲方负责。五、乙方的责任：1、乙方需在接到甲方电梯安装或拆卸后10天内完成安装或拆卸完毕(若因天气原因或者不能安装拆卸则时间顺延)，如不能正常安装，根据延误天数与日租金的乘积，作为乙方对甲方的赔偿。2、乙方负责提供电梯基础图、合格证、生产

13、许可证、安装拆卸资质证书的复印件，编写安装与拆卸方案、顶升加节及附墙方案，并及时提供电梯检测备案资料、安装验收资料、使用登记资料等。3、乙方负责电梯进场、安装、加节、拆卸、退场和日常维修保养工作。防坠器的检测相关手续由乙方负责，且检测费用由乙方承担，防坠器送检过程不能影响施工电梯正常使用。若电梯出现故障。甲方通知乙方后，乙方技术人员必须在5小时内到达工地，每延迟一小时，罚款100元，技术人员到场后，需在12小时内处理完故障，并使施工电梯投入正常使用。如超过或每月累计故障处理时间超过24小时，甲方有权扣除当天租金(正常保养、加节、安装附墙架除外)。4、乙方不负责为每台电梯配备电梯司机。5、乙方负

14、责提供楼层无线呼叫系统。6、乙方提供电梯基础地脚螺栓，甲方浇筑电梯基础时，乙方派人到现场安装。7、如因乙方原因(施工电梯故障)引起的安全事故，乙方负全部责任。8、乙方提供电梯的安全性能、设备、质量要符合国家及地方相关法律法规的规定。六、其他约定：1、乙方电梯安装完毕能满足施工要求并与甲方交底确认后七天内，若甲方未能完成层间门安装配合验收，乙方有权从第八天开始计收租金，甲方不得拒绝支付。2、在安装验收过程中，由于甲方不配合造成的验收不合格由甲方承担第二次支付的费用。若因乙方原因造成验收不合格，由乙方负责。3、租赁期间，甲方应随时向乙方告知电梯存在的安全隐患，并要求采取防患措施。乙方应积极处理，消

15、除隐患。甲方需每日安排人员清扫吊笼的卫生和安排人员清理吊笼底基础面水泥砂浆。4、电梯施工结束时，甲方应以有效书面形式提前通知乙方，乙方拆卸电梯退场，甲方20日内结清乙方租金及其他费用后。5、本合同所有费用均未包含税金，如果甲方需要开发票，税金另加9%.6、租金计时开始以甲、乙双方签字确认为准。7、甲方违反本协议的规定延迟支付租金及其他费用，乙方可解除合同。8、双方各自承担相应的违约责任，其他未尽事宜双方在今后的合作中协商，协商不成，双方均向珠海市有关机构提起诉讼。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表确认合同内容无误后签字盖章之日起生效。电梯拆卸完毕离场，且租金及其他费用结清后，本合同自

16、行失效。甲方单位公章： 乙方单位公章：甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：日期： 施工合同 篇3 甲方：乙方：第一条：标协定替农程名目分异（离共编号： ）的附件。第二条：甲方安全责任退场施工息业前错乙方背责己入言隐场心尾的保险事项阐明，其内容非：项目标平安规章造度及对当工程名目无关联的危齐留神事项。第三条：乙方保险义务（一）乙方背责己替危齐师产义务己,烟囱内壁防腐，胜责当工程项目标夜常安全治理工息，严厉遵照平安熟产规章造度，并指定博我胜责监管安全施工作业。（二）动工前必需错所属职员退言安全留神事项、办法接顶的安全教导，不部署已经安全学育我员入进作业场合。（三）需应用业宾的机械、电器等装

17、备、设施，必需经失业次或甲方批准，并错其平安防护办法背责跟承当保险义务。（四）教导跟监管所属职员不失随便入进是当施工作业名目区域里的场合及触摸、承静机械、电器、把持阀等装备，可则来由此而引伏的事变，乙方胜全体责免。（五）对该工程项目标安全施工作业以及对参加该工程作业的所应用的全体我员的安全负责。（六）乙方的免何职员均不失在施农区、生涯区挨架斗殴、酗酒赌专。严禁酒前下班。（七）乙方负责此项纲死产的全体安全责任，假如在师产外产生熟产安全事变，由乙方承当全部的事变责任跟经济责任。第四条：甲、乙单方严厉遵照标分共条款，实行各从的职责，搞差文化施农息业。第五条：利协议单方签字前失效，一式二份，甲、乙方各

18、执一份。甲方： 乙方：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日 施工合同 篇4 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）一、甲方责任1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。三、工程款的

19、支付1、此工程为包工包料，打桩单价phc-300×75a桩，单价为 元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。4、进场付10万元，打完20xx米付清80%，桩打完全部付清。5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁

20、部门申请仲裁或向人民法院起诉。五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。六、本合同甲、乙双方签字生效。甲方： 电话：乙方： 电话：年 月 日 施工合同 篇5 发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条承包工程范围一、工程名称：盐亭·恒都商业广场二、工程地点：四川省绵阳市盐亭县云溪镇石岭村三、工作内容：乙方承揽图纸(1#a、1#b、3#a、3#b、15#、11#楼)范围内所有通风管道设备制作安装，支撑吊架制作安装以及通风设备(包括风口、风阀

21、、防火阀、消音器、出风口、风机等设备安装，报验，检测，资料，至验收合格)，甲方提出的设计变更及追加工作内容均在承包范围内。第二条承包方式一、乙方承包范围：通风工程所有人工、材料、机械、运输、水电费、安全技术措施、安全文明施工、税收、施工人员的劳动保护及意外保险、至验收合格并出具合格证、等全部内容。二、乙方负责详图转化，经甲方认可后方可施工。第三条合同价款一、本工程按照综合优惠报价的总价计算，工程款总价为元总价包干二、乙方必须根据甲方要求进行工程的调试配合工作，费用包括在综合单价中。第四条工程期限一、本工程合同工期为日历天，即从年月日开工年月日完工。二、如甲方调整，必须严格执行调整计划第五条工程

22、质量一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、隐蔽工程必须经现场监理检查、验收合格后，方可进行下一道工序。2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和现场监理。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证同意后实施。3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修两年，保修时间自通过竣工验收之日算起，在包修期内因乙方施工质量问题，所涉及到的费用均由乙方承担。4、乙方所有施工项目必须保证通过消

23、防验收，如果通不过消防验收责任由乙方承担。第六条工程价款的支付与结算一、进度款支付1、乙方安装完成经监理甲方初步验收后，支付总工程款的60%。2、竣工验收合格后付到总款的95%。3、其余5%作质保金(质保金为两年)。二、支付方式：银行转账或现金三、所有进度付款在甲方收到总包方进度款15个工作日内支付。四、乙方办理进度款支付手续时，必须提交本工程人工工资清册，甲方有权监督乙方工资发放。第七条工程验收一、竣工工程验收参照gbj242-82(采暖与卫生工程施工及验收规范)、gb50243-20xx(通风与空调工程施工及验收规范)，gb50243-20xx(通风与空调工程质量检验评定标准)及施工图纸和

24、施工技术文件为依据。二、工程施工中必须具有隐蔽验收签证。工程竣工质量检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。三、工程完工后，乙方用书面形式办理相关手续交给甲方，作现场实物验收。第八条文明施工与安全一、乙方无条件服从甲方现场施工安全及文明施工管理，并配备专职安全员。二、乙方应按甲方要求穿戴统一工作服、安全帽和劳保鞋。三、乙方应为现场施工人员购买意外保险，工伤事故由乙方自行承担损失。第九条违约责任本合同双方应各自履行。如有违约按总价5%作违约金。因乙方自身原因导致不能满足工程要求，甲方有权自行安排施工力量，所发生的成本从乙方工程款中扣除。第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向经

25、济合同仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。二、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。三、补充合同和本合同享有同等的法律效力。甲方(盖章)：乙方(签章)：法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：委托代表人(签章)：委托代表人(签章)：单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：签约日期：年月日 施工合同 篇6 依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法和建设工程安全生产管理条例及××市生产安全事故责任划分试行办法的有关规定，切实加强施

26、工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、××市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”（以下简称协议书）。本协议书适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。本协议书的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。一、建设单位的权力和义务l审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位

27、或个人。2审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。3协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。4如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。5对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。二、总承包单位的权利、责任和义务l按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。2配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。3分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订施工现场临时用电管理协议和机电架设备、设施移交单。4对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。5对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。6由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。三、分包单位的权利、责任和义务l贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。2服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。3对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、