施工合同集合9篇_1

1、施工合同集合9篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规。本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方的权利、义务和责任，现就地暖分项施工事宜，协商达成以下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况及分包范围：1、工程名称：安塞县朝阳小区（a）区限价房2、工程地址：安塞县潡滩3、承包范围： 楼共栋楼。单项工程的地暖管道工程及垫层部分。4、承包方式：（1）地暖管道：包工、包料、包机械设备、包安全。（2）垫层部分：包工、包机械、包安全。5、承包内容：（1）地暖管道工程包括管道井至分水器及地暖管；（2）垫层为户内所有垫层。（3）施工方案：乙方负责编制施工方案，

2、经甲方批准后进行施工。（3）地辐热采暖构造：住宅首层必须铺2 cm 厚聚苯板，其余铺反射膜。（4）施工材料要求及材料供应，必须按照施工图要求。按设计要求的室内地辐热工程中及混凝土回填部分的施工。要求c15混凝土回填4-6cm,地板面积超过30平米或长度超过6米每隔5-6米留10mm伸缩缝,回填层与墙、柱交接出留1mm伸缩缝。厨房、卫生间抹平压光，其余抹平压实拉毛。平整度及养护严格按照规范要求验收。（5）包括地暖管道工程项目进场材料全部试验、检测相关收费。二、工程承包计价方式及价格：本工程采取包工包料、包安全、包质量全包的单价方式。1、地暖包干价为33元/，包工包料（含管道井至分集水器支管部分，

3、分集水器的安装及盘管过程其他所有工序，及两次打压费用）。包干价中含承包范围和内容，所有费用(不含税)。2、垫层包干价为7元/包工包机械（不包料），包干价中含承包范围和内容，所有费用(不含税)。垫层成型厚度4-6cm计，超厚或超薄部位均不增减费用；包干价外不再计取其他任何费用。三、施工期限：1、工期：按照项目总进度或甲方要求为准。2、拟自20xx年4月20日至 20xx年5月25日止（具体开工时间以甲方通知为准）。四、质量验收标准及等级：质量验收标：国家颁发的现行标准规范及工程所在地对工程质量的规定及施工图要求。质量等级：合格。五、工程结算及付款方式：1、地暖结算价为33元/包工包料包机械。地暖

4、施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积。其它费用不再另计。按实辅面积计算（不计算管道井至分集水器支管部分面积）。2、垫层结算价为7元/包工包机械（不包料），面积按实际施工面积结算。3、付款方式：甲方应按乙方施工进度付款。每月25日前，乙方报送单体楼完成工程量，经审核后，甲方按实际完成工程量的50%支付乙方工程款；单体楼完成后，经监理、甲方验收合格后，按完成工程量的70%支付乙方工程款；整体项目竣工验收合格，交清一切竣工资料后，甲方付款至总造价的95%，留5%作质量保修金。六、

5、材质要求：进场管道、辅材及配件材料必须均为合格产品，满足设计要求，且经“延安市建材产品质量监督检验中心”检验合格，符合建筑节能保温隔热工程施工质量验收规范gb50411-20xx和设计的有关标准。七、甲方工作：1、向乙方提供施工图纸，进行技术交底，及时审定施工方案，并提供相关资料要求。2、水、电、施工场地甲方负责，不提供工人住宿及其他一切。3、为现场管理代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜，若发现有偷工减料、违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题，有权要求其返工直至合格为止。造成工期延误，由乙方承担违约责任。4、现场符合乙方进场条件后，提前5天通知乙方进场。5、组织完工验

6、收和协调乙方与其它施工单位关系。6、负责按合同约定支付乙方款项。八、乙方工作：1、按照甲方要求及国家颁布的相关，施工技术规范、规程；安全规程；精心组织管理施工。确保工程质量，达到国家验收规范和质量标准。确保工期。2、本工程在正式施工前，乙方必须先提交甲方施工方案。3、乙方施工期间，必须按照文明和安全生产施工有关管理规定，要有可靠的安全防护措施；必须服从甲方的管理，向甲方提供进场人员名单。进场的所有人员必须佩戴上岗证牌。如有打架斗殴等事件的发生，甲方有权罚款5000元/次。在施工中发生一切事故及费用均由乙方负责，甲方不承担任何责任和经济损失。4、若乙方在施工中操作不当，造成甲供材料的浪费，由乙方

7、承担赔偿一切材料费用；若乙方质量原因造成的财产和人身伤害，由乙方承担全部经济和刑事责任，并负责赔偿一切损失。5、接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。6、现场管理代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。7、向甲方提供企业执照、产品检验报告、合格证、产品进场复检验报告等全套工程资料。8、该合同成果未交付甲方验收合格前，由乙方负责保管，若发生损坏，乙方自费按期修复。9、由乙方原因造成其它方建筑成果损坏，由乙方负责赔偿并承担相关责任。10、乙方必须足额及时发放给施工人员工资，如乙方管理不善或不能及时向施工人员发放工资，导致工人去政府等有关部门，甲方将视为乙方违约，并按每人每次50

8、00元作为违约金从乙方工程款中扣除，不足部分通过法律付诸解决。九、工程验收及质量保修：1、工程验收：乙方所承包范围内的工程全部完成后同单位工程竣工验收一并进行。2、工程验收以本合同约定的工程质量标准和承包内容作为依据，工程验收达不到合同约定的标准和内容，由乙方承担相应的条款责任。3、工程验收包括产品及工程进程中的一切资料。4、保修范围：乙方所承包范围内的全部工程。若乙方质量原因造成的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任，并负责赔偿一切损失。5、保修期：据国家有关规定，双方约定地暖工程质量保修期为两个采暖季。保修期自该整体工程全面验收合格次日起两个采暖季。保修期内出现质量问题乙方应在接到通知后

9、24小时内到场进行处理。若乙方不能到场，甲方另行处理，其费用在乙方保修金内支付。6、质量保修金额和支付办法：按结算总价的5%作质量保修金，保修期满两年采暖季，经甲方检验无质量问题后30日内退还质量保修金（不计利息）。7、乙方保修及赔偿义务不受保修金额限制，保修金不足甲方有权向乙方追索。十、违约责任：1、乙方不能单项工程按期完工，按每日向甲方支付1000元的违约金。逾期达15日，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，并向甲方赔偿因此而造成的相应损失。2、乙方进场材料及施工过程中达不到约定标准，甲方有权终止合同。由此而造成的工期和返工损失由乙方承担全部责任。3、 甲乙双方一方无故终止合同，应赔偿对方

10、因此而造成的损失。十一、解决合同争议方式：1、 本合同发生争议，双方协商解决。2、 协商不成，双方均可向当地人民法院提起诉讼。十二、合同的生效与终止：本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方法定代表人签章后生效，结清决算价款后自然失效。十三、本合同未尽事宜，双方另签补充协议，与本合同具同等法律效力。甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）： 施工合同 篇2 发包人：_承包人：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条 工程概况1.1工

11、程地点：_1.2工程内容：房屋间数_室_厅;总建筑面积_平方米。1.3承包范围：_1.4承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日总日历工期(包括法定节假日)_日第2条 合同价款与支付2.1合同价款金额(人民币大写)_￥：_2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第_种方式确定。(1)采用固定价格。固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金2.3工程预付款

12、合同生效后，发包人向承包人预付工程款_%即人民币(大写)_，预付款扣回的时间、比例： _2.4工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式：_(2)工程款支付金额和时间：_工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)第4条 发包人

13、工作4.1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产

14、生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条 承包人工作5.1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进

15、行保护。5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条 材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条 安全生产和防火7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防

16、火设计规范。7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准(可选择优良或合格)8.2优良工程等级增加的经济支出8.3本工程以施工图纸、作法说明

17、、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用

18、，必须经发包人批准。第10条 竣工结算10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条 工程保修11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条 违约责任12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天

19、，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%.12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它

20、违约责任：_第13条 争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：_第15条 保险第16条 合同生效16.1合同生效日期：_第17条 合同份数17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_第18条 合同备案、鉴证18.1合同备案、鉴证：(现场签字)_发包方：_ 身份证号：_承包方：_ 身份证号：_ 施工合同 篇3 甲方：乙方：经甲乙双方协定，甲方将建设

21、阆中市众生态养殖专业合作社工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立好协议，双方共同遵守。一、承包方式本工程采取大包干做法，发放乙方工程量由甲方安排为准。施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成。二、工期从月日至三、乙方责任1、服从甲方指导，接受甲方监督，按质量完成工作;2、对乙方施工人员的安全，由乙方负责;3、遵纪守法，文明施工;4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自行负责。四、工作内容及材料规格必须按甲方要求牛棚立柱80801.76厚屋顶50501.2厘棚顶采用5cm的夹心板要求规格顶0.326mm的片子，屋顶铁皮0.226mm按图纸施工，墙面上方材80公分的

22、夹心彩钢，两侧按图纸上材夹心彩钢。牛棚按地面滴方为界平方收方，本工程只限于铁棚顶面和四周材，80公分檐面。每个棚长51.2m，宽9.12m，结算四个牛棚贰拾万零伍仟。四个棚做完留保质金壹万元，一年后支付清保质金，每个棚完工付肆万元，全部完工后除质保金外，其它全部付清。五、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方40日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成后除质保金外，一个星期内全部付清。六、其它1、该协议一式两份，甲乙双方各执一份;2、未尽事宜双方可另行协商解决;3、该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定

23、代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇4 发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)甲乙双方现就_年_月_日签订的工程名称为_的建设工程施工合同达成如下补充协议：一、 付款方式乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。乙方负责提供正规发票。二、 承包方式除按照上海大众规定的上海大众汽车vw品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单之外，由乙方包工包料，上海大众指

24、定品牌由甲乙共同确认，由乙方购买，费用包含在工程款内。三、 施工安全在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。四、 竣工验收本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。 如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。五、 本补充协议效力本补充协议与双方签订的建设工程施工合同不一致的，以本补充协议为准。六、 其他本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。因履行建设工程施工合同和本协议产生争议，由合

25、同履行地人民法院管辖。 本补充协一式两份，双方各执一份，双方签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇5 甲方:(以下简称甲方)乙方:xxxxxx(以下简称乙方)为了建好工程,甲方原将工程约平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。一、工程名称:二、工程地址:三、建筑面积:约m2五、承包方式:包工包料六、工程造价:含价有税费元/m2七、合同工期:总计天数天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。八、工程性质：九、双方决

26、算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的具体要求:1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款万元,工程竣工后验

27、收合格后,甲方在日内付足乙方工程总价款的%,剩余%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在年内付清。4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自

28、然失效。甲方:乙方:代表人: 代表人:签字日期: 年 月 日 施工合同 篇6 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、 工程概况及承包方式1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包方式：二、 工程装修内容：三、 工程造价工程造价以施工图纸、甲方的'使用要求及设计要求为依据；工程总造价为：￥._元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）四、 工程期限工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日五、 质量要求按国家建设部行业标准jgj7391建筑装饰工程施工验收规范规定

29、，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。六、 付款方式1、本合同签定之日，甲方支付乙方工程款总造价的_%，即￥_元2、_，甲方支付乙方工程款总造价的_%，即￥_元3、_，甲方支付乙方工程款总造价的_%，即￥_元七、双方义务1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地、工人住宿及其他必要条件；原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；负责办理开工手续、协调街

30、道、联防、物业、城管等关系和支付有关费用；按照乙方提供的材料清单于规定时间内购齐并送进现场。2、 乙方：按照甲乙双方认可的工程施工方案及约定的质量等级标准施工；按期完工，做好本职工作，不能有与本职工作无关的其他行为；负责工程成品、设备和室内陈设的保护工作；保证室内上下管道畅通和卫生清洁。八、双方责任经甲乙双方商定做出如下协议：1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、 本工程报价外的工程或工程项目的工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（ 如本工程报价外的工程已经

31、发生或工程项目的工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、 其它未尽事宜由双方协商解决。6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）法人代表：法人代表：委托代理人： 委托代理人：联系方式：联系方式：年 月 日 施工合同 篇7 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)为保证 工程施工进度，甲、乙双方本着互惠、互利的原则，甲方将钢筋电渣压力焊分项工程承包给乙方施工，为了明确双方

32、在施工中的权力、义务与责任，协商签订以下条款：一、工程承包范围：头连接(电渣压力焊)。二、工程承包方式：分包焊机、夹具、把线、焊药，电源线在楼面连接。三、承包单价：每个钢筋竖向电渣压力焊接头综合单价 元/个。四、工艺标准：按国家相关规范、规程施工。五、双方责任：1、甲方责任(1)全面负责现场施工组织工作，安排工程生产计划。(2)甲方对乙方施工人员进行施工技术、安全交底，乙方必须严格按技术交底要求施工。(3)负责现场工程进度、质量、安全生产监督和管理工作。(4)信守合同，按合同约定支付乙方劳务费用。2、乙方责任(1)遵守合同，依据甲方的施工进度要求，调整组织劳动力;准时如数的向甲方输出合格的劳动

33、力，要求随叫随到，做好进场人员管理工作。(2)教育职工遵守甲方制定的安全生产、文明施工、质量管理、材料管理等各项规章制度。(3)保证施工质量达到现行施工规范以及结构设计要求。(4)督促和检查本组施工人员，做好产品的质检、互检工作，确保工程质量和工期要求。(5)登高作业时必须严格按照高空作业操作规程，正确佩戴安全防护用品。(6)自行办理现场施工人员所需的证件手续。六、项目工程质量与验收(1)每批次作业前，需做试件，经甲方质检人员检查合格后方可进行作业。(2)本工程分包项目质量要求达到优质标准。(3)质量验收标准以设计要求和国家现行施工规范为依据。(4)在每层焊接后，监理及技术人员对质量存在问题提

34、出整改时，乙方要及时整改;如果没有整改到位的部分，监理公司下发的处理罚款通知，由乙方无条件承担。七、安全文明生产精心组织安全施工，加强工人安全意识，做到安全第一。八、工程结算(1)工程量计算方法：按实际完成的工程量计算。(2)结算程序：工程结算时，乙方向甲方上报完成工程量，由钢筋工长审核并开具施工任务单，项目经理签字确认，乙方持结算单方可进行财务结算。(3)付款方式：施工至 ，付已完成工程85%的工程款，施工至85%，主体竣工验收合格后，一次性付清余款。九、未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工

35、合同 篇8 建设单位：（以下简称甲方）施工单位： （以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将_市华xx地下车库堵漏工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1、 工程名称：地下车库。2、 工程地点：_市3、工程内容：地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托xx公司修堵漏水。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工期：整个工期为201110至20930。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。四、工程造价：经甲乙双方确定包

36、死价共计费用 元整。五、质量标准：乙方根据甲方要求认真组织施工，确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。六、双方责任：1、 甲方责任：（1）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、 乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_省建设部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及

37、时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_年。七、付款方式：本工程无预付工程款，现将华xx车库有漏水处堵完，经甲方验收合格后支付工程款 元，待_年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程全部完工验收合格后_年_月_日前付至总工程款95%，余款5%作为工程质量保证金，_年后无质量问题一次性付清。八、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待_年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇9 发包方（甲方）：联系方式：地址：承包方（乙方）：联系方式：地址：经甲、乙双方协商一致，甲方将_委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程。以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨