LED防爆灯安装施工合同范本

1、编号： _LED防爆灯安装施工合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共7页甲方：乙方：应遵循的主要技术标准GB156标准电压GB1408固体绝缘材料工频电气强度的试验方法GB7000灯具的一般要求与试验GB7000应急照明灯具安全要求GB7000投光灯具安全要求GB7000固定式通用灯具安全要求GB7000嵌入式式灯具安全要求GB7001灯具外壳防护等级分类GB3836-20XXBZ性气体环境使用电气设备IEC598/EN60598国际安全标准GB50034-20XX建筑照明设计标准DL/T5390-20XX发电厂和变电站照明设计技术规范GB 3 8 36 .1-3836.9爆

2、炸性环境用防爆电气设备1. 合同内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围： XXXLED（防爆灯）灯安装施工工期2.1 开始工作日期：第2页共7页2.2 结束工作日期：2.3 总日历工作天数为：2. 承包方式本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1 合同总价款（暂定）人民币：XX 元大写：人民币 XXX元整合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。4.2 付款方式施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期

3、满后一个月内一次性支付 5%的质保金。4.3 合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额XXX价目表 20XX、及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5. 双方责任5.1甲方责任：甲方在乙方施工前，向乙方提供XXX厂区及车间原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。第3页共7页向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。按合同约定向乙方支付合同价款。由于工期太紧，

4、甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件） 2 小时内予以确认，否则视为甲方已确认。甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48 小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。5.2 乙方责任：乙方应向甲方提供竣工图四套。调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。 保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“

5、工完、料净、场地清。隐蔽工程，隐蔽前应提前8 小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。6。暂停施工6.1 当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，第4页共7页应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。 乙方实施甲方代表作出的处理意见后， 可以书面形式提出复工要求， 业主代表应当在2 小时内

6、给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2 小时内未予答复，分包方可自行复工。 因甲方原因造成停工的， 由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。6.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。7工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；7.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；7.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加；7.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8 小时；7.4

7、因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8不可抗力8.1 厂区照明工程为春季室外施工，由于天气下雨等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方不可索赔费用。8.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方不可索赔费用，延误的工期相应顺延。第5页共7页9变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙方发出书面变更通知， 乙方按通知进行变更。 因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。10验收10.1 安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方

8、要在 2 小时内对材料的质量进行检查。10.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。10.3 灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。11. 工程质保期11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的24 小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。11.2保修期满后，乙方应建立24 小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24 小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。12违约责任12.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。12.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。12.3 若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由第6页共7页此造成工期延误由甲方负责。13. 争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。14. 其它14.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认