建筑类施工合同

1、标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-412编号：_建筑类施工合同甲方：_乙方：_日期：_建筑类施工合同用户指南：该协议资料适用于通过合同的订立和履行所要达到的最终目标，并且明确双方的权利和义务，便于保护当事人的正当利益，实现有效地约束当事人的行为，保证利益方（集体或个人）的合法权益不受损害。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。承包单位： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、建筑法以及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1工程名称：1. 3工程造价：第二条 工程承包方式及付款结算

2、方法2.1 单价：2.2工程量结算方法：2.3工程款的支付：2.4甲方收到乙方的工程结算书(或施工进度计算书)，应在一月内给予审核批复，逾期则视为该工程结算已被确认。第三条 工期规定及停工处理办法3.1施工工期为 , 如果增加工程量，则另计工期。如因桩试压、停电、施工图纸更改、业主原因工程款不能按期支付、地上、地下障碍物、道路交通和人力不可抗拒的自然灾害等影响，现场签证则工期相应顺延，如果造成停工十五天以上，乙方如需退场或工程停建、缓建，则甲、乙双方必须办理工程中途结算，桩机进退场费由责任方支付。第四条 工程质量和交工验收4.1乙方必须按设计图纸和设计修改通知进行施工，工程质量达到设计图纸要求

3、及国家有关建筑桩基工程质量检验评定的合格标准。4.2工程完工后十五天内，由甲方组织有关单位进行桩的检验和交工验收工作，乙方要积极配合。第五条 甲、乙双方的主要责任5.1甲方的主要责任5.1.1 办妥工程施工范围内的土地征用手续、工程建设项目的各项报建、施工许可证和临时占用道路需可证。5.1.2 开工前做好能满足桩机施工要求的“三通一平”工作,负责5.1.3 甲方委派驻工地代表全权代表甲方对工程进度、工程质量进行监督，负责各项签证以及解决发包方应解决的问题。5.1.4承担因地质原因或地下管线所造成的经济责任，负责排除因施工场地、拆迁等原因的外来干扰和因施工噪音、振动引起的纠纷处理及承担由此引起的

4、经济损失。5.2乙方的主要责任5.2.1 组织施工人员、机械设备进场，编制施工方案，做好各项施工准备工作。5.2.2第一根桩试打后，必须经甲方及相关单位验收后方可进行全面施工。5.2.3负责施工人员的安全纪律教育，文明施工，承担因乙方原因所造成的安全事故责任。5.2.4按照施工规范要求进行施工，做好中间隐蔽工程的验收工作，确保工程质量，按合同规定如期完工。5.2.5 做好桩基础施工纪录和竣工平面图等技术资料，作为交工验收的依据。5.2.6负责桩的静载、动测费用工程桩如因乙方原因造成静载、高应变动测不合格，乙方负责补桩，直至工程质量达到合格标准。第六条 违约责任1、合同签定后双方任何一方不能全面

5、履行本合同条款，均属违约，所造成的经济损失，由违约方承担赔偿，经协商仍不能解决，另一方可向双方约定的青岛市人民法院提起公诉。2、因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，甲方按工程总价3、如因业主原因造成的工期延误，由甲方协助现场办理签证。(不可抗力的因素除外)第七条 合同的生效与终止本合同经甲、乙双方签字盖章后生效至本工程办完竣工结算，付清工程款后，合同终止。第八条 补充条款1、工程开工前必须选三个点进行试桩，合格后计入100根桩的结算中。若达不到设计要求，乙方必须负责补桩，直至达到设计要求，其所发生的一切费用均由乙方承担。2、桩机进出场费、管桩场地堆放费、工地吊机费等，以业主、监理、甲方现场签证为准，按实结算。3、工程单价中含税金由甲方代扣代缴，个得税执行工程所在地相关规定。4、水电费按实扣除，临时设施由乙方自行解决。5、乙方应出据有效的建安统一发票。 失、费用均由乙方负担，同时依法承担相应法律责任。6、乙方提供甲方企业资质、营业执照、法人委托、税务登记、财务印鉴等资料。7、因乙方原因造成甲方受连带责任，甲方由此所发生的一切损8、未尽事宜，双方协