进户门施工合同

1、页眉无锡“上品花园”二期防火防盗进户门制作及安装工程合同江苏天亿建设工程有限公司（总包方，简称甲方）浙江飞云实业有限公司（分包方，简称乙方）甲方将无锡“上品花园”二期工程防火防盗进户门的制作安装委托给乙方。为明确各方责任，依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下协议。一、工程概况1.工程名称：无锡“上品花园”二期工程防火防盗进户门制作及安装工程2.工程地址：无锡市梅村金城东路南侧，锡贤路北侧，新友路东侧二、承包范围、内容和方式1.承包范围：二期工程约777 樘防火、防盗防火进户门的生产制作及安装。2.承包内容：本工程为钢质

2、防火、防盗进户门。进户门产品样式、颜色、五金配件等参照封样，内部构造、材质、规格等详见样门。3.承包方式：包工包料、包质量、包进度、包安全、包检测、包验收、包售后等。本工程进户门的生产制作安装由乙方负责， 与本工程有关的各类事宜统一由乙方协调。三、合同价款1.本工程合同价暂定为人民币玖拾肆万伍仟柒佰叁拾肆元伍角整（ ￥945734.5元），具体如下（门洞 1000 宽为单门，门洞 1100宽为子母门）：1 / 6页眉数量单价合价房号门编号规格备注品牌（个）（元）（元）201FM 乙 10221000*2200301306.2539187.5单开门飞云HM10221000*22003011023

3、3060单开门飞云202FM 乙 10221000*2200361306.2547025单开门飞云HM10221000*220036110239672单开门飞云205HM10221000*2200971102106894单开门飞云206HM10221000*22001971102217094单开门飞云207HM10221000*22001911102210482单开门飞云210FM 乙 11221100*22001601577252320字母门飞云213合计945734.52.以上工程量为暂定，合同单价为单樘包干价（包括门扇、门框、锁具、五金配件等材料费、运输费、安装费、侧、底缝灌浆人工费及税

4、费等），竣工后按实结算。3.灌浆材料砂子，水泥由甲方提供，其余材料乙方自理，灌浆工具及灌浆施工由乙方完成。四、付款方式1.本工程施工结束，经建设单位、监理单位、甲方验收合格后， 2016 年春节前支付完成总工价价款的 70%；2.本项目工程竣工，消防、质量技术监督部门等专业验收通过后，竣工备案、物业公司交接验收通过、竣工结算审定后，当年春节前支付至合同结算总价的95%；3.合同结算总价的5%作为质保金，自物业公司交接验收通过之日起二年后付清。五、工程结算1.按乙方现场实际安装樘数乘以对应的进户门合同单价进行结算。2.在合同执行期内，在同等材质下，建设单位有权对进户门的颜色和款式进行调2 / 6

5、页眉整，对此，乙方应无条件接受，并在合同约定时间内完成制作及安装，合同单价不变；如在施工过程中，由于乙方原因发生其它设计、工程量变更的，则变更费用按乙方认可的联系单，根据本合同条款和招投标口径在结算时进行调整。六、合同工期1.根据本工程分步实施的特点，工期起算日以双方合同签订之日起，进度要求应满足甲方的总体要求。 20 个工作日内必须全部到货， 50 个工作日内完工， 60 个工作日内具备验收条件，确保在 2015 年 10 月 20 日前全部验收合格。因乙方原因造成工期延误 10 天以内的，处以每天 1000 元的罚款；工期延误超过 10天的，乙方赔偿甲方实际经济损失。2.本合同签订之日起2

6、0 日内必须到货， 20 日内到货甲方负责提供乙方垂直运输工具， 20 日之后到货的乙方自己承担垂直运输费用。3.非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认共同签证后可予以顺延。七、工程质量及验收1.进户门制作要求：门框钢板厚1.5mm，内外门扇钢板厚0.8mm，不锈钢下槛板厚 1.2mm，A 级锁以上，满足丙级防盗和乙级防火、保温的要求。产品质量以封样为准，其样式、表面工艺、五金配件、材质、规格等作为每批产品的验收标准，验收未能达标的，视为乙方违约。2.乙方按确认的图纸进行施工，做到样板引路，即样板房完工，经甲方验收合格后方可进行大批量的生产制作及现场安装。3.乙方在施工过程中，应接受建设单位、监

7、理、甲方等进行的检查和验收。因乙方原因达不到验收标准的，乙方应立即整改，并承担返工整改费用，工期不予顺延。4.工程安装完毕，乙方自检合格后，通知甲方、监理、建设单位共同进行验收，验收通过后及时交接给下道工序的施工单位，乙方承担验收前的成品保护工作。验收通过后，如发生人为损坏，由责任方承担相应责任。5.乙方须确保本工程通过专业部门的验收（如消防、质量技术监督部门等），因乙方原因未能通过专业部门验收的，乙方须承担由此造成的一切损失。3 / 6页眉八、工程管理要求1.本工程不得分包或转包，否则一经查实，立即取消乙方的承包资格，并由乙方承担由此引起的一切后果。2.乙方应严格按照现行国家及无锡的标准规范

8、、各方确认的施工图、施工组织设计等进行施工。乙方应无条件接受各方对施工进度、造价、质量、安全及文明施工等方面的监督管理，服从甲方总包管理。3.本工程确定的乙方项目经理及专业技术、管理人员，未经甲方同意，不得任意调换和撤离。如乙方在施工过程中有未尽到管理职责的，对项目经理及专业技术、管理人员，甲方有权提出调换或撤离。4.乙方在施工期间，应严格执行无锡市政府发布的现行无锡市建设工程文明施工管理暂行规定，承担因自身管理不善造成的各类罚款、停工整改、工期延误损失等。九、甲方工作1.负责施工协调，包括土建和其他分包之间的交叉作业协调，确保工期和质量。2.提供现场安装标高尺寸和现有脚手架、垂直运输、临时用

9、电用水以及材料、产品临时堆放场地等，做好总包配合工作。3.负责将施工现场的有关管理制度向乙方、丙方进行交底，做好总包管理工作。4.甲方委派同志为施工现场负责人。十、乙方工作1.对照施工图，对现场门洞尺寸逐一进行复核，发现问题的及时向监理、甲方、提出，待各方认可后方可进行大批量的生产制作和现场安装。2.乙方进场，开工前必须连同资质、 上岗证、检测报告等相关资料一起报送监理、甲方进行审批核查，审查通过再开始施工。3.严格遵守施工现场各项管理、安全文明施工的规章制度和防火规定。施工期间若发生质量或安全事故， 乙方应及时、如实地书面通知甲方、 并采取现场保护，待有关部门作出处理意见后才能整改。4.自行

10、购买工程一切险、相关人员意外人身伤害险，自行安排工人食宿。费用自理。5.施工过程中，做好自身成品保护工作，并且配合保护好其他施工单位的成品、4 / 6页眉半成品，避免因施工造成污染或损坏，否则因此造成的损失由乙方承担。6.竣工验收前对所做工程作一次全面的清理打扫，清除所有遗留在现场的剩余材料和废弃物，费用自理。7.组织并确保通过专业部门的验收（如消防、质量技术监督部门等）。8.竣工后 15 天内提供工程施工技术资料和竣工图四份及有关检测报告。9.乙方委派同志为施工现场负责人，常驻工地办公。10.乙方材料进场必须服从监理单位、甲方及质量监督部门提出的无锡市质量及消防检测规范要求，需要配合送检的，

11、应在施工前送检，否则不得开工，检测费用乙方自理。十二、保修1.本工程免费质保期二年，自物业公司交接验收通过之日起计。在此期间，属乙方质量问题的由其免费维修，因操作不当、人为损坏或不可抗力造成的损坏除外。2.在质保期内损坏的，乙方在接到通知后24小时内赶到现场进行维修。非人为损坏的，乙方应免费上门维修或更换零件、整件，并承担相应责任； 人为损坏的，乙方应按优惠价上门维修或更换零件、整件。如乙方不能按时维修，甲方及物业公司有权请其它单位维修，发生的费用将从质保金中扣除。3.在工程合理使用期限内，因乙方原因造成人身和财产损害的，由乙方承担赔偿责任。十三、其他事项1.本合同未尽事宜，各方另行友好协商，协商不成的，可向无锡市人民法院提起诉讼。任何一方违约都要赔偿受损方的实际经济损失。2.招投标文件及会议纪要、承诺等（前后不一致的以日期靠后的为准），作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。