工程分包合同分公司范本

1、工程分包合同合同编号：（）专业分包（按签约顺序排号）发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）经甲方双方协商，甲方将 工程分包给乙方施工，按照中华人民 共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，并结合政府相关 部门有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。一、工程项目.工程名称：.工程地点：.承包内容及范围：二、承包方式按建设单位和设计单位确认的设计图纸及设计变更通知；采取包工包料、包工 期、包质量、包安全、包文明施工的形式，乙方不得再分包和转包给其他人（具体 根据实际情况确定）。三、合同价款.合同暂定总造价（大写）：元;（小写）：元，实际以结算为准。.计价依据：（根据实

2、际情况拟定）四、工程工期、总工期 日历大，具体开工日期以甲方通知为准。、乙方必须满足甲方工程进度要求，在甲方规定的时间内完成指定范围的施工 任务，必须达到甲方施工进度总计划要求。、若施工过程中，乙方的施工进度不能满足甲方的计划要求，则乙方必须按照甲方的要求无条件进行整改，以保证工程进度能满足甲方的要求；若乙方对此不予 配合或乙方经整改仍无法满足施工进度的，需向甲方承担相应的损失赔偿责任，且 甲方有权将部分工程直接发包给第三方进行实施，该部分价款直接从乙方应得款项 中予以扣除。五、工程质量根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，达到（根据总承包合同约定的质量要求确定） 标准,并符合本工程设计图

3、纸、施工说明、设计变更等技术文件的 要求。乙方必须确保本工程质量一次验收合格，并确保达到（根据总承包合同约定的奖项要求） 奖,否则甲方向乙方处以 （参考总承包合同约定的奖项处罚标准并 结合本工程情况拟定）元的质量罚款。六、工程款支付.乙方收款账号如下：开户行：账 号：收款单位：.乙方在收款的同时需向甲方出具与合同签章单位名称一致的等额工程税务发 票（发票抬头为：“中国建筑第四工程局有限公司”），若乙方未能提供相应发票的, 甲方有权拒绝付款，乙方也承诺不得以此停工，若因此造成工期延误的，乙方负全 部责任。七、双方责任.甲方责任（根据现场实际情况确定）（）.按合同规定及时向乙方提供施工图纸及有关资

4、料，及时发出必要的通知并 确认。.按合同规定组织施工图纸会审并及时向乙方提供会审纪要。.指派 做现场代表，专人负责配合施工协调各分项工程施工单位之间的 工作0（二）乙方责任：.严格按设计施工图纸及有关验收规范进行施工，不得转包，确保工程质量。.所有设备材料，均须符合设计和有关国家规范要求，材料进场须提前申报甲 方、监理，到场后须仓管登记，出示合格证、检测报告。编制施工方案经业主批准， 于开工前一天交甲方一式两份。.按施工安全规范的规定，采取预防事故的有效措施，确保施工安全，员工办 理平安卡，及安全教育，上报人员名单办理进出场、住宿手续。为自有人员和设备 进行投保，承担自身原因造成的安全、经济等

5、全部责任。.按施工进度计划施工，做到工完场清，确保施工工期。.指派 做现场代表，做好现场施工组织管理工作，保证施工现场的清洁和施工通道畅通。.做好施工及隐蔽工程记录，负责按要求制作、整理本工程资料并向甲方提供。.遵守各项现场管理规定，妥善保护周围建筑物、设备管线，加强成品保护， 处理好施工带来扰民问题，文明施工。.若本工程需要进行检测试验的，相关检测试验费用由乙方承担，若工程检测 试验不合格的，产生的相关费用及损失由乙方承担。.若乙方人员发生重大伤亡及其他安全事故，双方均应尽力抢救，并保护号现 场。乙方应自行按照国家有关规定对伤亡事故中的工伤职工或家属进行经济补偿， 甲方不负任何经济和法律责任

6、。同时，甲方有权对乙方的事故处理情况进行监督， 若发现乙方对事故避不处理或处理不当，则甲方有权代乙方与伤亡事故中的工伤职 工或家属进行协商，并从拟支付乙方的工程款项中扣除应当支付的事故费用，乙方 对此不得有任何异议。、其他：.（根据实际情况拟定）八、竣工验收.乙方认为工程具备竣工验收条件后， 应于竣工验收前天向甲方提出竣工验收中 请。.甲方在收到乙方竣工验收申请后天内组织验收，并在验收后天内予以认可或提出修改意见。验收不合格的，乙方应按要求修改后再次提请甲方验收，并承担因自 身原因造成修改的费用。.工程竣工验收合格，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸向甲方移交，所 有施工、竣工资料必须符合质

7、检站及政府建设部门的档案要求，否则甲方有权不予 支付剩余工程款。九、工程结算（根据实际情况拟定）十、违约责任1 .因业主原因导致甲方逾期支付工程款的，乙方承诺不追究甲方责任，并同意 继续施工，协同甲方向业主主张相关权利。2 .因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按（根据本工程的情况及主合同约定的标准拟定） 元天向甲方交纳违约金,因乙方原因造成工程停工，乙方向甲方 承担因此发生的经济损失。3 .乙方保证工程质量达到（根据本工程的情况及主合同约定的标准拟定），若工程质量达不到要求，乙方支付 违约金，并承担因此给甲方带来的一切损失。4 .乙方必须不计任何报酬配合甲方与业主的所有工作，包括施工现场临时

8、设施的水电安装人工费。5 .分包资料由乙方整理完成，乙方必须每月日前向甲方移交本月的所有工程资 料，在甲方收到本月工程分包技术资料后才支付工程款给乙方。十一、保修条款质量保修期自工程竣工验收合格之日起起开始计算，乙方对上述工程保修两年。乙方在接到甲方维修通知后日内派人到场处理。若超过该期限没有进行有效的处理 措施，甲方有权委托他人进行维修，费用从质量保修金中扣除。十二、争议若因合同事宜发生争议，双方协商解决，协商不成，任何一方有权向有管辖权 的人民法院起诉十三、其他本合同未尽条款，执行甲方与业主签订的施工合同相关条款。本合同壹式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章后生效。甲方（公章）:乙方（公章）

9、：代表人 :代表人：电话：电话：签约时间：年 月 日安全管理协议书甲方：乙方:为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工 生产的顺利进行，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、中华人民共和国合同 法和国家有关安全生产相关规定，经双方协商，在承包、分包合同范围内签订 （分 包工程名称）安全生产责任合同，以明确各自的安全生产责任，并共同遵守。第一条 双方应共同遵守安全生产法、建筑法、建设工程安全管理条例、 建设工程施工现场管理规定、建筑安全生产监督管理规定等一系列有关安全 生产的法律法规，严格执行建设部标准一建

10、筑安全施工检查标准等一系列标准 规程。第二条 双方应共同遵守中建四局安全生产责任制等一系列为强化安全生产 而制定的各项规章制度，贯彻职业安全健康和环境管理体系，要求为：一、甲方的安全责任、权利和义务、甲方对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任。、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于 乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。因乙方的重大违章行为或安全事故 导致的停工整顿，造成工期延误而发生的一切经济损失和纠纷责任由乙方承担。、甲方有权对安全素质差、不服管理的施工人员令其停止作业，情节严重的有 权令其限期退场。二、乙方的安全责任、权利和义务、必须执行甲方有关安全生

11、产的各项规章制度，服从甲方统一安排，并应根据 甲方安全管理体系要求和自身特点建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和 安全规章制度，明确各级各类人员的安全生产责任，同时配备专职（兼职）安全员， 并报甲方备案。若乙方不按照甲方的安全管理要求进行必要的安全措施投入，甲方有权从乙方每月的进度款中扣除并按甲方的管理体系要求及国家相关规章制度要 求，进行必要的安全措施投入，所投入的一切费用作为甲方已经支付给乙方的工程 款。、必须加强特种作业人员的取证工作，在项目作业的特种作业人员必须全部持 证上岗。、应根据工程特点，合理地安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的 人员上岗；不得使用童工。、应对进场

12、所有员工进行安全教育及对施工班组进行分部、分项、分工种安全 技术交底。、不得违章指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间， 并且应按照规定做好职工的劳动保护工作。、对甲方所提供的安全设施不能保证安全施工时，应及时提出。、必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督施工 人员正确佩戴安全帽、安全带。、自带的施工机械设备，必须符合国家现行的标准、规定，且机械性能良好、 安全防护装置齐全、灵敏、有效，并经过验收合格后才能投入使用。、所用的施工用电的配置必须按的要求配置。、不在项目工作的人员不得进入施工现场及在工地住宿。、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损

13、失的指挥，乙方有权拒 绝。、乙方发生人员伤亡事故时，不管事故的责任在何方，乙方都应全力抢救伤者, 保护事故现场。、若涉及大型施工设备的，具安装及拆除方案由乙方制作，安装、拆卸前应先 报政府主管部门批准才能组织实施，并应提供安装单位的资质、安全生产许可证， 安装拆除人员上岗证，安装拆除合同，做好安拆人员的安全技术交底记录等相关资 料，否则产生的安全责任由乙方承担。第三条事故处理、乙方必须执行“生产安全事故报告和调查处理条例”的相关规定进行报告， 如乙方施工现场发生因公伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不 报，并全力抢救伤员，保护施工现场；如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时， 要做好记录或拍照，不准破坏事故现场；乙方须积极配合甲方、上级部门、当地政 府部门对事故的调查处理，并做好事故的善后处理工作；甲方应积极协助乙方做好 善后工作。、乙方须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。、对违章施工、违章作业，冒险进入施工禁区及