《建设工程合同样本》

1、建设工程合同样本 建设工程合同样本1 承租方：(以下简称甲方)出租方：(以下简称乙方)甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租设备特签订本合同。一、租赁设备概况。二、设备使用地点及工程项目：本租赁设备仅限于在_，用_工程。三、租赁设备的所有权和使用权：1、乙方拥有对租赁设备的所有权。2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。四、乙方为该设备配备操作手_人，由_方负责工资，工资每人每月_元。方负责操作手的劳动保险费用和工作时间内的人身伤害事故，操作手在工作中因过失造成他人人身或财产损害的赔偿责任由方负担。五、租赁期限及

2、租金结算按以下第_方式：1、设备租赁按台班计费。自_年_月_日至_年_月_日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满前_日内重新签定续租合同;如在租赁期限内在施工地甲方已完成了生产任务，或甲方与建设方终止了施工合同，甲方按使用时间向乙方交付租金。2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过小时(折合一个台班)，每月累计不得超过_小时，确因工作所需超出_小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月结算_元月台，_元天台，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时的租赁单价结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。每月按月租金的%

3、向乙方交付一次租金，剩余租金的支付时间为。3.设备的租赁费按工作量结算，工程量单价_，(一次性包死价_元大写_整)六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：1、设备的进场费由_方负担，退场费由_方负担，甲方应在设备退场前天通知乙方。2、设备在租赁期间所需的各种油料由负担。3、在租赁过程中，承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费用。4、设备在租赁期间内由甲方使用，甲方应协助乙方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保持良好状态，维修和配料费用在_元以下的由负担，维修费用在_元以上的由负担，所付费用以乙方机手签字为准，由乙方负担的部分从乙方收取设备租赁费中扣除。5、在工作过程中，设备出现故障

4、，乙方应及时进行维修，设备因故障造成停工的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费，如不能在甲方要求的合理的时间内修复，乙方应更换同质设备替代，否则乙方应承担由此给甲方造成的损失，如因甲方原因造成设备故障及零部件损坏，费用由甲方负担。6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方承担。七、乙方的义务：1、为甲方提供性能良好的设备。2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的管理要求和规章制度，违章操作造成的一切安全事故由乙方自行负全责，甲方不承担连带责任。3、乙方机手应按设备操作规程施工，在正常施工条件下，乙方机手不得拒绝甲方要求

5、的连续施工。4、乙方机手应严格、真实填写甲方单位派发的租赁机械施工表，每天将此表交甲方单位签字盖章，并以此表计算租金，否则甲方有权拒绝支付相关费用，甲方如发现乙方机手虚报工作时间，除扣除虚报的租赁费用外，处以虚报费用3倍罚款，从结算中扣除。5.乙方机手消极怠工或工作效率低于平均水平的，甲方可以停付或折扣支付期间的相关费用。八、甲方的基本责任：1、甲方不得强迫乙方机手违章或超负荷作业。2、甲方应按合同约定按时向乙方交纳租金。3、甲方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给乙方。九、违约责任：1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中

6、途变更或解除本合同。2、在租赁期间，未经乙方书面同意，甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由甲方全部负责。3、若甲方未按合同规定支付租金或超期使用，乙方有权终止合同调回所租设备或停机。十、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据合同法及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交工程所在地法院诉讼。十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式_份，甲乙双方各执_份，双方签字盖章后生效。承租方(甲方)：出租方(乙方)负责人：负责人：签定日期：_年_月_日签定日期：_年_月_日 建设工程合同样本2 签订合同双方：征用土地单位：_，以下简称

7、甲方；被征土地单位：_，以下简称乙方。根据_（审批权力机关）批准的_建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照国家建设征用土地条例和_省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_县（或市、省）人民政府审查批准，经甲方双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。第一条 征用土地数量及方位甲方征用乙方土地共_亩，稻田_亩，水塘_亩，菜地_亩，坡地_亩，宅基地_亩，林木_亩，共有树木_株。所征土地东起_，南起_，西起_，北起_.第二条 征用土地的各类补偿和安置补助费1.根据_省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地

8、年产值的_倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按盛自治区、直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。2.根据_省（或自治区、直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的_补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_办法补偿，房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核实，稻田按平均亩产大米为_公斤，每公斤计

9、价_元，年产值每亩核定为_元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）_公斤，每公斤计价_元，年产值每亩核定为_元；菜地按年均亩产大白菜_公斤计算，每公斤计价_元，年产值每亩核定为_元。4.根据国家建设征用土地条例的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量讲师，共计_人；甲方对乙方农业人口的安置；补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧尝草原等土地的安置补助费，按盛市、自治区政府制定的标准计算）。甲乙双方

10、在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后_日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费、安置补助费共_元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款通过建设银行转帐托付。第三条 减免公、余粮交售任务甲乙双方按照_人民政府的规定，根据被征土地的亩数，向_人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量，以_人民政府的批文为准。第四条 安置办法乙方因被征用土地造成农业剩余劳力，甲方应向有关单位联系，采取以下第（ ）项办法解决：1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤，兴修水利，改善耕作条件；在可能和合理的条件下，经县、市土地管理机关

11、批准，适当开荒，扩大耕种面积；也可由甲方结合工程施工帮助造地，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。2.发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下，甲方帮助乙方因地制宜，兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业，但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。 建设工程合同样本3 委托人：监 理 人：经双方协商一致，签订本合同。第1条 委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：1、工程名称：* 桥改造工程 。2、工程地点： * 区境内 。3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米 。4、总 投 资： 。第2条 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。第3条 下列文

12、件均为本合同的组成部分：1、监理投标书或中标通知书;2、本合同标准条件;3、本合同专用条件(包括补充合同)。4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。第4条 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。第5条 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。第6条 本合同自 年 月 日开始实施，至本工程备案验收完成之日(工程施工监理期为日历日 天)。第7条 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，监理人 三 份。委 托 人： 监 理 人：(签章) (签章)住 所： 住 所：法定代表人：(签章) 法定代表人：(签

13、章)代 表： 代 表：开 户 银行： 开 户 银行：账 号: 账 号:邮 编： 邮 编：电 话： 电 话：本合同签订于： 年 月 日 建设工程合同样本4 工程承包人： (简称甲方)劳务分包人： (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 大浏公司 (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着诚实信用的原则如实告知对方与合同直接相关的基本情况，甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签

14、署本合同后，已了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。1、 劳务分包人情况营业执照注册号： 法定代表人：发证机关：经营范围：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：施工工程工程地点：分包范围：提供分包劳务内容： 箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。3、分包工作期限及进度控制分包工作期限：开始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，结束工作日期：20xx年11月30日。 总工期为4个月，甲方根据工期要求，

15、两桥箱梁同步进行施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的公路工程工程施工及验收规范和公路工程工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定 优良 等级。5、图纸5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸 1 套。6、项目经理6.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。6.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 唐贵军 。7、工程承包人义务7.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全

16、面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;7.2、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中项目部已把低压电送至桥的附近。7.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;7.5、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型设备(吊车、泵车);7.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。8

17、、劳务分包人义务8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工计划，完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，保证按时完成任务。8.3、劳务分包人全权委托本项目负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。8.5、劳务分包人须服

18、从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成计划工程，经工程承包人劝告后仍无明显改进，工程承包人有权调整其承担的工程任务，如仍然不能完成计划工程，工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承担。8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人，否则，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。8.9、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行

19、为，一经发现将清退出场。8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。9、安全施工与检查9.1、按照国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对安全施工提出的各项要求。9.2、乙方应按甲方安全管理作业，遵守国家安全法律、法规和甲方的安全管理办法，如有违反，甲方有权对乙方进行罚款，若引发安全生产事故，乙方承担全部责任及所有费用。9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必须采取有效的防护措施(如设密闭的安全通道)确保桥下行车安全，若引发事故和矛盾由乙方承担全部责任以及所有费用。

20、10、安全防护按照国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方安全施工技术交底和相关要求进行各种安全防护。11、事故处理按照国家、地方的相关法律法规执行。12、保险按照国家、地方的相关法律法规执行。13、承包工作内容按照本协议工程业主技术规范和图纸要求完成本桥梁箱梁施工工程的所有工作，包括：13.1、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化(包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm)的所需人工以及机具。13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架设拆除，按要求预压，确保满足支架的承重要求13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必须用经大浏公司、监理处确认的优质的

21、模板，且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。13.4、钢筋工程：钢筋加工制作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。13.5、砼工程：浇注砼;振捣砼;砼养生。13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等所有工作。13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或暗示的工作(如保卫等)。14、劳务报酬14.1 本工程的劳务报酬采用：不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。14.2 采用上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：14.3.1甲方仅进行质检、试验、测量及施工过程控制等工程管理，单价中包括乙方设备、人员的进退场

22、、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、安全保卫以及协助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。若乙方不能按期完工，甲方有权部分或全部扣除工期质量奖。14.3.2除非本协议另有约定，否则与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注(前台)有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，则是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。15、工时及工程量的确认15

23、.1、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由甲方施工员每日将提供劳务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方项目副经理确认。15.2、 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由甲方施工员和乙方按月或约定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，项目经理批准方可给予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。16、劳务报酬的支付16.1乙方与甲方双方约定支付方法按以下方案进行。16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和协助乙方完成工程量的费用。16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程经过监理验

24、收合格，携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项已结清的书面证明。16.1.3、本工程甲方不预付款，乙方开工后，甲方按乙方每月工程进度付款，付至约总价款的50%70%(含价拨款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中间交工验收后90日内付至95%，总价款的5%作为保证金，待总体工程(指整个14标)竣工验收后退还乙方。16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不维修或乙方未作答复，甲方可直接维修，其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的监理、业主书面批评指令，甲方将酌情扣除部分或全部保证金。16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。17、施工变更17.1 施工中

25、如发生对原工作内容进行变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求，按照变更进行施工：17.2 因变更导致劳务报酬的增加，由工程承包人承担;因变更减少工程量，乙方劳务报酬应相应减少。17.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。17.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。17.5 变更的计价：本合同中有规定的相同或相似的合同单价，直接套用;合同中无规定的，可以套用甲方与其他乙方签订的'相同或相似的合同单价;均无套用的

26、，双方协商确定。18、施工验收乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行验收。19、争议19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解。(1)双方达成仲裁协议，向 长沙市 仲裁委员会申请仲裁;(2)向甲方所在地的人民法院起诉。20、禁止转包或再分包20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权进行处置，劳务分包人将依法承担责任。21、不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。按照国家、地方

27、的相关法律法规执行。22、文物和地下障碍物23、违约23.1、甲、乙双方在履行本合同过程中，如出现合同条款以外的问题，由双方协商解决，并签订补充协议，甲、乙双方所签补充协议与本协议具有同等的法律效力。23.2、本合同签订后，双方应共同遵守，若单方面违约，违约方应赔偿另一方违约金，违约金数量不超过本合同金额的10%。24、合同终止24.1 双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人及发包人验收合格后，本合同即告终止。25、合同份数25.1本合同壹式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。26、补充条款26.1 双方约定：遵守甲方的劳务结算管理的规定。26.3

28、 双方约定：遵守甲方的与劳务分包相关的其他规定。27、合同生效合同订立时间：月日合同订立地点：本合同双方约定 后生效。工程承包人：(公章) 劳务分包人：(公章)法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 建设工程合同样本5 建设单位(甲方)：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_咨询单位(乙方)：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_为使_建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。第一条 甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层

29、净高等资料提交乙方。第二条 乙方根据甲方要求，对_建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于_年_月_日以前交付甲方。第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费 元。自本合同签订之日起_日内，甲方先付给乙方_元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后_日内，再付给乙方_元。第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。第五条 甲方的违约责任1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询

30、费，迟延一天，按迟延交付款额罚款_。3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。第六条 乙方的违约责任1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款_。2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向甲方交付罚款。3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。第七条 其他约定_本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一

31、份，合同副本一式_份，分别交_建筑工程主管部门、建行_等单位各一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 建设工程合同样本6 委托人(全称)：咨询人(全称)：根据合同法及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务;(一)工程建设项目日常管理咨询：1.工程建设项目前期市场调研、项目建议书、可行性研究报告编审咨询;土地征用、招拍挂手续办理咨询;2.勘察设计阶段咨询：勘察设计单位选定、勘察设计合同审核、控规、修建性详细规划、建筑方案选型及优化比选、施工图

32、设计阶段造价控制咨询;3.招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询;4.施工合同专用条款拟定、审核咨询;5.项目实施阶段管理咨询;6.项目后期评价咨询;7.建设项目其他相关咨询;(二)工程建设项目造价咨询：1.建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;2.建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;3.建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;4.工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔;5.编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。二、本合同的措词和用语与所属建设工程咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分; 1.建设工程咨

33、询合同标准条件;2.建设工程咨询合同专用条件;3. 建设工程咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件.四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金.六、本合同的建设工程咨询业务自 年 月 日开始实施， 自 年 月 日终结。七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 建设工程合同样本7 _(以下简称客户)与_(以下简称工程咨询单位)经过双方协商一致，签订本协议。一、客户委托工程咨询单位

34、提供_(列明委托服务内容)咨询服务，并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。三、下列文件均为本协议书的组成部分：委托函或中标函：工程咨询服务协议书通用条件;工程咨询服务协议书专用条件;附件，即 附件a_委托工程咨询服务范围; 附件b_客户提供的职员、设备、 设施和其他人员的服务; 附件c_报酬和支付;在实施过程中共同签署的补充和修正文件。四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付，工程咨询单位承诺按照本协议书的规定，承担附件a中议定范围内的咨询服务。五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务，客户承诺按照本协议

35、书规定的期限、方式、币种，向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项，作为履行服务的报酬。六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点在深圳或其他城市，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，双方各执_份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 建设工程合同样本8 建设单位(甲方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_设计单位(乙方)：_地址：_邮码_电话

36、_法定代表人：_职务_为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据_批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守，建设工程设计合同。第一条甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备

37、的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文一式_份，施工图设计文件一式_分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。2