《必备工程合同集锦5篇》

1、必备工程合同集锦5篇 工程合同 篇1 转让方：_(下称“甲方”)地址：_法定代表人：_职务：_受让方：_(下称“乙方”)地址：_法定代表人：_职务：_鉴于：1._年_月_日，_法院作出_中法执字第_号民事裁定书，将_(建筑面积共计_平方米)裁定给甲方;2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本合同，共同遵守执行。第一条标的物甲方转让给乙方的标的物为：位于_(建筑面积共计_平方米)。上述标的物以下统称“房产”。第二条价款及支付一、价款甲方转让房产总价格为人民币_元。二、支付1.本合同自生效之日起30个工作日内支付总价款的_%，计人民币_元;2.下列

2、条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_%，计人民币_元：a.甲方已依据民事裁定书将房产权属证书办至甲方名下;b.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署商品房购销合同，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_%，计人民币_元。第三条税费1.甲方依据民事裁定书办理房产权属证书所需税费由甲方负担;2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。第四条双方义务一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下

3、：1.甲方于本合同生效之日起5个工作日内依据民事裁定书开始办理房产权属证书;2.甲方依据民事裁定书取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：a.与乙方/乙方指定的民事主体签署商品房购销合同;b.开具售房发票;c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。二、乙方义务1.如期支付房产转让款;2.协助办理房产权属证书。第五条合同变更与解除一、修改本合同须经双方协商一致并签署书面补充合同：二、出现下列情形之一，甲方有权解除合同：a.乙方逾期付款超过120个工作日;b.乙方未能协助甲方办理房产证书。三、出现下列情形之一，乙方有权解除合同：a.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至甲方名

4、下;b.甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;c.甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下;d.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。四、解除合同书面通知到达相对方之日起，本合同即告解除。五、本合同解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。六、本合同的解除不影响违约方承担违约责任。第六条违约责任任何一方违反本合同规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。第七条合同的变更当事人如需要修改合同条款或者

5、合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。第八条合同附件本合同附件包括但不限于：_。第九条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动

6、，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的'追究。所有放弃应书面做出。第十二条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。第十三条通知本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。一方变更通知或通讯地址，应自

7、变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。第十四条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。第十五条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。第十六条其他本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表人(签字)：_代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_ 工程合同 篇2 甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方将管道维修工程承包给乙方施工，并达成以下协议，望双方共同信守执行。一、 工程名称：润泽园

8、院内排水管道维修;二、 工程地点：公司润泽园院内;三、 承包范围：排水管道更换、碰头、刷漆及垃圾清理;四、 承包方式及单价：包工包料。以上工程内容共18700元;五、 开工日期：20xx年8月10日至20xx年9月10日完工;六、 质量标准：乙方必须按甲方要求维修，质量必须符合规定;七、 付款方式：乙方完工后，按照决算金额一次付清。决算依据山西省20xx年相关定额进行编制;八、 安全问题：乙方在维修期间必须遵守甲方的安全管理规章制度，确保工程安全顺利完成。九、 本协议一式四份，甲乙双方各两份，双方签字生效，完工付款后失效。十、 本协议未尽事宜，另行协商补充。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法

9、定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇3 甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：宝鸡项目2、工程地点：宝鸡市3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。二、工程承包范围龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。四、合同价款1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价：23元

10、/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)2、合同中未标出工程细目，已包含在合同单价中。乙方必须按甲方指令完成未标出工程细目，但不能得到工程结算和支付。五、付款方式所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式建安税务发票。否则，甲方不予付款。六、合同工期施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。七、工程质量及验收标准要求所有部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以

11、保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。八、双方有关义务及违约责任1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。2、甲方在施工中负责排水。3、甲方按照合同约定及时足额付款。4、乙方在施工期间必须遵守甲方统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生一切损失由乙方承担。5、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后密实度应达到设计要求。6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按 200元支付给甲方违约金

12、。8、如非乙方原因或不可抗力自然灾害造成停工，工期顺延。9、乙方负责办理所有施工相关手续，承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。10、乙方为显示信守合同及承包工程诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交 5000元保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。九、工程结算(按实结算)1、施工图、设计变更。2、甲乙双方现场测量资料。3、经甲方规定程序审核工程量。4、甲方实际签收数量。十、安全施工施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协

13、助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。十一、违约责任施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。十二、争议解决本合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致，可向本合同履行地(土方工程所在地)人民法院提起诉讼。十三、其它1、工程结算完后本合同自动失效。2、乙方车辆及材料在运输途中及到达

14、甲方现场后应遵守国家和地方现行关环境保护、职业健康和安全法律、法规。3、本合同未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。5、本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。甲方(盖章) 乙方(盖章)甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：签约地点：龙居建项目部签约日期： 工程合同 篇4 本授权书申明：_（公司注册地点）_（公司名称）_（职务）_（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“承包人”）任命_（公司名称）_（职务）_（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关_（合同名称）的施工、建成和维修方面，以承包

15、人的名义并代表承包人签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与此有关的一切事务。各方在此分别签字，以资证明。授权人（签字）：_ 证人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇5 发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币 元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工