《有关工程工程合同汇总八篇》

1、有关工程工程合同汇总八篇 工程工程合同 篇1 甲方:中国小商品城常州分市场乙方:武进市江洋空调设备安装工程有限公司根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款.第一条 工程概况1.1 工程名称: 中国小商品城常州分市场1.2 工程地点:局前街1.3 建筑面积:430001.4 承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外).1.5 承包方式:包工,包料,包工期.1.6 本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价6000000元(陆佰万元

2、整).1.7 开工日期: 批准日期以开工报告为准.1.8 本工程工期:为120日历天(指隐蔽工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期.1.9 质量等级:合格第二条 合同文件使用的语言文字和适用法律2.1 合同使用语言文字:汉语2.2 适用法律,法规:中华人民共和国和常州市的法律,法规2.3 适用标准,规范:gb50243-97及有关规程第三条 图纸3.1 图纸提供日期:200 年 月 日3.2 图纸提供套数: 套第四条 甲方驻工地代表人员:第五条 乙方驻工地代表人员:第六条 甲方责任6.1 配合乙方办妥施工各种证件和手续.6.2 在开工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保证施工期间的正常使用

3、.6.3 做好各个施工单位组织协调工作.6.4 清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房.6.5 驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐蔽工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证).第七条 乙方责任7.1 向甲方,监理提供月工程进度计划表.7.2 施工现场做到文明施工,符合常州市工程管理条例,做好各项安全措施,若造成人员伤亡事故,责任自负.7.3 所用的施工机械设备必须符合常州市环保要求.7.4 积极配合各个施工单位组织协调工作.7.5 严格执行有关施工规范,施工标准,严格控制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负.第八条 进度计划8.

4、1 乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表.8.2 甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后5天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准.8.3 乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改.第九条 暂停施工9.1 若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,安全事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理意见.9.2 若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用.第十条

5、 工期延误是指:10.1 工程量变化和设计变更.10.2 非乙方原因造成的停电,停水,一周累计超过8小时.10.3 不可抗力自然灾害.10.4 甲方确认的其它因素.第十一条 检查和返工11.1 乙方应认真按照施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负.11.2 因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担,并相应顺延工期.11.3 由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方应及时采取补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方. 工程工程合同 篇2 发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法

6、律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。第一条 工程概况工程名称：*围墙设置工程工程地点：第二条 承包方式包工包料。第三条 工程承包范围1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险

7、、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。第四条 合同工期接甲方指令后开工，在 年 月 日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。第五条 质量要求符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。第六条 工程价款及付款方式1、本合同固定总

8、价合计人民币*元，大写*圆整。2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。4、付款方式施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年

9、后如无任何质量问题一次性无息付清。乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。第七条 甲方职责现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。第八条 乙方职责1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，

10、所造成的一切后果及损失由乙方承担。2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需

11、费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失（包括工期延误责任）。6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。第九条 违约责任1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总

12、价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。第十条 廉洁条款承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这

13、种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。第十一条 其它约定1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）甲方代表： 乙方代表：日期： 日期： 工程工程合同 篇3 甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：依照中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和

14、诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由

15、此给甲方造成的损失。八、工程工期1、准备工期：_个日历天。2、安装工期：_个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价：_元整。大写_。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依

16、通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。十一、工程质保期1、工程质保期为_年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。（

17、3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。2、乙方（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。（8）协助甲方办理用电前的（用电

18、协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。十三、违约责任1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按合同法执行，违约方承担对方的经济损失。十四、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。十五、附则1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式_份，乙方_份，甲方_份。3、本合同履行地点：_。甲方：

19、（公章）委托代理人：_年_月_日乙方：（公章）委托代理人：_年_月_日 工程工程合同 篇4 合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积（工程形式）：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日； 2、竣工：_年_月_日； 3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币 元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收

20、合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度； 给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算； 2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工； 如期完成施工任务；接受发包方的技术指导和质量标准要求； 负责发包方提供料物及设备的保护；教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏； 承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他1

21、、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方： 承包方：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月 日 工程工程合同 篇5 发包方： _公司(以下简称甲方)承包方： _(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称： _项目外环境景观及_景观园林绿化

22、工程 ;2.工程地点：_;3.工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条 工程期限1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面

23、形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度

24、者;(7)发生重大设计变更。第三条 工程合同造价：1.本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5.具有

25、合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。第五条 工程质量和检查验收1.本工程质量要求为优良;2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3.发包方聘用的现场监理工程师为_;4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材

26、料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5.隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责

27、保管。9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化

28、、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期

29、解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。第七条 双方负责事项1.发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;(4)按规定提供施工场地;(5)合同签订后_天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料_套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标

30、控制点;(7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。2.承包方(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、

31、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条 工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_%;2.乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请

32、报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_%工程款;留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。7.本工程造价结算方式按下列情况办理：7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算;7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑绿化

33、工程综合定额按定额计价;7.3 安装工程项目费计取套用20xx年广东省安装工程综合定额按定额计价;7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按_建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20xx年度7月份xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;7.6 发包方指定的材料或指定的价格，结算

34、时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。第九条 违约责任1.承包方的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。2.发包方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。(2)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。第十条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向_人民法院起诉。第十一条 特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条 附

35、则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。发包方(盖章)_ 承包方(盖章)_法定代表人(签名)_ 法定代表人(签名)_委托代表人(签名)_ 委托代表人(签名)_签约日期：_年_月_日 签约日期：_年_月_ 工程工程合同 篇6 发包方：闽侯县峰峰豆制品有限公司 （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 家庭地址

36、身份证号码因工程施工的需要，甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干，为了加快工程进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产的责任意识，明确和完善甲、乙双方责任；根据有关法律法规，公平、公正、平等的原则，经甲、乙双方协同意，特签定此协议书，希双方共同遵守！一、 工程名称：闽侯县峰峰豆制品有限公司。二、 工程幢号：6#、7#厂房三、 分项承包的工程名称：水电安装。四、 承包形式、承包范围及工作内容：1)、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、（乙方负责按图向甲方提供材料清单）除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（含现场临时用电、供水管线安装

37、与维护工作）。2）承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3）、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下：a）、给排水部分：给水部分：接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。b）、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井/总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电

38、井、和强电井、线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、）依设计图纸安装到位，乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装.c）、安全帽等劳动保护用具五、工程量计算方法：按工程施工图纸建筑面积每平方米 元计算。如乙方延工期按每平方米 元计算。如再延期超30天按照每平方米 元计算。注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关工期要求：乙方必须按照甲方总体进度计划，合理

39、安排施工，按时完成各部位施工任务，如乙方不能按时完成或故意拖延工期，甲方有权终止合同，乙方应承担由此而造成的损失；工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天，因发包方原因造成的工期延误，经项目部签证，工期可顺延；总工期为7个月，自开工之日算起至竣工验收止。六、 工程质量要求：确保各分项工程达到验收合格标准。（1）、严格按照施工要求和验收规范进行施工。（2）、建筑产品安装质量必须控制在 分项工程质量验收标准之内。（3）、因分项工程出现质量问题，甲方管理人员对乙方处以的罚款在当月工程款中扣除；因乙方不按要求施工而造成返工，乙方承担其全部损失和费用，结算时在工程款中扣除。（4）、签订本合同时乙方须向甲方

40、交质量保证金30000元；如质量达不到标准，质保金作赔偿金扣除；如验收不能一次性通过，扣除质保金10%后整改完毕，验收后或结算时返还。在施工过程中不听工地管理人员指挥认真整改，如出现安全事故质保金不退还外，还有追究造成事故的赔偿责任。七、承包款的支付和结算：（工程款经工程部、施工员、安全员签证后发放）1）、付款及结算：混凝土预埋完成后支付到工程款的 %，砖墙预埋完成后支付到工程款的%，工程主体验收合格后，支付到工程款的=95%。剩余5%待保修期满后一次性付清。2）、乙方每月按时发放工人工资，必须制作工资表。工资表必须有工人签字及工人本人银行卡账号，自行复印一份交由甲方。甲方凭工资表提供账号及金

41、额发放到工人账户，各项罚款从当月工程款中扣除，扣除以上款项后剩余工程款另行打入乙方账户。八、工程安全责任、安全生产与文明施工：乙方特殊工种必须持证上岗，严格按照安全生产操作规程进行施工，严格执行安全生产六大纪律和十不准及十项安全措施。甲方提供的电源至各层配电箱，班组的材料设备，要定人定机，按规范操作，严禁带病操作；进入工地必须戴好安全帽，不得穿拖鞋、打赤膊上班；严禁往下乱抛建筑垃圾及杂物，地管理人员有权处以100元以上罚款。如乙若班组工人违反上述条例，不听纠正，乙方未按安全操作规程而引起的事故，由乙方承担责任及全部费用，影响公司声誉的要按有关规定给予处罚。如有多工种作业引起的安全事故，分清责任

42、，由责任方承担全部责任及费用。不在工地的事故，甲方概不负责，一切由乙方自行负责。乙方招用的工人上岗前要进行安全三级教育（必须提供工人本人身份证，并要求其复印件交由项目部存档），并要签订安全协议及劳动用工协议书，每天上岗前要进行质量及安全交底，双方必须履行签字，乙方要经常对职工进行法制教育，搞好与其他工种团结协作关系，不得出现打架及偷盗行为，如发现打架斗殴行为，参与者每人罚款200500元，情节严重的，送公安机关处理。凡聚众闹事、罢工的扣除工程款5000元。不同工种工序交接班，交接前必须办理书面交接手续，做好本职的质量和卫生工作，明确各自的责任分工；交接后施工方应对现场卫生及因施工导致的质量问题

43、进行返工或整改。项目部有权对交接班产生的纠纷进行裁定，并予以处罚。九、劳动用工管理：根据有关单位的规定和要求，乙方在组织人员施工时，严禁招用童工，无身份证的不准进驻工地。十、现场环境及卫生：施工现场必须保持整洁卫生，因施工需要凿除废渣及时清理；材料堆放必须根据现场负责人员指定位置堆放整齐。现场不得随地大小便，否则处以罚款。十一、其他事项：1）、此工程严禁转包，如发现转包，甲方有权终止协议承诺，并扣除工程款作为违约金，2）、乙方如不能及时完成甲方的进度计划，工程质量低劣粗糙，管理混乱，经甲方多次提出整改措施不力的，乙方还应向甲方支付工程款10%的违约金。3）、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双

44、方签字生效，工完款清失效。4）、未尽事宜，双方协商解决。5）、甲方有权指派乙方做点工，乙方不得以任何理由推卸，否则以违约处理。6）、若产生计时工，大工按/时，普工按元/时。7）、双方签字盖章保证金到位后本合同生效后，工完清帐后失效。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方代表 ： 乙方代表 ：（盖章） （盖章）法人代表： 身份号码 ：电话号码 ： 电话号码 ：签订日期 年月日 工程工程合同 篇7 甲方： (发包方)乙方： (承包方)为了明确双方的权利和义务，依照国家合同法、建筑法(合同)及惠州有关规定，特签定本施工合同。第一条 工程项目、地点及承包范围1.1工程项目：1.2工程地点：1.3承包

45、范围：外墙钢管脚手架搭设(包括安全网)以及地下室基坑周边及施工现场钢管围护(包括各种配件、辅助材料)、安装、包括使用期间的日常维护、拆除、装卸、场内外搬运以及所需要的全部工作。1.4承包方式：按本合同第一条1.3承包范围内容实行合同单价包干，即包工、包料，工伤保险、医疗保险、包工期进度、包文明施工措施等完成本合同范围内全部内容所需要的各项费用。第二条 合同综合单价及暂定总价2.1合同综合单价：2.1.1外墙钢管脚手架搭设(包括安全网、主楼二层工字钢悬挑、七层一道钢丝绳卸荷，每三层一道竹跳板铺设，工字钢焊接、割除甲方负责)，按使用工期13个月计算，每平方米综合单价人民币 元整(￥ 元)，使用期超

46、出上述约定，每天增加 元/。备注：计量方式按建筑外墙的外凹凸线周长乘以建筑物高度(地下室外墙从设计外地坪至底板垫层底;上部有女儿墙者高度从设计外地坪计至女儿墙顶加1.2m，有山墙者，高度以山尖二分之一高度计算)。2.1.2悬挑卸料平台每座人民币： 元，备注：甲方电工配合乙方对工字钢悬挑，焊接割除，材料由乙方负责。2.1.3室外施工楼人民币： 元/，备注：计量方式按搭设水平长度高度2计算。2.1.4安全通道，安全档板，操作防护棚人民币： 元/，备注：计量方式按投影面积计算(双层档板按1.5倍计算)，木板由甲方负责提供。2.1.5电梯井架人民币：按外架1/2价格计。备注：计量方式按电梯井架内周长乘

47、以高度(从井底板面至顶板底)。2.1.6人货梯出入口每门，塔吊护墙每层人民币： 元/门(层)。2.1.7满堂架人民币： 元/立方米。2.1.8室内楼梯扶手人民币： 元/，(备注：提供材料，甲方自行搭设)2.1.9合同综合单价(不含发票税)包括完成本合同第一条1.3承包范围和第一条1.4承包方式中所述内容以及现场材料看管费、利润及工人社保等完成本合同全部内容所需各项费用。2.2.0本合同暂定总价为人民币 万元。第三条 工期3.1开工日期以甲方通知的进场搭设日期为准，并随甲方工程进度进行施工，服从现场统一调度，满足甲方施工进度要求。3.2 如因乙方搭设进度或人力，材料等原因，耽误工期者，应由乙方负

48、责第四条 工程款支付、结算4.1工程进度款：外脚手架搭设至主体10层，甲方按照审定的乙方施工进度工程量的70%支付给乙方施工进度款;主体封顶甲方向乙方支付至合同暂定总价的80%，1#地块满堂架全部搭设完毕付50%，拆除完毕付70%;2#地块满堂架全部搭设完毕付50%，拆除完毕付70%;一层满堂架全部搭设完毕付50%，拆除完毕付70%。4.2工程竣工结算：脚手架工程拆除搬清完毕后，由乙方向甲方预算部送结算资料，甲方在一个月内审核完毕，并一次性支付完结算余额。第五条 甲乙方责任5.1甲方责任5.1.1根据现场施工需要，为乙方免费提供水、电连接驳点，垂直运输及材料堆场，机具用房和住宿等必要的配合服务

49、。5.1.2按合同约定条款支付乙方工程款，向乙方下达各阶段的施工计划。5.1.3统一协调安排施工现场进度，组织技术交底，对乙方现场施工人员进行入场安全教育与交底。5.1.4协助办理乙方施工人员暂住证(费用由乙方负责)5.2乙方责任5.2.1根据工程实际情况及甲方施工进度计划要求，编制合理，可行的施工方案，并送甲方审核，且方案必须并经当地主管部分专家论证合格，费用由乙方负责。5.2.2乙方必须满足甲方工程进度的需要，严格遵守并执行本施工合同各项条款与义务，主动与甲方配合，及时安排施工作业，必须无条件地服从甲方现场施工生产进度，质量，安全，现场文明，保卫及消防的统一部署和管理，无条件地遵守执行项目

50、部的各项管理规章制度及章程，在进场后，必须与工人签订劳务合同，因劳务纠纷责任由乙方全部使用。5.2.3乙方搭设进度必须满足施工要求，每栋外架要提前搭设，起码要高出操作屋1.80米以上，如进度满足不了，每次罚款3000.0元。5.2.4乙方搭设的外架必须按业主和监理审批合格的外脚手架施工方案搭设;且保护整齐，符合惠州市安全规范，如未按规范搭设，验收出问题每次罚款1000.0元，否则甲方派人进行修改，按实际发生费用从乙方承包款中扣除。5.2.5乙方自备施工机器，在现场专职质量，安全检查员，做好自检工作和自检资料，确保施工质量及安全，严格按国家现行施工及验收规范进行施工，全面负责本施工合同范围内的工

51、程质量，安全，进度。5.2.6本工程安全网必须全部采用新安全网，安全网需送当地检测部门检测合格。5.2.7免费向甲方提供基坑维护、结构梁、墙、柱模板支付所需的加强钢管和电梯井(楼梯)口围护等所需的钢管。5.2.8根据安全文明施工规定，所有施工、管理人员需配备统一格式安全帽(由乙方自行配备)、工作服(由甲方统一制定，每人二套，甲乙双方各承担一套的费用);高空作业人员需佩戴安全带，费用已包括在综合单价内。第六条 保险6.1乙方必须为承包施工人员购买好意外，工伤医疗保险，工伤保险费由乙方负责，为确保参加本工程施工的人员人人享有工伤保险服务，防止乙方逃避购买工伤保险，甲方负责代为乙方参加本工程施工的人员购买工伤保险，工伤保险费按乙方承包项目的结算造价5计算，在结算中扣减。第七条 合同生效7.1本合同自签订之日起生效，在合同履行完款项结付完后失效。第八条 本合同一式四份，甲乙双方各执两份甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇8 委托方：(简称甲方)地址：施工方：(简称乙方)：地址：兹有_工程，经双方确定设计、预算，决定由乙方施工，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过甲乙双方协商签定合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程造