《实用施工合同锦集十篇》

1、实用施工合同锦集十篇 施工合同 篇1 甲方: 乙方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称: 地点:二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完

2、毕，并符合验收要求。2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方: 乙方:代表: 代表:

3、年 月 日 施工合同 篇2 发包人（全称）：_（以下简称甲方）承包人（全称）：_（以下简称乙方）本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。1、工程概况1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。具体内容见附件12、工程承包范围2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。3、工期3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在

4、乙方工程款中扣罚。4、质量与验收4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。5、安全施工5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。5.2安全检查按建筑施工安全检查标准（JGJ5999）执行。6、合同价款与支付6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。6.2 采用固定总价方式确定。工程价款（大写）：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元（人民币），￥：785919。00元。6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担6.4 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时

5、间：执行厂房施工合同相关条款。7。承包人采购材料设备7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测（检测费由承包方负责），质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。8。争议双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。9。保险承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为

6、施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用10。合同份数双方约定份数：陆份，双方各执叁份11。 增加工程项目名称甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇3 甲方：乙方：为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求：1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。三、公路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；()每公里设置4个

7、错车道，错车道有效宽度为6.1米。2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。3、土质边坡按1：0.51：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。四、工程验收及付款方式：1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。五、施工安全责任：乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按

8、照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务：1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。4、甲方必须派员协助乙方进行施工。5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。

9、甲方： 代表：乙方： 代表： 施工合同 篇4 甲方: 补连塔煤矿乙方：开拓准备中心 机电安装队为明确甲乙双方的安全责任，促进安全管理，依据安全生产法、合同法、建设工程安全生产管理条例等法律、法规和神东煤炭集团公司外委工程安全管理办法有关规定，甲乙双方协商一致签订本协议。双方的安全责任第一条 双方共同认真贯彻执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、规章、标准以及公司和甲方制定的相关安全管理制度。第二条 双方都有做好员工安全教育，严肃劳动纪律，纠正不安全行为的责任。甲方的安全责任第三条 应对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或相关资料。第四条 应当为乙方提供防治瓦斯、水害等重大灾害和安全施工

10、所需的水文地质、地勘等资料。第五条 对乙方涉及安全的作业规程、安全技术措施等进行审批并备案。第六条 对乙方人员的身份、特殊工种证件、设备、设施、安全防护用品等项目进行检查。第七条 对乙方施工作业现场进行检查，发现安全隐患时责令其及时整改。第八条 一旦发生灾害事故，及时通知事故波及范围内的乙方人员撤离险区，并尽力为乙方抢救伤员提供救护、医疗便利。乙方的安全责任第九条 在安全生产过程中负安全管理主体责任，履行施工全过程的安全管理，按照甲方划定的作业范围施工，并搞好施工范围内安全质量标准化工作。第十条 开工前，到甲方办理入井安全资格证和人员定位卡，安全管理人员和特殊工种必须持有效证件上岗。第十一条

11、施工组织设计、作业规程、施工措施要在开工前报甲方相关部门审批并备案。第十二条 施工期间使用的电、水、气源，应按照甲方指定地点接入，不得私拉乱接。中断作业或遇故障时应立即切断电、水、气源。第十三条 对甲方查出的安全隐患，必须按要求在规定期限内整改完毕；施工期间发现安全隐患时，应及时处理，若没有能力处理时，应立即报告甲方，同时积极配合甲方进行处理。第十四条 涉及高危作业、高风险作业，在作业前，由甲方进行作业许可和安全技术措施的审批。第十五条 应在施工范围安设临时围栏或警示标志，禁止无关人员进入施工现场。不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。第十六条 施工期间应做到工完料尽、场地清洁，确保安全文明施

12、工。第十七条 制定本施工单位的现场处置方案，参与甲方组织的应急演练。第十八条 发生安全事故时，事故现场的人员应当立即向甲方调度室报告，不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。安全责任区域划分与安全责任追究第十九条 甲方与乙方安全责任区域划分。乙方承担甲方管路、电缆安装回撤等机电安装工程任务时，甲、乙双方安全责任区域划分如下 ：从管路、电缆安装起点至管路、电缆安装作业点以外50米范围为乙方安全责任区域。从管路回撤点向前50米，向后30米范围为乙方安全责任区域。第二十条 安全责任追究乙方在服务期间，在自身管理区域内发生人身伤亡事故或在甲方管理区域内由于自身原因发生伤亡事故的，安全责任主体为乙方，甲方承

13、担连带责任，根据事故调查结果给予相应处罚。乙方在服务期间，在甲方管理区域内，由于甲方管理原因发生人身伤亡事故的，安全责任主体为甲方，乙方单位承担连带责任；在乙方管理区域内，由于甲方的人员或设备等原因造成乙方人员发生人身伤亡事故的，安全责任主体为甲方，乙方单位承担连带责任，根据事故调查结果给予相应处罚。乙方在服务期间，在甲方管理区域内，发生人身伤亡事故的且管理责任不明确的，根据事故调查结果给予双方相应处罚。其他第二十一条 本协议仅为模板，未尽事宜经甲乙双方协商一致后执行。第二十二条 本协议在乙方施工期间有效。第二十三条 本协议一式两份，双方各执一份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。甲

14、方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）签订日期： 年 月 施工合同 篇5 发包人：审查人：发包人:审查人:发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 本合同依据下列文件签订1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条例房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法;建设工程质量管理条例;1.2重庆市建委关于转发房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法的通知(渝建发20xx211号);1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。第二

15、条 工程概况2.1工程名称：2.2 工程建设地点：2.3工程类别:(房建/市政规模 米 ;2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查;第三条 审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查，是否符合工程建设强制性标准;3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计，施工图是否达到规定的设计深度要求;3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;3.3地基基础和主体结构的安全性;3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;3.6其

16、他法律、法规、规章规定必须审查的内容。第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性，真实性负责：表一第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负责：表二第六条 收费标准及付费方式：6.1 本工程审查费按建筑面积单价：2.5元/m2计算，总额为共计 元(即 圆)整人民币;6.2 双方合同生效后预付审查费 40 %计6.3 审查机构提交审查合格书时，发包单位向审查机构付清全部审查费。第七条 发包单位、审查机构责任：7.1 发包单位责任：(1) 发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责，发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄

17、虚作假而产生的后果由发包单位承担。(2)审查机构提交合格书后，发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查，造成审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款。7.2 审查机构责任：( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后，仍有违反

18、工程强制性标准，给建设单位造成损失的，审查机构应承担相应的赔偿责任;( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效，给建设单位造成经济损失，审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。第八条 违约责任8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5违约金;8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间，若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.5 的

19、违约金。第九条 其它约定事项9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决;9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可按下列第( )种方式解决：(一) 提交 仲裁委员会仲裁;(二) 依法向人民法院起诉。第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。本合同一式份，发包人份，审查人份。发包单位名称：(盖章) 审查机构名称：(盖章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 施工合同 篇6 甲方：乙方：为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项

20、目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：一、工作内容：客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面H型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度-8.0米。二、工期要求：20xx年8月18日开始施工降水，20xx年11月30日降水结束；三、质量标准：根据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准；四、工程造价的确定根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元； 上述工程造价在工期要求时间

21、内一次包死。五、工程决算及付款方式：付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。六、双方责任1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责；4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方承担所造成的相应损失；5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单

22、位作好配合；6、乙方应作好现场文明施工工作；七、其他：本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。甲方：法人代表：授权委托人：日 期：20xx年 月 日乙方：黑龙江岩土基础工程公司法人代表：授权委托人：日 期：20xx年 月 日建设单位主管部门意见： 建设单位（章） 经办人： 20xx年 月 日 施工合同 篇7 发包人：承包人：按照民法典、建筑安装工程承包合同条例及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则，就_围墙工程施工承包事宜，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、

23、承包范围按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图一)实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件二)本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。三、承包方式及工程款支付1、工程单价 本工程采用单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。 永久性围墙块石基础 220元3。体积约1383,总价 永久性围墙上部墙体 210元。 体积约410,总价86100元 临时性围墙(含基础)190元。 体积约220,总价41800元 现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按

24、上述单价进行结算。2工程单价说明：块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。 备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800的，块石基础的宽度改为800。围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。

25、3、付款方式本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。本工程所有承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的10

26、0%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙_年质量保修期满，扣除围墙维修费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。四、质量要求1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。2、本工程为清水墙体，围墙上所有勾缝必须美观，线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。五、工期(60个日历天)开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日由于甲方原因推迟交付的，由甲方提供相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延

27、。六、甲乙双方责任1、甲方责任按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五给予乙方利息。2、乙方责任处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。按工期要求进行施工，逾期不交付使用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的39;安全文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。施工现场所有材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。乙方有成品保护义务，在本小区交付使用前，所有围墙均为成品保护期，人为及机械

28、损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。七、其他1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，请求人民法院解决。2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人： 法定代表人：经办人： 经办人：联系电话： 联系电话 施工合同 篇8 甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的铝合金门窗及不锈钢门窗

29、安装工程施工的有关事宜协商一致。同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、承包方式：包工、包料、包制作、包运输、包安装、包安全文明、施工，包竣工验收的承包方式。乙方负责本工程按照甲方规定工期完成，通过甲方的验收标准金额为准。四、工程范围与内容包括施工图内所有的铝合金门窗和不锈钢门窗工程。五、工程单价：铝金合金门窗125元/平方米，铝合金卷闸门200元/平方米不锈钢门400元/平方米，不锈钢防护窗85元/平方米不锈钢防护栏100元/个不锈钢防护架100元/个不锈钢地沟架100元/个维修部分材料及工资换玻璃100元/平方米拆装卷闸门360元/道换卷闸门材料底梁10

30、0元/米换塑钢滑道80元/米换塑钢窗滑轮和锁10元/个换卷闸门道槽43元/米换卷闸门锁板75元/米换卷闸门锁30元/把换铝合金材料45元/米换铝合金窗扇125元/平方米。六、工程款支付乙方工程竣工经甲方验收合格，甲方付给乙方所有的工程款。七、材料供应本合同工程所用铝合金和不锈钢材料由乙方采购供应。八、双方责任甲方责任：1、保证施工工作面的提供，施工现场及时解决交叉作业的协调事宜。2、保证施工现场的电力提供。3、准时进行阶段款的结算。乙方责任：1、必须严格按照施工图（或协商方案）及现行规范施工，服从甲方合理化建议，遵守工地的有关规章制度，保证工程质量和安全生产，严禁违章作业。2、自备施工过程中的

31、一切施工器具。3、乙方在签订承包相关工作量范围内，不得转包他人。4、双方有责任、有义务与对方密切配合，文明施工。5、工人在施工期间，由于自身原因和个人不安全行为，发生的相关事故或意外，乙方全权负责。6、安全施工，文明施工，遵纪守法，严禁乙方工人在工地内打架、闹事，情节严重者报公安机关处理。7、严禁工人在施工区进行的其他违法行为，严禁使用未满18岁的童工。8、杜绝一切偷窃行为，一旦发现工人有偷窃行为，不论量多量少，报公安机关处理。本合同一式二份，甲乙双方在签字之日起生效，工程竣工验收通过后，经双方确认无误，甲方付清工程款后，本合面自行失效。未尽相关事宜，双方可友好协商。甲方代表：日期：乙方代表：

32、日期： 施工合同 篇9 委托方（甲方）：_姓名：_身份证号码：_住所地址：_邮政编码：_联系电话：_被委托方（乙方）：_企业名称：_法人代表：_企业所在地址：_证书编号：_邮政编码：_联系电话：_根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。第一条 工程概况1工程地址：_2居室规格_室_厅3施工面积_室_平方米 _厅_平方米 厨房_平方米 卫生间_平方米。4施工内容（附施工单或施工图）5委托方式_6开工日期_年_月_日7竣工日期_年_月_日8施工总价_元（附工程预算书）其中：材料款_元人工费_元其他费用_元第二条 质量要求1使用材料品种、规格、名称（附清单）2工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的家庭装饰工程质量规范。3施工质量检查监督部门_4施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。5质量保修期自工程验收后起为_年，保修费用由现任方负担。第三条 价款支付1包工包料者合同签约后预付_价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的_。2包清工者付款方式为_.3在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。第四条 违约责任1乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。2因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费_元。3因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费_元。4在施工过程中，