《施工合同集合五篇》_第1页
《施工合同集合五篇》_第2页
《施工合同集合五篇》_第3页
《施工合同集合五篇》_第4页
《施工合同集合五篇》_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、施工合同集合五篇 施工合同 篇1 甲方(发包方):地址:企业营业执照号码: 联系电话:乙方(承包方):地址:企业营业执照号码: 联系电话:按照中华人民共和国合同法的规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致,共同订立如下条款,以资双方共同信守。第一条 工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程项目及承包范围:具体详见工程预算书。1.4工程内容:具体详见工程预算书。1.5承包方式:具体详见工程预算书。1.6施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 天。1.7工程总额:人民币 元整(小写: 元)。第二条 工程款付款方式的约定2.1于签署本合同当

2、日,甲方向乙方一次性支付工程总造价的30%比例支付备料款,乙方于收妥该备料款并在商定开工日3个自然日内,备料(工程特殊用料或变更部分物料除外)及施工机械,并在甲方协助下办理完毕进场施工手续;隔墙结束油漆工进场前甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;油漆工结束后甲方向乙方按工程总造价的30%比例支付工程款;另10%比例装修工程余款,自双方验收合格之日起7个自然日内,由甲方一次性向乙方支付完毕。2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更,甲方应签定项目变更单,因此而增加的费用应在签定之后2个自然日内一次性支付给乙方。2.3工程施工期间,如甲方特殊要求,须乙方比合同工期提前竣工时

3、,应征得乙方同意;乙方提前竣工,甲方须支付乙方因赶工期增加的相应费用(费用额度根据工程具体情况由甲乙、双方另行协商)。2.4施工过程中,如甲方未按以上约定付款方式及时付清款项,每延误一天,乙方有权向甲方按工程总造价0.3%的标准收取滞期费,直至甲方付清为止;付款时间延误7个自然日以上的,乙方有权单方面终止履行该合同,甲乙双方办理工程结算手续;已收工程款项,无论工程是否完结,乙方不予退还;乙方已施工工程,甲方未支付工程款的,须按实际工程量支付乙方工程款,乙方因此而造成的损失应有甲方承担。2.5工程竣工办理移交手续后之工程尾款,如未按以上约定付款方式及时付清款项,每延误一天,乙方有权向甲方按工程尾

4、款的1%的标准收取滞期费,直至甲方付清为止。2.6非甲方原因延误工期,导致工程不能按约定进度进行时,甲方应付的工程款项,可根据实际情况经甲乙双方协商一致后,延期支付。2.7甲方应付的工程款项,不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人,否则,由此产生的一切后果由甲方自行承担。第三条 工期约定3.1施工过程中,甲方要求修改个别设计方案的,须在该工程项目未正式施工前通知乙方施工管理人员和/或设计师,乙方设计师须在接到通知3天内进行修改,并通知甲方确认,因此而造成的工期延误,工期顺延;3.2施工项目中由甲方提供的装饰材料,乙方须提前填列甲方准备材料通知单交付甲方,以便甲方及时备料;甲方接到该通知单

5、后,须按通知单要求准备材料;如因甲方准备材料不及时或不准确,延误工期,工期顺延;如因乙方不及时通知甲方准备材料或通知内容错误,导致甲方不能及时和/或准备材料不准确而延误工期,工期不顺延。3.3施工过程中,因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的,乙方有权停止施工,直至甲方付清款项,乙方继续施工,由此造成的工期延误,工期顺延。3.4施工过程中,隐蔽工程施工完毕,甲方在接到工程验收通知单后,因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的,由此造成的工期延误,工期顺延。3.5因甲方原因,增加工程量和/或工程项目更改时,工期顺延。3.6因乙方安排组织施工不当导致的工期延误,工期不顺延。3.

6、7工程竣工后,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延误,工期顺延。3.8因甲方所属物业管理部门原因导致的工期延误,工期顺延。3.9因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误,工期顺延。3.10因消防工程、中央空调工程原因导致的工期延误,工期顺延。3.11以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误,甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误,由乙方按照工程总造价0.3%的标准向甲方支付延误费。 施工合同 篇2 甲方: 乙方:为了明确双方在施工中权利义务和经济责任双方共同协商同意签订本合同。1、在建筑工程面积约为 平方米,完工后以实际建筑面积计算付款。甲方以单包形式,包工不包料的工程承

7、包给乙方每平方米285元( 285 元整)。由乙方负责施工完成。2、甲方责任:开工前甲方做好三通(水、电、路)准备工作。开工后必须保证建材及时运达工地,水电费甲方负责。甲方还提供住房给乙方,用于施工。开工及时付给施工费 元,因甲方造成的损失乙方有权要求赔偿。3、乙方责任:乙方施工,必须按图施工,不得私自更改。必要更改时,双方协议解决。在施工中所需的一切工具模板、架子等各种设备都由乙方全部解决。4、关于建房标准:乙方保证地基牢固,墙体面要平面垂直,墙角垂直,必要时一定要该灌浆时灌浆,该渗透砖时渗透砖,钢筋水泥符合一定的比例标准,前面墙面,厕所、厨房墙砖铺好、楼面做好防水,水电安装到位。其他墙体青

8、灰抹光。5、乙方要规范施工、标准施工,不得偷工减料,并且尽量做到不大量浪费材料。不得将甲方的材料借给他人,如果甲方一担发现有材料无故流失,甲方有权终止合同。6、甲方付款方式:根据工程进度、验收合格、分段付款。干多少活,付多少钱,不干的活不付款。(1)开工基础完成验收合格后,付 元( ),可分批次支付。(2)一层楼面完成验收合格后,付 元( 整)。(3)二层主体完成验收合格后,付 元( 整)。(4)工程全部验收合格,付 元(整)。剩余款项整体完工验收合格后,留总工程费用的5%作为保修金,保修期一年,余款在1个月后全部付清。如果施工资金不到位,乙方有权甲方追究责任,并终止合同,一切损失甲方负责。乙

9、方在甲方监督下进行施工,施工期间有事互相商量,不能无故生事端,如发生争端应通过合法渠道解决。7、施工工人的管理由乙方自行负责管理,在施工中的一切安全由乙方自行负责。因违规操作等一切人身伤害所带来的后果与甲方无关。因打架斗殴或私自外出发生事故以及从事违法行为所造成的后果与甲方无关。8、乙方在施工中违规操作造成的不合格工程,甲方有权要求赔偿、返工。9、工程开工时间:双方一致同意定于 年 月 日前开工。 主体于 年 月 日前全部竣工。10、此合同必须符合法律规范,违法的不能生效。此合同一旦签订双方必须遵守,违者要承担法律责任,并赔偿50%违约金。可按合同法或其它法律条款的'法律程序解决。甲方

10、(签字): 乙方(签字):年 月 日 年 月 日 施工合同 篇3 合同编号:_签订地点:_发包方(甲方):_承包方(乙方):_按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 承包范围: 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1.4 承包方式:_1.5 工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。1.6 工程质量:按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 .1.7 合同价款:人民币¥_元(大写)第二条 甲方工作2.1 开工前_天,

11、向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派_为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。第三条 乙方工作3.1 指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行

12、。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。3.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条 关于工期的约

13、定4.1 甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。4.2 因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延。4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以建筑装饰装修工程质量及验收规范(gb50210-20xx)等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准,甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标

14、文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格(优良)标准。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收,如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工的,则工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收,甲方不予承认,此事项如甲方要求复验时,乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。5.4 由于乙方原因造成质量事故,其返工费

15、用由乙方承担,工期不顺延。5.5 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采用下列第_种方式:(1)固定价格。(2)固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_内容。(3)可调价格:详见本合同第十一条。6.2 本合同生效后,甲方分3次,按下表支付总额为¥_元的工程价款。拨款分 3次进行拨款 100 %金 额 (元)工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时

16、,向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金)乙方交付30%工程完成50%乙方交付20%验收合格后支付竣工结算余款乙方交付50%6.3工程竣工验收合格一年后,乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的_天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意;并在_天内,结清尾款并退还履约保证金。第七条 关于材料供应的约定7.1凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。7.3材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方承担,否

17、则由采购方承担。第八条 有关安全生产和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。第九条 奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_%支付滞纳金。9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_元违约金;逾期三十天后,甲方有权

18、终止本合同,乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外,并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 合

19、同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,可按下列方式依序解决:1.提交广州仲裁委员会仲裁;2.依法向XX市XX区人民法院起诉。第十一条 其他约定11.1甲方指派的代表,其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证,不能作为本合同甲乙双方结算的凭据;因特殊需要变更或增加工程项目的,须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工,并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工,施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。11.2 本工程竣工验收合格后,若项目没有调整或增减,则按投标价结算;若工程量减少则扣除相应减少金额后结算;若变更

20、或增加工程量,变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算,若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按20xx年广东省安装工程综合定额下浮_%结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。11.3 本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。11.4 本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%.保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及XX市政府有关部门规定承担保修责任。第十二条 附则12.1 本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议。12.2 本合同一式六

21、份,甲方执四份,乙方执二份。12.3 本合同履行完成后自动终止。12.4 本合同附件:12.4.1 施工图纸或作法说明12.4.2 工程项目一览表12.4.3 工程预算书12.4.4 会议纪要12.4.5 设计变更甲方(盖章):_法定代表人:_乙方(盖章):_ 施工合同 篇4 甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)为促进乡域经济发展,改善村民出行条件,本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则,经甲乙双方协商达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:XXXXXXX公路桥建设工程。2、建设地点:XXXXX村XXXX。二、承包方式及结算方式1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变

22、单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买,甲方负责监督材料质量。2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整(预付工程启动资金XXXX万元)。三、双方责任(一)甲方1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。2、按协定及时支付工程款项。(二)乙方1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解,施工安全自行负责。3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。四、施工内容及要求1、修建长XXXX米,宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。2、桥梁基础采用地下连续墙基础,下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构,片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。3、乙方必须按甲方设计要求,对各种标号满浆满座,浆砌条石砌筑,水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理,墙面光滑平整。五、工程期限1、本工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论