消防工程承包合同

1、消防工程承包合同消防工程承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据国家有关法律、法规，本着友好合作的态度，甲乙双方经 协商，就建筑消防工程事宜，双方达成如下协议：一、工程概况：1 、工程名称：张湾区城中村改造建设新村项目 6#、7#楼及服务用房2 、工程地点：十堰市发展大道李家湾3 、工程建筑面积：按实际建筑面积计算。二、承包范围、方式和价款1、承包工程范围：所有消防设施、消防配套设施、报建费、送检费、消防检测费、验收备案费及接待消防部门的费用， 包干价每 平方米85元，不含税（不含前期水电预埋）。（1）火灾自动报警系统（含消防应急广播，消防电话和各系统 消防联动）。（2）火灾自动喷淋系统（

2、含水泵接合器）。（3）室内消火栓环网系统。(4)通风防排烟系统(含控制箱到风机的电路敷设，不含控制箱之前的电源线敷设)。(5)防火卷帘门系统(含控制箱到电机的线路敷设，不含控制 箱之前的电源线敷设)。(6)应急照明及安全出口指示灯(负责采购、安装及调试)。(7)泵房系统(不含控制柜之前的电源线敷设)。(8)发电机房、配电房气体灭火系统。(9)防火门(含所有五金配件、闭门器等)。2、承包方式：本工程实行包干价，由乙方包工包料，包质量、 包安全文明施工、包成品保护、包验收、包保修。3、承包价款：(1)承包消防图纸范围内的所有内容，实行包干价，每平米 85 元人民币(不含税)，工程完工后以实际建筑面

3、积结算。(2)承包范围内的工程，如甲方要求变更的，甲方应签以变更 通知书，方能另计工程量和工程价款，承包范围以外，甲方需要增加 的工程，甲方负责工程所需的材料费及实际人工费的支付，乙方不另 计工程量和工程价款。三、工期及质量标准1、工程工期：整体工程验收，在土建装修完工后25天内报验并确保验收合格（不含非乙方原因）。2、顺延工期约定：如遇下列情况的，经甲方代表签字确认，工 程按实际情况顺延，互不罚款和赔偿。人力不可抗拒的自然灾害（水灾、自然原因发生的火灾、地 震、停电、停水等），造成停工时，顺延工期。3、工程质量标准：乙方保证施工的工程质量通过消防部门检验 验收，并达到合格工程要求。四、甲乙双

4、方责任和义务（一）甲方的责任和义务1、甲方代表甲方驻工地代表： （如代表换人，需提前一星 期通知乙方）。2、甲方责任和义务（1）本合同签订后，负责提供该工程报审、报验资料，以便乙方 及时向消防部门报审、报验。（2）由于生产和使用的需要，变更设计时，应提前办理工程变更 和修改设计手续，并以书面形式通知乙方。(3)合同签订 日内，应组织设计方、建设方、监理方、施工方参加图纸会审。(4)负责协调乙方与土建、装修等施工单位的关系，特别是施工 用水、用电方面。(5)向乙方提供本建筑消防安装施工图两份 (一份报审，一份施 工用)，并保证图纸数据真实准确。(6)负责按合同约定，及时支付乙方的消防工程款，承担

5、逾期支 付的违约责任。(7)如因甲方未及时履行下列义务造成工程延误， 工程相应顺延：A、开工前清理消除障碍物，协调内外部环境，特别是乙方与土 建总包方的关系。B、提供施工用水、用电接口，保证施工期内的需要，提供材料 堆放场地和乙方的办公联系场所。C乙方承包范围内的工程未经检测验收甲方不能擅自使用。(8)甲方负责按合同条款支付乙方工程款， 如因甲方原因滞付工 程进度款，乙方不承担延误工期责任。(9)负责对设计变更的签证和审计。(二)乙方的责任和义务1、乙方代表:乙方代表(如代表换人，需提前一星期通知 甲方)。2、乙方责任和义务(1)乙方必须服从甲方的项目部管理。(2)本合同签订后，乙方负责协助甲

6、方对该工程向消防部门报审， 如因乙方与消防部门协调不力对该项目罚款、 停工造成的一切损失费 用由乙方承担。(3)按施工图纸、施工说明、图纸交底会审纪要、设计变更通知 单和国家现行的施工及验收规范进行施工， 做好自检工作，工程确保 符合国家相关行业标准，采购的设备、配件满足工程要求，符合国家 质量标准。(4)接受甲方、监理方的统一管理和合理安排， 遵守甲方的现场 规章制度，接受上级各部门的监督管理和验收。(5)按施工安全规范进行安全施工，乙方进场前负责购买意外伤 害保险并向甲方提供复印件，如因乙方原因出现安全事故，责任由乙 方自行承担，如非乙方原因出现的安全事故，由甲方、乙方和责任方 协商解决。

7、(6)施工期间，做好施工原始记录和隐蔽验收记录， 并做好施工 组织、管理工作，维护现场清洁和道路畅通，原材料堆放整齐，及时 清理不用的临时设施，工程竣工后，及时清理自己的现场，做到工完 场清。(7)严格按照有关消防施工规范组织施工， 确保工程质量，工程 质量如有不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由此造成工期延 误的责任及经济损失由乙方自行承担。(8)乙方施工时应保护好建筑物结构和其他单位的施工成品，如因乙方原因造成工程结构或成品损坏，具费用由乙方赔偿。(9)工程施工期间，乙方负责将消防产品送检，工程竣工后，乙 方负责联系检测单位对该工程进行检测，其费用由乙方承担。(10)乙方对工程的质量保

8、修期限为贰年，在质量保修期内，由 于设备质量或工程质量的原因造成的设备损坏，乙方负责维修或更 换，如因业主使用不当造成损失，乙方负责维修，但费用由业主方或 甲方负责。(11)保修期内，系统发生故障，乙方应在接到通知后三天内派 人维修，否则甲方可委托其他单位或人员修理， 因乙方的原因，造成 的修理费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方负责。(12)工程竣工后，乙方负责该工程向消防部门的报验和费用， 不含非乙方工程质量原因造成的费用， 验收合格后，乙方负责向甲方提供消防检验合格证及消防检测报告。(13)该工程施工期间，乙方不负责向任何总包单位交配套费, 如总包方提出则有甲方负责处理。(14)乙方

9、施工班组作业人员禁止打架半殴，如出现此列情况， 打架双方情节较轻的处罚1000元罚款，情节严重者交公安机关及派 出所处理。3 、乙方施工用水、电费包干价 元人民币，由甲方直 接从乙方工程款中扣减。五、工程款的支付：按甲方与业主签订的施工主合同付款界点支付工程款。六、保修期：保修期：贰年，以验收合格文件日期为准。七、其它有关事项1、工程完工后，乙方必须在一个月内向甲方提交设计变更的决 算，逾期视为放弃变更所增加的工程款，甲方在收到乙方的变更决算 后，两个月内审定，逾期视为认可乙方变更决算的工程款。2、本合同执行中若甲乙双方发生争执，应协商解决，如协商不 成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提出诉讼。3、违约责任：本合同生效后，甲乙双方任何一方不得擅自更改 或违反合同条款，否则违约方向另一方赔偿违约金为合同