新城欧怡廊桥水岸小区景观绿化道路工程

1、编号：20121001 号市政工程施工合同工程名称：发包方（甲方）：承包方（乙方）：潼南县城乡建设管理委员会订立时间 2012 年 10 月 12 日市政工程施工合同协议条款发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包条例和国家工商行政管理局、建设 部颁发的建设工程施工合同示范文本就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。第 1 条工程概况.1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3工程内容：小区内土石方挖运、车行道 浇筑、小区石材铺装、人行道地砖铺设、路沿石安装、小区路灯照明管线铺设及安装、小区背景音响管线铺设及安装、金属栏杆安装、绿化栽植、休闲亭

2、、大门岗亭及入口 闸杆等（具体工作内容及工作范围详甲方提供的相关资料与施工 设计图）。1.4承包方式：包工包料1.5工程性质（指基建、合资、技改等） ：基建1.6 本合同工程开工以 实际开工时间为准，工期 60 天。1.7质量等级： 合 格1.8合同价款：本合同工程 总造价暂定为：4000000.00元（人民币）工程最终价款以审计机构审定为准。金额（大写）：肆佰万元整。第 2 条合同文件及解释顺序，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1协议 条款；2合同条件；3洽商、变 更等明确双方 权利义务的纪要、协议 ；4招标承包工程的中 标通知书、投标书 和招标文件；5施工图纸 和本市现行确定及 调

3、整工程造价的有关 规定；16按可填单 价的工程量清 单承包的建设工程，甲方提供的工程量清 单；7标准、规 范和其它有关技 术资料、技术 要求；8国家和本市关于施工合同管理的 规定；当合同文件出 现含糊不清或不一致 时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第 28 条约定的办法解决。第 3 条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律 .3.1 合同语言：本合同文件使用汉语。3.2 适用法律法 规：国家有关法律、法规 和本市有关法 规、规章及规范性文件均对本合同有 约束力。3.3 适用标准、规 范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技 术验收规范执行。第 4 条图纸.4

4、.1甲方提供图纸日期：已提供4.2甲方提供图纸套数：两 套4.3甲方对图纸的特殊保密要求和 费用承担： 不发生4.4工程竣工图：按照国家和本市有关规定，由乙方绘制工程竣工 图陆套。第 5 条甲方驻工地代表 .5.1甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书 作为合同附件）：5.2社会总监理工程师姓名（如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方）： 以甲方书面通知为准第 6 条乙方驻工地代表（项目经理）.乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）： 周 芹第 7 条 甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：7.1施工现场达到具备施工条件和完

5、成的 时间：具备7.2将施工所需水、电、电讯线 路接至施工 现场的时间、地点和供应 要求：由乙方组织实施并保证施工期间的需要。7.3施工现场与公共道路的通道开通 时间和起止地点： 开工前 5 个工作日内按要求开通满足施工运 输的需要，保证施工期间的畅通。7.4 工程地质和地下管网 线路资料的提供 时间：已提供 。27.5 办理证件、批件的名称和完成时间：已完成 。7.6 水准点与座 标控制点位置提供和交 验要求： 已提供 。7.7 会审图纸和设计交底的时间：开工前 5 个工作日 。7.8 协调、处 理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑） 、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：乙

6、方施工、甲方承担费 用。甲方不按合同 约定完成上述工作 时，应按本协议条款第 29 条执行。第 8 条乙方工作。乙方按本协议约 定的时间和要求完成以下工作：8.1 提供计划、报表的名称及完成 时间：8.2 对施工安全保 卫工作的要求。按工程需要提供和维 修非夜间施工使用的照明、看守、围栏 和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产 和人身伤害，由乙方承担 责任及所发生的费用。8.3 向甲方提供的 办公和生活 设施及费用承担： 不发生8.4 对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须 遵守本市有关部 门对施工现场交通和施工噪音等管理 规定，经甲方同意后 办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方

7、责任造成的 罚款除外。8.5已完成工程成品保 护的特殊要求及 费用承担： 不发生8.6施工现场周围建筑、构筑物（含文物保护建筑） 、古树名木和地下管 线的保护要求及费用承担： 按“7.8条”执 行8.7施工现场整洁卫生的要求。保证 施工现场清洁符合有关 规定，承担因违反有关规定造成的 损失和罚款。8.9 乙方必须在本工程施工 红线及业主指定区域内施工；超出施工 红线及业主指定区域内的一切 责任及经济费用由施工 单位负责。乙方不按合同 约定完成上述工作 时，造成工期延误，应承担由此造成的 经济损失，工期不予顺延。第 9 条：延期开工.乙方不能按 时开工，应在协议条款约定的开工日期 5 个工作日之

8、前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在 3 个工作日内答复乙方。甲方代表同意延期要求或 3 个工作日内不予答复，可 视为已同意乙方要求，工期相 应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在 规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。3甲方征得乙方同意以 书面形式通知乙方后可推 迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。第 10 条暂停施工.甲方代表在确有必要 时，可书面要求乙方 暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护 已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出 书面复工要求，甲方代表批准后 继续施工。甲方代表未能在规定时间

9、内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责 任在甲方，由甲方承担 经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担 违约责任。第 11条工期延误.11.1 对以下造成竣工日期推 迟的延误，经甲方代表确 认，工期相应顺延。1工程量变 化和设计变更；2一周内，非乙方原因停水、停电（地区限电除外）、停气造成停工累计 超过24 小时；3不可抗力；4甲方代表同意工期相 应顺延的其它情况。乙方在以上情况 发生后 5 个工作日内，就延误的内容和因此 发生的经济支出向甲方

10、代表提出 报告。甲方代表在收到报 告后 5 个工作日内予以确 认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确 认。11.2 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额和计算方法：按合同价款千分之 0.5 计算，总额不超过总价 3%11.3 因乙方原因延 误工期，工程不能按合同工期竣工 时，甲方可认为乙方已部分或全部解除合同乙方无条件退 场，并由乙方承担违约责任，并按本协议条款第 38 条工程停建或 缓建规定执行。第 12 条 工期提前。工期如需提前，双方约 定如下：12.1 本工程合同工期 总天数为60 天，比本协议条款 1.3 定额工期提前/天，提前/%。12

11、.2 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：不发生412.3 甲方应提供的条件：积极组织验收第 13 条质量检查和返工.检查和返工。乙方应认 真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人 员的检查检验、为检查检验 提供便利条件，并按甲方代表及委派人 员的要求返工、修改，承担由自身原因导 致返工、修改的费用。本工程乙方 应遵守业主所制定的混凝土路面施工技术实施要点和工程技 术要点、雨污 水管网工程 实施要点的要求。因甲方不正确 纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。以上检查检验 合格后，又发现由乙方原因引起的 质量问题，仍由乙方承担责任和

12、发生的费用，赔偿甲方的有关 损失，工期相应顺延。以上检查检验 不应影响施工正常 进行，如影响施工正常 进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济 支出由甲方承担，相应顺延工期。第 14 条工程质量.14.1 约定的工程质量等级（优良、合格） 合 格。实行按质论价和奖罚对等，由此增减的 费用支付：因质量不合格发生的所有费用由施工单位负责 。14.2 违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一 经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的 时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到 约定条件，由乙方承担返工 费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到 约定条件，乙

13、方承担违约责任。因甲方原因达不到 约定条件，由甲方承担返工的 经济支出，工期相应顺延。14.3 双方对工程质量有争议时，按第 28 条约定的办法解决。第 15 条隐蔽工程和中间验收.工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议 条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收 48 小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐 蔽和中间验收的内容、验 收时间和地点。乙方准备验 收记录。验 收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验 收不合格，乙方在限定 时间内修改后重新验收。5工程质量符合规范要求，验收 24 小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已 经批准，乙方可进行

14、隐蔽或继续施工。第 16 条验收和重新检验.甲方代表不能按 时参加验收，须在开始验收 24 小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间 提出延期要求，不参加 验收，乙方可自行 组织验收，甲方应承认验收记录。无论甲方代表是否参加 验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验 合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验 不合格，乙方承担 发生的费用，工期也予顺延。第 17 条合同价款的调整工程因施工范 围及内容发生变化时，合同价可做调整。第 18 条预付工程款 .本工程根据甲乙

15、双方商定不发生工程预付款。第 19 条工程款支付 .19.1 工程款支付的 时间和方式：按工程进度拨付工程款，工程竣工验收合格结算审计完成后 30 日内付款到 审计后的总价 97% ；若业主未按 约定付款则从结算审计完成之日起按工商银行短期流 动资金贷款利率计息直到付清 为止，余下 3% 作为该工程的保修金（保修期为一年）保修期满后 20 日内付清保修款 。19.2 凡属本协议条款第 17 条发生的合同价款 调整内容，导致合同价款增减时，其工程款（进度款）同期调整后支付。条 20 条甲方供应材料设备.无第 21 条乙方采购材料.21.1 乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料，并提供 产品合

16、格证明，在材料到 货 24 小时前通知甲方代表 验收。21.2 违约责任：对乙方采购材料设备与设计和规范要求不符的 产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的 时间运出施工现场，重新采购，承担由此发生的费用，工期不予顺延。6甲方不能按 时到场验收，验收后发现材料不符合 规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除及重新采 购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失，由此延误 的工期相应顺延。21.3 乙方需使用代用材料 时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的 费用双方议定。第 22 条设计变更.施工中甲方 对原设计进行变更，经批准后，应在变更前 15 个工作日（重大设计变更前 20 个工作日）内向乙方发

17、出书面变更通知，乙方按通知进行变更。否则 ，乙方有权拒绝变更。因变 更导致的经济支出和乙方 损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。施工中乙方 对原设计提出的变更要求，经甲方和有关 单位批准后方可 实施。乙方未经批准不得擅自 变更设计。否则 ，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。第 23 条确定变更价款.根据工程承包方式及本 协议条款第 22 条发生的设计变更、并按第 19 条中确定的工程款（进度款）支付方式支付工程变更价款：23.1 乙方收到变更通知后 5 天内（重大变更 10 天内）提出变更价款报告的完整资料。23.2 甲方收到变更价款报告之日起 5 个工作日内（重大变更 10

18、个工作日内）予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起 10 个工作日自行生效，由此延误的工期相应顺延。23.3 双方对变更价款不能达成一致意 见时，按第 27 条约定的办法解决。第 24 条竣工验收.工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整竣工 资料和竣工 验收报告。按本协议 条款第 4 条约定向甲方提交竣工 图。甲方代表收到竣工 验收报告后，在协议条款约定时间内组织有关部门验收，并在验收后 5 个工作日内 给予批准或提出修改意 见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的 费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工 验收报告后 10 个工作日内无正当理

19、由不组织验收，或验收后 5 个工作日内不予批准且不能提出修改意 见，可视为竣工验7收报告已被批准。竣工日期为乙方送交竣工 验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提 请甲方验收的日期。甲方不能按 约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。因特殊原因，部分单位工程和部位 须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方 责任。甲、乙双方办 理工程竣工 验收手续后，甲方于 5 个工作日内按有关 规定向质量监督机构申报竣工工程 质量核定，取得建设 工程质量合格证书。经核定工程质量不合格 时，应予返修重新 进行核定，竣工日期相应顺延。第 25 条竣工结

20、算.甲乙双方办理工程竣工 验收手续后，应按照施工合同 签订的承包方式，及约定的工程价款 变更方式，由双方进行工程竣工 结算。25.1 乙方在竣工工程 验收后 15 个工作日内向甲方 递交竣工结算报告及完整的结算资料。25.2 甲方自签收竣工结算报告资料之日起 15 个工作日内提出 审核意见并予以签认，取得建设 工程质量合格证书后拨付工程尾款。25.3 乙方收到工程 结算尾款后 15 个工作日内将竣工工程交付甲方。25.4 由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方承担保护费用。该 工程视同进入工程保修期。甲方无正当理由收到竣工 结算报告后 30 个工作日内不 办理

21、结算，从第 31个工作日起按施工企 业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款 额的利息，并承担违约责任。25.5 由于乙方不能按 时向甲方递交竣工结算报告及完整的 结算资料，造成工程款不能及 时结算时，应承担违约责任；在取得建设 工程质量合格证书后 15 个工作日内将竣工工程交付甲方使用，并承担工程保修 责任。第26条保修.乙方应按国家和本市有关 规定进行保修。保修工作的实 施，乙方在收到工程竣工结算尾款后，将工程交付甲方的同 时，与甲方签订工程保修合同，并向甲方交付保修抵押金（或在结算工程尾款 时抵扣）。8第27条争议.甲、乙双方发 生争议时，可以通过协商或者申 请施工合同管理机构会同有关部门

22、调解。 1.不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列第（2 ）项方式解决。1由/仲裁委员会仲裁；2向潼南县人民法院起 诉。第28条违约.甲方代表不能及 时给出必要指令、确认、批准，不按合同约 定履行自己的各项义务、支付款项 及发生其它使合同无法履行的行 为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的 经济支出和从应支付之日起 计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的 窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工，施工 质量达不到 设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行 为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的

23、 损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同， 应提前 10 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第29条索赔.甲方未能按合同 约定履行自己的各 项义务、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可以书面形式按以下 规定向甲方索 赔：1有正当索赔 理由，且有索赔事件发生时的有关证据；2索赔 事件发生后 20 个工作日内，向甲方发出要求索赔的通知；3甲方在接到索 赔通知后 10 个工作日内 给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在 10 个工作日内未予答复， 应

24、视为该项 索赔已经批准。第 30 条安全施工.乙方按有关 规定，采取严格的安全防 护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的 责任和因此发生的费用。非乙方责 任造成的伤亡事故，由责任方承担 责任和有关 费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上 报有关部门并通知甲方代表。9同时按政府有关部 门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发 生的费用由事故 责任方承担。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前， 应向甲方代表提出安全保 护措施，经甲方代表批准后实施，由甲方承担防护措施费用。在有毒有害 环境中施工，甲方应按有关规定提供相 应的防护措施，并

25、承担有关的经济支出。第 31 条 专利技术、特殊工艺、合理化建议 ： 费用不发生第 32 条 地下障碍和文物 .乙方在施工中 发现文物、古墓、古建筑基础 和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价 值的物品或其它影响施工的地下障碍物 时，应在 4 小时内通知甲方代表。双方报 告有关管理部 门和采取有效保 护措施，并按有关管理部门具体规定处置。甲方承担由此发 生的费用，延误的工期相 应顺延。第 33 条不可抗力.不可抗力应以国家和本市有关主管部 门正式发布为准。不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少 损失，并在 24 小时内向甲方代表通 报受害情况，灾害继续发生，乙方应每隔 10 天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。因灾害发生的费用由双方分 别承担：1工程本身的损害由甲方承担；2人员伤 亡由其所属 单位负责，并承担相应费用；3造成乙方设备、机械的损 坏及停工等 损失，由乙方承担；4所需清理修复工作的 责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。第 34 条保险（如有时）。保险内容、保险 金额、由谁办 理