【最新合同协议】建设工程设计合同(GF----0209)(民用建设工程设计合范本

1、合同订立原那么平等原那么：根据?中华人民共和国合同法?第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方 不得将自己的意志强加给另一方的规定，平等原那么是指地位平等的合同当事人， 在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原那么。这一原那么包括三方面内 容：合同当事人的法律地位一律平等。不管所有制性质，也不问单位大小和经济 实力的强弱，其地位都是平等的。合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、 劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产， 侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。合同当事人必须就合同条款充分协 商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把

2、自己的 意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。自愿原那么：根据?中华人民共和国合同法?第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权 利，任何单位和个人不得非法干预的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由 当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第 三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、 变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任， 在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。公平原那么：根据?中华人民共和国合同法?第五条：“当事人应当遵循公平原那么确定各方 的权利和义务的规定，公平原那

3、么要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理 具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原那么确定双方的权利和义务；第二， 根据公平原那么确定风险的合理分配；第三，根据公平原那么确定违约责任。 老实信用原那么：根据?中华人民共和国合同法?第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵 循老实信用原那么的规定，老实信用原那么要求当事人在订立合同的全过程中，都要 老实，讲信用，不得有欺诈或其他违背老实信用的行为。建设工程设计合同GF-2021-0209民用建设工程设计合同工程名称：工程地点：合同编号：由设计人编填设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三

4、月发包人：设计人：发包人委托设计人承当程设计,经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据以下文件签订：1.1?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?建设工程勘察设计市场管理规定?。1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1. 3建设工程批准文件。第二条 本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。号序分工程名称建筑规模设计阶段及内容估 算总投 资万 元率%费估 算设计 费元层数1 建筑面积m2方案亍 初 步设计施工图明说第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号孝资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件序

5、号孝资料及文件名称份数提交日期有关事宜计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额元付费时间由交付设计文件所决定第一次付费20%£ 金本合同签定后三日内第一次付费第二次付费第四次付费第五次付费说明:1提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2. 在提交最后一局部施工图的同时结清全部设计费，不留尾 款。3. 实际设计费按初步设计概算施工图设计概算核定，多 退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协 议。4. 本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6. 1 发包人责任：6. 1. 1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间 内向设计人提交资料及文件，并对

6、其完整性、正确性及时限负责，发 包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人 按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。6. 1. 2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的 资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议或另订合同、重新明确有关 条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设 计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6 13 发包人要求设计人比合同规定时间提前

7、交付设计资 料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的 工作量，向设计人支付赶工费。6 14 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人 员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6 15 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、 资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对 设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或 用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计 人有权向发包人提出索赔。6 2 设计人责任： 6 21 设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提 出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格

8、 的设计资料，并对其负责。6 22 设计采用的主要技术标准是：6 23 设计合理使用年限为 年。6 24 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度 及份数向发包人交付资料及文件。6 25 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的 设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整 补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内工程开始 施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和 参加竣工验收。在一年内工程尚未开始施工，设计人仍负责上述工 作，但应按所需工作量向发包人适当收到咨询效劳费，收费额由双方1;丿、f商定。6 26 设计人应保护发包人的知识产权，

9、不得向第三人泄 露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并 给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7 1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计 人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作 的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶 段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7 2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人 支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约 金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面 通知发包人。发包人的上级或设计审批部

10、门对设计文件不审批或本合 同工程停缓建，发包人均按 71 条规定支付设计费。7 3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改 或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采 取补救措施外，应免收直接肥损失局部的设计费。损失严重的根据损 失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定 为实际损失的 。7 4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的 设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设 计费的千分之二。7 5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应 双倍返还定金。第八条 其他8 1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合

11、与解 决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询效劳合同。8 2 设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由 发包人自费向有关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设 计资料及文件份数超过?工程设计收费标准?规定的份数，设计人另 收工本费。8 3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和 设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生 产厂、供给商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需 要费用由发包人承当。8 4 发包人委托设计配合引进工程的设计任务，从询价、 对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有 关设计任务的设计人参加。出国费

12、用，除制装费外，其他费用由发包 人支付。8 5 发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作效劳， 另行支付费用。8 6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时 协商解决。8 7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商 解决，协商不成的，按以下第 种方式解决：一提交 仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院起诉8 8 本合同一式 份，发包人 份，设计人份。8 9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生8 10 本合同生效后，按规定到工程所在省级建设行政主管 部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到工程所在地工商行政 管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终 止。8 11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及 双方认可的来往电报、 、