必备工程工程合同模板合集6篇

1、必备工程工程合同模板合集6篇 工程工程合同 篇1 合同编号：建园合 20xx 第 003号工程名称：XX苑天台花园（样板房）景观绿化工程建设单位：（甲方公章） 施工单位：（乙方公章）法人代表： 法人代表：工地代表： 经办人：开户行帐号： 户行帐号：中国银行XX支行签定日期：20xx年 月 日园林绿化工程施工合同甲方：河源市XX集团房地产开发有限公司乙方：珠海市XX园林工程有限公司甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。一、承包范围乙方按照珠海市XX园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸

2、进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。二、承包方式本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。三、合同工期施工工期为（移交场地后） 个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为 天。本工程在施工过程中有下列情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、甲方未能按约定日期支付工程预付

3、款，进度款，使工程不能正常进行。四、双方责任（一）、甲方责任1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。3、及时组织交工验收。4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。（二）、乙方责任1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。

4、2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施（包括组织措施、技术措施、信息管理措施）经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。6、如实填报工程进度，及时编制竣工结算，送监理工程师和甲方审核。7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。9、认真搞好资

5、料管理，及时整理完善竣工资料。10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。11、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承担。五、工程质量1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。六、交工验收及养护1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在"竣工验收证明书"上签章。2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设

6、施由乙方负责拆除。4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。七、预结算及付款1、本工程的造价为：人民币 元，每户按元/户包干。2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的

7、款项乘以银行规定利率支付利息。八、违约责任（一）甲方违约：1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务6、由于甲方原

8、因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。（二）乙方违约：由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。九、其它1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面

9、通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否则视为不按时3、甲方委派 乙方委派 为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。（本条款后无正式条款）。 工程工程合同 篇2 委任单位：_施工单位：_就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目内容：_四、工程期限本工程自_年_月_日

10、至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_六、付款方式1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后

11、，该资料作为 本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并且双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，

12、一切后果由乙方负责。4、装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲和乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。十

13、三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_代表人：_乙方单位（盖章）：_代表人：_日期：_签订合同地点：_ 工程工程合同 篇3 甲方：_乙方：_此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。 第一条 合同目的经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。 第二条 甲方的基本权利和义务 权利：（1）甲方每年向乙方收取人民币_万元整，作为管理服务费。（2）乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之_.（3）如

14、乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。 义务：（1）甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。（2）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条 乙方的基本权利和义务 权利：（1）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。（2）享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。（3）充分甲方资质，完全自主的开展相关产品经营业务。（4）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。（5）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。义务：（1）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。（2）负责解决经营事件，相

15、关经营条件自主负责解决。（3）认真负责进行经营事件的合法性，对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。（5）按时足额向甲方缴纳管理服务费。（6）乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。第四条 乙方经营项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。第五条 乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任， 特此提出免责声明。第六条 乙方应当

16、在合同签订时付清管理服务费。本合同以签订日期为生效日，有效期一年，一式肆份，甲、乙双方各贰份。本协议未尽事宜双方另行协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（签字）：_法定代表人（签字）：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇4 发包人：和平镇人民政府（简称甲方）承包人：罗志刚 （简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。一、工程概况1、工程名称：麻洋村金平路开挖工程2、工程地点：麻洋村金平路段3、工程内容： 土方开挖、路面平整、核桃树移栽。二、合同工期

17、1、开工日期：20xx 年 8 月 20 日2、竣工日期：20xx 年 9 月19 日3、合同工期： 30日历天。三、甲、乙双方一般权利和义务：1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。3、甲方的义务：为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划；负责工程质量的控制、检验。4、乙方的权利和义务：乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施

18、工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额：1（含税金）￥： 7800.00元大写： 柒仟捌佰元整2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。五、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（签章）： 乙方（签章）：合同订立日期：20xx年8 月 19 日 工程工程合同 篇5 发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人

19、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致，为确保如期保质完成本工程，双方本着、互相支持、紧密配合，结合本工程的具体情况，明确双方职责，签订本合同。一、工程地点： 。二、工程造价：经双方协商定为竣工后双方清算实际工程量做出决算。三、乙方负责为甲方海天石化设计绿化平面图，经甲方审核同意后，乙方必须严格按效果图施工。四、乙方按设计的苗木种类，即甲方要求进行采购(苗木米径、地径、树冠、高度等)。苗木进场后，甲方派人进行验收。五、乙方在施工中应做到文明施工、安全施工。六、施工过程中，如遇图纸变更、苗木种类变

20、更、苗木规格变更，必须经甲乙双方同意认可方能更换。七、乙方应保证所栽培苗木的成活率达90%以上，并平时提供苗木养护技术指导和服务;一年内非人为因素死亡的苗木乙方应无条件免费更换，包栽包活。(养护期一年)八、甲方提供树苗，乙方负责移植栽培养护，甲方按50元/棵的费用付给乙方。九、甲方负责平整所栽花木场地，做好场地通水工作。乙方所用工具，由乙方自己负责。十、工程款(进度款)支付：双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：合同签订后，待乙方工程完成一半时甲方付给乙方核实工程量50%的工程款，待工程完工验收合格后，付总工程量价款的90%，余款在保修养护期后付清。十一、本合同在履行期间，未尽事宜由双方

21、本着诚信、公平、友好的态度协商解决。若协商无法解决可诉至当地人民法院仲裁。十二、本合同自双方签字盖章后生效，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付给甲方后条款终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇6 甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：×××电站机电

22、设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为： 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在 × 年 × 月份进场施工，×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式：（1）工程预付款：

23、在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的'关系。 乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进

24、行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施