某工程合同价为100万元

1、某工程合同价为 100 万元篇一：某工程项目施工合同价案例某工程项目施工合同价为 560 万元，合同工期为 6个月， 施工合同规定如下：1开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款；2业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按 10%的比例扣留保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完；3预付款在最后两个月扣除，每月扣50%；4工程进度款按月结算，不考虑调价；5业主供料价款在发生当月的工程款中扣回；6若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的 8%扣留工程进度款， 在工程竣 工结算时将扣留的工程进度款退还给施工单位；7经业主签认的施工进

2、度计划和实际完成产值如表l所示。 表 l 施工进度计划和实际完成产值表 单位：万元 时 间（月） 1 2 3 4 5 6 计划完成产值 70 90 110 110 100 80 实际完成产值 70 80 120 业主供料价款 8 12 15该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难， 合同被迫终止。 为此，施工单位提出以下费用赔偿要求： （ 1） 施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料， 计 50 万元,（2） 因设备撤回基地发生的费用 10 万元；（ 3）人员遣返费用 8 万元。【问题】1该工程的工程预付款是多少万元应扣留的保留金为 多少万元2第一个月到第三个月，监理工程师各月签证的工程

3、 款是多少应签发的付款凭证金额是多少万元3合同终止时，业主已支付施工单位各类工程款多少 万元4合同终止后，施工单位提出的补偿要求是否合理业 主应补偿多少万元5合同终止后，业主总共应向施工单位支付多少万元 的工程款1 .工程预付款为：560 X 20%=112（万元）保留金为：560 X 5%=28（万元）2第一个月：签证的工程款为： 70X （1 10%）=63（万元） 应签发的付款凭证金额为： 638=55（ 万元 ） 第二个月：本月实际完成产值不足计划产值的90%即（90 80） +90X 100%=%签证的工程款为： 80X （1 10%）-80X 8%=（万元） 应签发的付款凭证金额为

4、： 12=（万元）第三个月：本月扣保留金为： 28-（70+80） X 10%=13万元） 签证的工程款为：12013=107（ 万元 ）应签发的付款凭证金额为：10715=92（万元）3合同终止时，业主已支付给施工单位的各类工程款为： 112+55+92=（万元）4（1） 对已购特殊工程材料价款补偿50 万元的要求合理。（2）对施工设备迁移费补偿 10 万元的要求不合理。应补偿：（560-70 80120） + 560 X 10=（万元）（3）对施工人员迁移费补偿 8 万元的要求不合理。应补偿：（560 70 80120） + 560 X 8=（万元）合计： 50+=（ 万元 ）5 合同终止

5、后，业主共应向施工单位支付工程款：70+80+120+81215=（万元）篇二：某工程合同价为XX万元某工程合同价为XX万元，工程价款采用按月结算方式。 工程从 1999 年 5 月至 9 月。开工前业主向承包商支付合同 价的 20%作为预付款， 主要材料占施工产值的 %。业主自开工 第一个月起， 从承包商的工程价款中按5%的比例扣留保留金。工程完成情况如下：（1）5 月份完成工程 200 万元，其中有 5万元材料由甲方 提供;(2)6 月份完成工程 300 万元 ;(3)7 月份完成工程 400 万元，另外由于业主设计变更，导致工程局返工，造成拆除 材料费损失 1500 元，人工费损失 10

6、00 元，重新施工人工、 材料费合计万元 ;(4)8 月份完成工程 600 万元，但由于承包 商负责采购的材料出现质量问题， 造成损失 2400 元 ;(5)9 月 份完成工程 500 万元。1，工程预付备料款为 () 万元。 A 200 B 400 C 600 D 800 2，5 月份应结算工程款为 () 万元. A200 B 185 C 195 D1903, 7月份万元应结算工程款为 ()万元。A 400 B 380 C D4, 8 月份应结算工程款为 () 万元。 A 482 B 600 C D 5，9 月份竣工结算工程款为 () 万元。 A B C D 请给出每题的详细解答过程 ! 谢

7、谢 !回答：1. 工程预付备料款为 ( ) 万元。答案： B解析：工程预付备料款=XXX 20%=400万元。 月份应结算工程款为 ( ) 万元。答案： B解析：5月份应结算工程款=200 X (1-5%)-5=185万元。月份应结算工程款为 ( ) 万元 答案： C解析： 7 月份完成工程 400 万元，另外由于业主设计变 更，导致工程局部返工，造成拆除材料费损失 1500 元，人 工费损失 1000 元，重新施工人工、材料费合计万元 ;7 月份 应结算工程款=400X (1-5%)+=万元。月份应结算工程款为 ( ) 万元。答案： C解析：工程预付备料款 =XXX 20%=400 万元。

8、=XX-400 + %=1360万元。8月份完成工程600万元，但由于承包商负 责采购的材料出现质量问题， 造成损失 2400 元，不予负担 ;8 月份应结算工程款 =600X(1-5%)=570 万元。因到 8 月份累计 完成 200+300+400+600=1500 万元 >1360 万元。 1500-1360 万 元=140 万元。应从 8月份 140万元中扣除预付备料款。 8月 份应结算工程款 =(570-140)+140 X (%)=万元。月份竣工结算工程款为 ( ) 万元。答案： C解析：9 月份完成工程 500 万元。 9 月份应结算工程款=500X (%)-500 X 5

9、%=万元篇三： XX 年 9 月份考试工程造价案例第三次作业XX年9月份考试工程造价案例第三次作业一、计算题（本大题共 30 分，共 5 小题，每小题 6 分）1. 某项目进口一批生产设备。一直 FOB=650 万元， CIF=830 万元，银行财务费率为 5%，关税税率为 15%，增值 税税率为 17%,该设备无消费税和海关监管手续费。 求抵岸价。2. 某施工单位承包某工程项目，工期从2 月到 6 月，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：1. 建筑安装工程造价 660 万元，主要材料费占施工产值的比重为60%； 2.预付备料款为建筑安装工程造价的20%；3. 工程进度款逐月计算；4. 工

10、程保修金为建筑安装工作造价的5%，保修期半年；5. 材料价差调整按规定进行（按有关规定上半年材料价差上 调 10%，在六月份一次调增。 ）工程 2-5 月实际完成产值分别 为 55 万元、 110 万元、 165 万元、 220 万元， 6 月竣工验收。问题： 1通常工程竣工结算的前提是什么？ 2该工 程的预付备料款、起扣点为多少？ 3该工程 2 至 5 月，每 月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？4六月份办理工程竣工结算，该工程结算总造价为多 少？甲方应付工程尾款为多少？5工程在保修期间发生屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方 另请施工单位修理，修理费用如何处理？3. 某

11、建筑公司与某建设单位签订一工程施工合同合同中有关工程价款如下：（ 1）合同总价为 600 万元，其中：工程主要材料和结 构件总值占合同总价的 60%； （ 2）预付备料款为合同总价 的 25%；（3）工程进度款由乙方逐月（每月末）申报； （ 4） 工程竣工并交付竣工结算报告后 30 日内，支付工程总价款 的 95%，留 5%作为工程保修金，保修期（半年）满后全部结 清。根据经甲方代表批准的施工进度， 4-9 月计划完成产值 （合同价） 分别为 80 万元、100 万元、 120 万元、 120 万元、 100 万元、 80 万元。在工程施工中，因施工设备出现故障停 工两天，造成窝工 50 工日

12、（每工日工资元） ，8 月份实际完 成产值比原计划少 3 万元；因甲方提供的某种室外饰面板材 质量不合格， 甲方决定更换板材， 造成拆除用工 60 工日（每 日工资元），机械多闲置 3个台班（每台班按 400 元计），预 算外材料费损失 2万元，其他费用损失 1 万元，重新粘贴预 算价 10 万元，因拆除、重新粘贴使工期延长 6 天。问题：1请 按原施工进度计划，为甲方提供一份完整的逐月拨款计划。 2乙方提出延长工期 2 天，索赔费 1092 元和延长工期 6 天， 索赔费元。请问该两项索赔能否成立？应批准的工期延长为 几天？索赔费为多少万元？4. 按 某 劳 动 定 额 规 定 ， 不 锈

13、钢 法 兰 电 弧 安装 ， DN80DN10啲每幅时间定额为工日，求产量定额？5. 某公司贷款1000万元，年复利率i = 10%，试问5年后连本带利一次需支付多少？二、简答题（本大题共 70分，共 10 小题，每小题 7 分）1. 什么是保修金？2. 通常工程竣工结算的前提是？3. 引起投资偏差的原因有？4. 什么是无形资产？5. 什么是静态投资？什么是动态投资？它们的区别是 什么6. 常见的偏差类型有？7. 什么是工程预付款？8. 工程寿命周期成本的评价方法有哪些？9. 确定合同价款有几种方式？10. 调整合同价格因素发生后，承包人应做哪些工作？ 如何确认工程师已经同意调整？答案：一、计

14、算题（ 30 分，共 5 题，每小题 6 分） 1.参考答案：抵岸价=fob+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税=830万元+650 X 5%r元+830 X （%+15% 万元 +830 X（ 1+15% X 17%万元=万元解题方案：进口设备抵岸价 =货价 +国际运费 +运输保险费 +银行财 务费 +外贸手续费 +关税 +增值税 +消费税 +海关监督手续费 + 车辆购置附加税评分标准：答对给全分、写出公式给五分2.参考答案：问题 1：工程竣工结算的前提是竣工验收报告被批准。问题2: 1.预付备料款：660万元X 20%=132万元2.起扣 点： 660 万元 -13

15、2 万元 /60%=440 万元问题 3：二月：工程款 55 万元，累计工程款 55 万元 三月：工程款 110 万元，累计 工程款 165 万元 四月：工程款 165 万元，累计工程款 330 万元 五月：工程款 220 万元 -（ 220 万元 +330 万元 -440 万元） X 60%=154万元，累 计工程款484万元问题4: 1.工程结 算总造价为660万元+660万元XX 10%=万元2. 6月份应付 工程结算款万元-484万元-（万元X 5% -132万元 =万元问题 5：5 万元维修费应从乙方（承包方）的保修金中扣除。 解题方案：评分标准：3.参考答案：问题1:解：1.预付备

16、料款 M=600X 25%=150万元2 .起扣点 T=p-M/N=600-150/60%=350 万元 3 各月进度款 （1）4 月份计划完成产值 80 万元， 拨款 80 万元 （2）5 月份计划完 成产值 100 万元，拨款 100 万元 （3）6 月份计划完成产值 120万元，拨款 120万元（4）7 月份计划完成产值 120万元， 其中 50 万元全额拨款，其余扣备料款 60% 拨款额 =50+（120-50 ） X（ 1-60%） =78万元 （5）8月份计划完成产值 100万元 拨款额=100X（ 1-60%） =40万元（拨款日期9月5 日前）（6）9月份计划完成产值 80万元

17、 拨款额=80X（ 1-60%）600X 5%=2万元（ 问题 2：答：（ 1）两项索赔中，前一项索赔不能成立（乙方自身原因造成的）后一项索赔成立 （甲方原因造成的） 。 （ 2）应批准的工期延长天数为6 天。（ 3 ）因批准的索赔费用为：60X+3X 400+20,+10,+100,=132,610 元=万元 解题方 案：评分标准：4.参考答案：产量定额 =1/时间定额 =1/ 副/ 工日 =副/工日解题方案：产量定额 =1/时间定额参考答案：评分标准：答对给全分、写对公式给四分5.参考答案：1611（万元）解题方案：F= P （F/P, i , n）= 1000 （F/ P, 10%, 5

18、） =1000 x l . 611 = 1611 （万元）评分标准：答对给全分，公式对给5分二、简答题（ 70 分,共 10 题,每小题 7 分）1.参考答案：按照规定,在工程的总造价中应预留出一定比例的尾留 款作为质量保修费用,该部分费用称为保修金。解题方案： 工程的总造价中预留出一定比例的尾留款评分标准：答对给全分,按答题情况酌情给分2.通常工程竣工结算的前提是：竣工验收报告被批准。 解题方案：通常工程竣工结算的前提是：竣工验收报告被批准。 评分标准：答对给全分，按答题情况酌情给分3.参考答案：引起进度偏差的原因主要有四个方面：主观原因、业主 原因、设计原因和施工原因解题方案：引起进度偏差

19、的原因主要有四个方面：主观原因、业主 原因、设计原因和施工原因评分标准：答对给全分，按实际答题情况酌情给分4.参考答案：无形资产是指企业长期使用但没有实物形态的资产，包 括专利权、著作权、非专利技术、商誉等。解题方案：无形资产是指企业长期使用但没有实物形态的资产 评分标准：答对给全分，按答题情况酌情给分5.参考答案： 静态投资是指在编制预期造价时，以某一基准年、月的 建设要素的单价为依据所计算出来的工程造价瞬时值。 动 态投资是指完成一个工程项目的建设，预计投资量的总和。 它包括静态投资所含内容以外，还包括建设期贷款利息、投 资方向调节税、涨价预备费、新开征税费以及汇率变动部分 引起的费用增加

20、。 解题方案：静态投资是指在编制预期造价时，以某一基准年、月的 建设要素的单价为依据所计算出来的工程造价瞬时值。动态投资是指完成一个工程项目的建设，预计投资量的 总和。它包括静态投资所含内容以外，还包括建设期贷款利 息、投资方向调节税、涨价预备费、新开征税费以及汇率变 动部分引起的费用增加。评分标准：答对给全分，按答题情况酌情给分。6.参考答案：偏差主要有 4 种类型：投资增加且工期拖延、投资增加 但工期提前、工期拖延但投资节约、工期提前且投资节约解题方案：偏差主要有 4 种类型：投资增加且工期拖延、投资增加但工期提前、工期拖延但投资节约、工期提前且投资节约评分标准：答对给全分、按实际答题情况

21、酌情给分7.参考答案：工程预付款又称预付备料款。根据工程承发包合同规定，由发包单位在开工前拨给承包单位一定限额的预付备料款， 作为承包工程项目储备主要材料、构配件所需的流动资金。解题方案： 由发包单位在开工前拨给承包单位一定限额的预付备 料款，作为承包工程项目储备主要材料、构配件所需的流动 资金。评分标准：答对给全分，按答题情况酌情给分8.参考答案：工程寿命周期成本的评价方法有：费用效率（CE法、固定效率法、 固定费用法、权衡分析法解题方案：工程寿命周期成本的评价方法有：费用效率（CE法、固定效率法、固定费用法、权衡分析法评分标准：答对给全分，按答题情况酌情给分。9.参考答案：（ 1 ）固定价

22、格合同。双方在专用条款内约定合同价款 包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围 内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法， 应当在专用条款内约定。 （ 2）可调价格合同。合同价款可 根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调 整方法。 （ 3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金 两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。解题方案： 固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同 评分标准：答对给全分，按答题情况酌情给分10.参考答案：承包人应在调整合同价款因素情况发生后 14 天内，将 调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金 额后作为追

23、加合同价款，与工程款同期支篇四：东财工程合同管理在线作业一 15 秋 100 分 答案东财工程合同管理在线作业一 一、单选题（共 10 道试题，共 40 分）1. 下列哪种合同承包人将承担最大风险A. 固定总价合同B. 可调总价合同C. 估计工程量单价合同D. 纯单价合同正确答案 A 左2. 履约保证金通常为建设工程合同金额的A. 3B. 5C. 7D. 10正确答案： D3. 对招标文件或者资格预审文件 :A. 不得收费B. 不得以营利为目的收费C. 可任意收取费用D. 以营利为目的收费 正确答案： B4. 下列属于和解与调解的区别的是：A. 方法灵活B. 程序简便C. 节省时间D. 有第三

24、方介入 正确答案： D5. XX 年1月 1日，某项目经理采用欺诈的手段与某材 料供应商签订了一份水泥供货合同， 则下面说法正确的是 （）A. 材料供应商撤销合同的诉讼时效是 2 年B. 该合同属于无效合同C. 该材料供应商必须在 XX年1月1日之前将该合同撤 销D. 如果想要撤销合同，该材料供应商只能请求人民法 院行使撤销权篇五：东财工程合同管理在线作业一 15秋 100分 答案东财工程合同管理在线作业一 一、单选题（共 10 道试题，共 40 分。）1. 下列哪种合同承包人将承担最大风险A. 固定总价合同B. 可调总价合同C. 估计工程量单价合同D. 纯单价合同正确答案 A左2. 履约保证

25、金通常为建设工程合同金额的A. 3B. 5C. 7D. 10 正确答案： D3. 对招标文件或者资格预审文件 :A. 不得收费B. 不得以营利为目的收费C. 可任意收取费用D. 以营利为目的收费正确答案： B4. 下列属于和解与调解的区别的是：A. 方法灵活B. 程序简便C. 节省时间D. 有第三方介入 正确答案： D5. XX 年 1月 1日，某项目经理采用欺诈的手段与某材料供应商签订了一份水泥供货合同，则下面说法正确的是A. 材料供应商撤销合同的诉讼时效是 2 年B. 该合同属于无效合同C. 该材料供应商必须在 XX年1月1日之前将该合同撤 销篇六：工程造价案例分析模拟试卷（ 二 ）一、阅

26、读理解1 、某企业预投资某一石化项目， 设计生产能力 45 万吨， 已知生产能力为 30 万吨的同类项目投入设备费用为 30000 万元，设备综合调整系数，该类项目生产能力指数估计为。2该类项目的建筑工程费是设备费的 1 0，安装工程 费用是设备费的 20，其他工程费用是设备费的 10，这 三项的综合调整系数为，其他投资费用估算为 1000 万元。3项目建设期为 3 年，投资进度计划为： 第一年 30， 第二年 50，第三年 20，建设前期的年数假设为 0。4基本预备费率为 10，建设期内生产资料涨价预备 费率为 5。5该项目的自有资金 50000 万元，其余通过银行贷款 获得，年利率为 8%

27、，按季计息，贷款发放进度与项目投资进 度一致。6该项目达到设计生产能力以后，全厂定员1100 人，工资与福利费按照每人每年 1XX元估算，每年的其他费用为860 万元（其中其他制造费用 300 万元）。年外购商品或服务 费用 900 万元，年外购原材料、 燃料及动力费为 6200 万元， 年修理费为 500 万元，年经营成本为 4500 万元，年营业费 用忽略不计，年预收营业收入为 1200 万元。各项流动资金 的最低周转天数分别为：应收账款30d，预付账款20d，现金45d,存货中各构成项的周转次数均为40d,应付账款30d,预收账款 35d。注：计算结果保留小数点后 2 位。 、估算建设期

28、借款利息。、用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金，编制 流动资金投资估算表。、估算建设项目的总投资额。2、某业主投资某高速公路工程，经研究有两条线路 可供选择，即为沿河线路和越山线路。两条路线设计平均车 速都提高了 50km/h，日平均流量为 6000辆。两方案寿命期 均为 30 年且无残值，基准收益率设定为8%。项目投资为国家财政直接投入，无建设期贷款。沿河路 线方案初始投资为 490 万元（人民币） 。越山路线项目投资 构成中建筑安装工程费为设备购置费用的70%，其他费与预备费合计为万元。设备购置费用由引进设备费用和国产设备 费用两部分组成。引进设备（FOB价格折合人民币 166万 元；

29、进口设备从属费用中：海上运输费费率为6%，银行财务 费费率为4%。，外贸手续费费率为 %关税税率为22%增值税率为 17%，国际运输保险费为万元； 国内运杂费费用万元； 现场保管费费率为 2%。国产设备为非标准设备，设备制造过程材料费 35 万元 （人民币），加工费 8 万元，辅助材料费 7 万元，外购配套 件费用 2 万元，设计费用 5 万元，专用工具费率为 3%，废品 损失费率为 1%，包装费费率为 5%，利润率为 5%，销项税税 率为 0%。有关项目的其他数据见表 2-1 ：表 2-1 两种方案效益费用相关数据表方案全长（ km）年维护及运行费（万元/ km 年）大修费用 10 年一次（

30、万元）运输费用节约（元/ km 辆）时间费用节约（元/ h 辆）沿河方案 2085越山方案 1565问题： 注：为了便于计算，节约的时间的近似算法=全长 /50提示：本案例题型是费用效率分析法的应用与设备费用 计算投资估算值结合题型。解题关键首先要对背景材料的正 确分析，决定计算过程的基本数据确定，其次要注意 SE 与LCC 的资金时间价值计算公式的正确应用。考生应参考相关 知识的有关内容作为复习准备。 （计算过程结论保留两位 小数）、计算越山方案设备购置费，初期投资费用估算额。、利用全寿命周期成本分析 CE法比较两方案的优劣， 并做出方案选择。3、某总承包企业拟开拓国内某大城市工程承包市场。

31、 经调查该市目前有 A、B两个BOT项目将要招标。两个项目 建成后经营期限均为 15 年。为了顺利进行投标，企业经营部将在该市的投标全过程 按先后顺序分解为以下几项工作：（ 1）投标申请； （ 2）接受资格审查； （ 3）领取招标文 件；（ 4）参加投标预备会； （ 5）参加现场踏勘； （ 6）编制投 标文件；（7）编制项目可行性研究论证报告； （ 8）投送投标 文件；（9）投标文件内容说明与陈述； （ 10）参加开标会议； （11）签订合同。经进一步调研，收集和整理出 A、 B 两个项目投资与收 益数据，见表。表A、B项目投资与收益数据表基准折现率为 6，资金时间价值系数见表。表 资金时间价

32、值系数按以下步骤求解该问题：（1）计算 B 项目扩建后总收益的净现值；（ 2）将各方案总收益净现值和不中标费用损失作为损 益值，绘制投标决策树；（ 3）判断 B 项目在 5 年后是否扩建？计算各机会点期 望值，并做出投标决策。（计算结果均保留二位小数。 ）、经营部拟定的各项投标工作的先后顺序有何不妥（ 6分）、不考虑建设期的影响，分别列式计算A、 B 两个项目的净现值。（4 分）、据估计：投 A 项目中标概率为，不中标费用损失 80 万元；投B项目中标概率为，不中标费用损失100万元。若投 B 项目中标并建成经营 5 年后，可以自行决定是否扩建， 如果扩建，其扩建投资 4000 万元，扩建后

33、B 项目每年运 营收益增加 1000 万元。（10 分）4、某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招 标选定了承包人，并依据招标文件和投标文件，与承包人签 订了施工合同。合同中部分内容如下：（ 1 ）合同工期 1 60天，承包人编制的初始络进度计划， 如图 5-1 所示。由于施工工艺要求，该计划中C、E、I 三项工作施工 需使用同一台运输机械； B、 D、H 三项工作施工需使用同一 台吊装机械。上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工， 不能同时平行进行。(2) 承包人在投标报价中填报的部分相关内容有：完成 A、B、C、 D、E、F、G、H、I 九项工作的人工工日消耗 量分别为： 100

34、、 400、 400、 300、 200 、 60、 60、 90、 1000 个工日。工人的日工资单价为50元/工日，运输机械台班单价为 2400 元/台班，吊装机械台班单价为 1200 元/台班。 分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的 工料单价法，其中的间接费费率为18，利润率为 7，税金按相关规定计算。纳税地点为县城。(3) 合同中规定：人员窝工费补偿25 元/工日，运输 机械折旧费 1000 元/台班，吊装机械折旧费 500 元/台班。在施工过程中，由于设计变更使工作 E 增加了工程量， 作业时间延长了 20 天，增加用工 100 个工日，增加材料费 万元， 增加机械台班

35、20个，相应的措施费增加万元。 同时， E、H、I 的工人分别属于不同工种，H、I 工作分别推迟 20天。(计算结果均保留两位小数。 ) 、对承包人的初始络进度计划进行调整，以满足施工 工艺和施工机械对施工作业顺序的制约要求。、调整后的络进度计划总工期为多少天？关键工作有哪些？、按建筑安装工程费用项目组成 （建标 XX206 号） 文件的规定计算该工程的税率。分别列式计算承包商在工作E上可以索赔的直接费、间接费、利润和税金。、在因设计变更使工作 E 增加工程量的事件中，承包 商除在工作 E 上可以索赔的费用外，是否还可以索赔其他费 用？如果有可以索赔的其他费用，请分项列式计算可以索赔 的费用；

36、如果没有，请说明原因。5、某建筑公司（乙方）于某年 3 月 10 日与某建设单 位（甲方）签订一工程施工合同。合同中有关工程价款及其 交付的条款摘要如下：合同总价为 600 万元；其中：工程主要材料和结构件 总值占合同总价的 60%；预付备料款为合同总价的 25%，于开工前 10 天拨付给乙 方；工程进度款由乙方逐月（每月末）申报，经审核后于下月 10 日前支付；工程竣工并交付竣工结算报告后 30 日内，支付工程总 价款的 95%，留 5%作为工程质量保证金，保修期满后全部结 清。合同中有关工程工期的规定为： 4月 1日开工， 9 月 20 日竣工。工程款逾期支付，按每日3%o的利率计息。逾期

37、竣工，按每日 1000 元罚款。 根据经甲方代表批准的施工进度，各月计划完成产值（合同价）如表 1 所示：表1 单位：万元月 份 45678100980 完成产值 80 100 1XX0在工程施工至 8 月 16 日，因施工设备出现故障停工两 天，造成窝工 50 工日（每工日窝工补偿元） ，8 月份实际完 成产值比原计划少 3万元；工程施工至 9月 6日，因甲方提 供的某种室外饰面板材质量不合格，粘贴后效果差，甲方决 定更换板材，造成拆除用工 60 工日（每工日工资元） ，机械 多闲置 3 个台班（每闲置台班按 400 元补偿），预算外材料 费损失 5 万元，其他费用损失 1 万元，重新粘贴预

38、算价 10 万元，因拆除、重新粘贴使工期延长6天。最终工程于 9 月29 日竣工。、请按原施工进度计划，为甲方制定拨款计划。、乙方分别于 8月20日和 9月20 日提出延长工期和 费用补偿要求。请问该两项索赔能否成立？应批准的延长工 期为几天？费用补偿为多少万元？、8月份和 9 月份，工程结算款分别为多少？6、本试题分三个专业（I土建工程、工业管道安 装工程、川电气安装工程），请任选其中一题作答。若选作 多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。I土建工程某工程基础平面图如图6. I .1所示，现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础的尺寸如图6. I .2所示。混凝土垫层强度等级为 C15,混凝土基础强

39、度等级为C20,按外购商品混凝土考虑。混凝土垫层支模板浇筑，工作面宽度300mm，槽坑底面用电动夯实机夯实，费用计入混凝土垫层和基础中。直接工程费单价表，见表 6. I .1.表 6. I .1 直接工程费单价表基础定额表，见表 6. I .2.表 6. I .2 基础定. 额表依据建设工程工程量清单计价规范计算原则，以人 工费、材料费和机械使用费之和为基数，取管理费率5%、利润率 4%；以分部分项工程量清单计价合计和模板及支架清单 项目费之和为基数，取临时设施费率%、环境保护费率 %、安全和文明施工费率 %。依据建设工程工程量清单计价规范( GB50500-XX)的规定(有特殊注明除外)完成

40、下列计算：、计算现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础、基础垫 层的工程量。 将计算过程及结果填入答题纸表 6. I .1 “分部 分项工程量计算表” 。棱台体体积公式为 7=1/3 x hx( a2+b2+ax b),篇七： ( 必看 )工程造价专业期末复习案例分析题 - 含答案例分析题案例 1. 某投资公司建设一幢办公楼， 采用公开招标方 式选择施工单位，投标保证金有效期时间同投标有效期。提交投标文件截止时间为XX年5月30日。该公司于XX年3月6日发出招标公告，后有 A、B、C、D、E 等 5 家建筑施工单位参加了投标，E 单位由于工作人员疏忽于 6 月 2日提交投标保证金。开标会于 6 月

41、3 日由该省建委主持， D 单位在开标前向投资公司要求撤回 投标文件。经过综合评选，最终确定B 单位中标。双方按规定签定了施工承包合同。问题：（1）E 单位的投标文件按要求如何处理？为什么？（ 2）对 D 单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为 什么？（ 3）上述招标投标程序中，有哪些不妥之处？请说明 理由。案例 2. 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目， 采 用公开招标的形式，有 A、 B、 C、 D、 E 5 家施工单位领取了 招标文件。本工程招标文件规定 XX年1月20日上午10： 30 为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标 单位提供投标保证金 20万元。在XX年1月2

42、0日，A、B、C、D 4家投标单位在上午10： 30前将投标文件送达，E单位在上午 11： 00 送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标 保证金。在上午10: 25时，B单位向招标人递交了一份投标 价格下降 5的书面说明。在开标过程中，招标人发现C 单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或 签字。问题：（1）B、C、E 三家单位的投标文件是否有效？（2）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？（ 3）通常情况下，废标的条件有哪些？案例 3. 某年 4 月 A 单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。A单位就勘察任务与 B单位签订了工程合同。合同规定勘察费 15 万元。

43、该工 程经过勘察、设计等阶段于 10 月 20 日开始施工。施工承包 商为 D 建筑公司。问题：1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？2、 该工程签订勘察合同几天后，委托方A 单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。 A 单位认为可以借用该勘察报告， A 单位即 通知 B 单位不再履行合同。请问在上述事件中，哪些单位的 做法是错误的？为什么？ A单位是否有权要求返还定金？3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同， 并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘 察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时 B 单位应承

44、担什么责任？4、问题 3 中，施工单位 D 由于进行地基处理，施工费 增加 20 万元，工期延误 20天，对于这种情况，D单位应怎样处理？而 A单位应承担什么责任？案例 4 某工程项目施工采用了包工包全部材料的固 定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工 地 4 公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商 只得从另一距工地 20 公里的供砂地点采购。而在一个关键 工作面上又发生了几种原因造成的临时停工： 5 月 20 日至 5月 26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障 ;应于 5月 24日交给承包商的后续图纸直到 6月 10日才交给承包 商;6 月 7 日至 6 月 1

45、2 日施工现场下了该季节罕见的特大暴 雨，造成了 6月11日至 6月14日的该地区的供电全面中断。问题： 1. 由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加， 承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第 3 天，向 业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高 5 元人民币 索赔要求。作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗为什么2. 由于几种情况的暂时停工，承包商在 6 月 15 日向业 主的监理工程师提交延长工期 25 天，成本损失费人民币 2 万元/ 天（此费率已经监理工程师核准 ）和利润损失费人民币2 千元 / 天的索赔要求，共计索赔款万元。作为一名监理工 程师你批准该索赔款额多少万元3. 索赔

46、成立的条件是什么4. 若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要 求设备窝工损失按台班计算， 人工的窝工损失按工日计价 是否合理如不合理应怎样计算案例 5 某国有资金投资的建设工程进行公开招标 , 招标 控制价为 3500 万, 招标文件要求投标人在提交投标文件时缴 纳投标保证金 100 万. 采用资格后审的方式 , 共有 A. 、B、 C、 D、E、F、G七家单位提交了投标文件。在招投标过程中：（ 1） B 单位在开标前，电话通知招标人要求将其投标 报价 3300 万元调整为 3100 万元；（2）在开标会上，招标人请来了市公证处的工作人员 对投标文件的密封情况进行了检查后，即进入拆标和

47、唱标程序；（3）开标前，市交易中心组建了由 8 人组建的评标委 员会，其中业主评委有 3 人；（4）评标委员会资格后审时，发现 G单位业绩条件不 符合要求，要求其予以补正；（ 5） 经评审，评标委员会向招标人推荐了 A 单位为第 一中标候选人并向 A单位发出了中标通知书。问题： 1、请指出上述招投标活动中的不妥指出，并说明理由？2、F 单位在投标截止时间后要求撤销已提交的投标文件， 该如何处理？3、根据中华人民共和国招标投标法规定，中标人 的投标应当符合的条件是什么？案例 6 A 公司中标某市城区高架路工程第二标段。本 工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程：工程采用工程量清单计价，并在清单

48、中列出了措施项目 双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为 按月计量支付，并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会 申请仲裁。对清单中某措施项目， A 公司报价 100 万元。施工中， 由于该措施项目实际发生费用为180 万元， A 公司拟向业主提出索赔。业主推荐 B 公司分包钻孔灌注桩工程， A 公司审查了 B 公司的资质后，与 B 公司签订了工程分包合同。在施工过程 中，由于 B 公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大 范围通讯中断，A公司为此支付了 50万元补偿款。A 公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与 某石料厂签订了价值 400万元的道路基层碎石料的采购合同，

49、 约定了交货日期及违约责任 （ 规定违约金为合同价款的 5%） 并交付了 50 万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同， A 公司认为对方违约，计划提出索赔。施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加 了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。工程竣工，保 修期满后，业主无故拖欠 A 公司工程款，经多次催要无果。 A 公司计划对业主提起诉讼。问题：1. 本工程是什么方式的计价合同它有什么特点 公司应该承担 B 公司造成损失的责任吗说明理由。 公司可向石料厂提出哪两种索赔要求并计算相应索赔 额。4. 背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定5. 对业主拖欠工程款的行为，

50、A 公司可以对业主提起诉 讼吗说明原因。如果业主拒绝支付工程款， A 公司应如何通 过法律途径解决本工程拖欠款问题案例 7 某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式 选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为XX年5月30日，该投资公司于XX年3月6 日发出招标公告，共有五家建筑施工单位参加了投标。第 5家施工单位于 XX年6月2日提交投 标保证金，开标会于 XX年6月3日由该省建委主持。第 4 家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。经综合评选，最后确定第 2 家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期

51、为 XX年8月16日，工程开工 后发生了如下几项事件：事件一：乙方与机械租赁商约定， A 项工作施工用机械应于XX年8月28日进场，但因出租方原因当月 29 日才进场，造成 A 项工作延误 1 天和人工窝工 7 个工作日。事件二：因甲方设计变更，乙方在B项工作施工时，导致人工增加 14 个工日，其它费用增加了万元，并使施工时间增加了 2 天。上述事件中， A 工作均为关键工作，没有机动时间， B 工作有足够的机动时间。【问题】1 第 5 家施工单位提交投标保证金的时间对其投标产 生什么影响？为什么？2第 4 家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保 证金如何处理？为什么？3上述投标过程中，有哪

52、些不妥之处？请说明理由。4乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费 用索赔？请说明理由。案例 81. 某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工 人窝工 50 工日，增加配合用工 10 工日，机械一个台班，合 同约定人工单价为 30 元/工日，机械台班为 360 元/台班， 人工窝工补贴费为 12 元/ 工日，含税的综合费率为 17%，承 包商可得该项索赔为元。2. 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合 同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单 价为 800 元/ 台班，折旧费 100 元/台班，人工日工资单价为 40 元/ 工日，窝工工费 10 元/ 工日，合同

53、履行中，因场外停 电全场停工 2 天，造成人员窝工 20 个工日，因业主指令增 加一项新工作，完成该工作需要 5 天时间，机械 5 台班，人工 20 个工日，材料费 5000 元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为元。3. 某建设项目实行公开招标 , 招标过程出现了下列事件， 指出不正确的处理方法。招标方于 5 月 8 日起发出招标文件，文件中特别强调由 于时间较紧要求各投标人不迟于 5 月 23 日之前提交投标文 件（即确定 5 月 23 日为投标截止时间） ，并于 5 月 10 日停 止出售招标文件， 6 家单位领取了招标文件。4. 中标单位签订合同后，将中标工程项目中的三分之二工程量分

54、包给某未中标人E,未中标人又将其转包给外地的农民施工单位。案例9某省重点工程项目计划于 XX年12月28日开工， 由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于XX年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工 承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并 于规定时间9月2 0 2 2日购买了招标文件。招标文件中 规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时 间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前， A B、D、E四家企业提交了投标文件，但 C企业于10月18 日下午 5时才送达，原因是中途堵车； 10月 21 日由当地招 投

55、标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员 共有 7 人组成，其中当地招投标监督管理办公室 1 人，公证 处 1 人，招标人 1 人，技术经济方面专家 4 人。评标时发现 E 企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投 标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。 评标委员会于 10 月 28 日提出了评标报告。 B、 A 企业分别综合得分第一、第 二名。由于B企业投标报价高于 A企业,11月10日招标人向 A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。问题： （ 1 ）建设项目施工招标是否符合邀请招标的规 定？企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？分 别说明理由。(

56、2) C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由(3) 请指出开标工作的不妥之处，说明理由。(4) 请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理 由。(5) 招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。案例分析答案案例 1答：( 1) E 单位的投标文件应当被认为是无效投标而拒 绝。因为招标文件规定的投标保证金是投标文件的组成部分， 因此，对于未能按照要求提交投标保证金的投标(包括)期 限，招标单位将视为不响应招标而予以拒绝。( 2)对 D 单位撤回投标文件的要求，应当没收其投标 保证金。因为，投标行为是一种要约，在投标有效期内撤回 其投标文件，应视为违约行为。(3)1)提交投标文件的截止时间，与举行开标会的时 间不是同一时间。按照招标投标法的规定，开标