政燃气管道开挖施工合同范本

1、合同编号： XXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工合同工程名称：XXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工发包方甲方：XXXXXXXXXX 承包方乙方：XXXXXXXXXXXXX 签订地点：XXXXXX 市签订日期：二Q一三年X月XXXX市政燃气管道土石方开挖施工合同发包人甲方：XXXXXXXXXX 承包人乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及有关法律、 法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,双方就 XXXXXXXXXX 市政 燃气管道工程土石方开挖施工 事项协商一致,订立本合同双方共同遵守.第一条根本情况

2、1、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工.工程地点：XXXXXXXX.2、工程承包范围及方式承包范围：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工工程长 度XXXXX米.承包范围如下：挖沟梢土方、管沟填砂、填方、余方弃置、 盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖工作坑及恢复.承包方式:以总价包干承包方式,包工包料、包质量、包工期、包平安.即合同价格包含清单报价内已有的工程,但不包含清单报价以外的项 目.3、合同工期与工程质量合同工期：以签订施工合同的当天开始计算,XX个日历天.工程质量标准：合格,执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准.4、合同价款与支付

3、方式合同总价为人民币 XXXXXXXXXXXX 元正.小写：¥ XXXXXXXXXX 元投标文件中的清单报价有效,新增的工作量参考该清单报价中的单价.支付方式：该工程根据完成进度节点支付相应工程款的 80%,竣工验收 办理结算后支付至合同造价的95%.设计变更、现场签证在结算时一并支付.假设因乙方在施工中未能到达政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押 金的,相应损失由乙方承担；假设以上用已由甲方代付的,那么从工程款中扣除.特殊情况下如工程2个月未验收的工程,经乙方申请可以按工程进度结 算.乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票,否那么招标人有权拒绝付款.第二条施工设备

4、材料土石方开挖施工所用设备材料除燃气管道安装提供的设备材料外均 由乙方提供,乙方所用设备材料应符合相应的国家标准标准,甲方有权对乙 方所用设备材料进行检查,如发现不合格,甲方有权要求乙方整改,由此所 导致的工期延误等责任由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的损失.第三条双方的责任和义务1、施工前,乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电,并采用 探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作,完成后需提供给甲方一个施工 方案,并署名,乙方对提供的施工方案负全部责任.2、甲方指定非开挖穿越施工的工作坑位置,并给出工作坑的尺寸和日 程安排,由乙方安排人员施工.3、施工中,乙方必须严格根据预定的施工方案施工,以

5、避开原有市政 管线,如发生任何的管线破坏,都由乙方承担,并全额赔偿第三方的损失.4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使 用中所产生不良影响等.5、施工中所产生的余方由乙方负责去除干净,由甲方现场治理人员验 收.6、甲方负责协调好管道安装单位与土石方开挖施工单位的关系.第四条工期约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付 乙方因赶工采取的举措费用.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺 延.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素 影响,导致停工8小时以上

6、,工期相应顺延.第五条验收一、工程质量1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量.2、乙方应按已定施工方案施工,如在土石方开挖过程中发生管道断裂 或出现漏气现象,乙方应全额赔偿甲方损失.3、乙方应负责其所完成的土石方开挖工程通过相应的验收.第六条违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、 窝工所造成的损失.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 1000元违 约金.甲方要求提前竣工,除支付赶工举措费外,每提前一天,甲方支付乙 方每天1000元,作为奖励.3、由某方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失.第

7、七条合同组成的文件1、本合同、工程施工平安合同；2、投标报价书以及报价清单；3、施工图纸、标准、标准及有关技术文件；第八条争议处理方式在本合同履行过程中,出现任何争议时,双方应通过友好协商的方法解 决,协商不成时,任何一方均可向 XXXX市人民法院起诉第九条附那么1、本合同一式四份,其中甲乙双方各执二份,具有同等法律效力.2、本合同经双方签字盖章之日起生效,各自履行完义务后自行失效.3、本合同未尽事宜,由双方协商解决.发包人盖章：承包人盖章：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人:日 期：日 期：工程施工平安合同甲方：XXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX 为贯彻

8、“平安第一,预防为主方针,明确双方的平安责任,保证施工中 人身、设备、设施和第三方平安,根据国家有关法律法规,经双方协商一致 签订本合同.第一条 工程工程：XXXXXXXXXXXXXXX 市政燃气管道工程土石方开挖施 工O第二条 施工地址：XXXXXXXX.第三条甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底.2、甲方应要求乙方制定施工平安举措.3、甲方有权检查催促乙方执行有关平安生产方面的工作规定,对乙方 不符合平安文明施工的行为进行制止、纠正并发出平安整改通知书,直至清 退出场.4、甲方指派人员负责与乙方联系平安生产方面的工作.5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行平安技术知识和平安工

9、作规程 的抽考.6、甲方不得要求乙方违反平安治理规定进行施工.第四条乙方平安责任1、乙方作为工程工程的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、 设备损坏、及造成第三方损害事故承担全部平安责任.乙方应切实履行以下 平安责任：2、乙方必须贯彻执行国家有关平安生产的法律法规,必须制定相应的 平安治理制度；严格执行平安生产规定、制度.3、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证实材料应真实、合法、有 效.4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安,劳务用工法律法规及规 章制度,保证其用工的合法性.乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行 人身保险,配备合格的劳动防护用品、平安用具.5、施工期间,乙方应指派

10、作为平安现场监护人、平安工作联 系人.6、乙方一切施工活动,必须编制平安施工举措,施工前对全体施工人 员进行全面的平安技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无举措 或未交底严禁布置施工.7、乙方用于本工程工程的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和 质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合平安规定,乙方对因 使用工器具不当所造成的人员伤害及设备、设施损坏负责.8、开工前,乙方应组织全体施工人员进行平安教育.特种作业人员必 须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书.9、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及设施设备、工器 具等进行检查,确认符合平安要求,一经开工,就表示乙方已

11、确认施工现场、 作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态.10、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工 范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场.未经甲方同意,乙方不得擅自 使用与施工无关的设施设备；不得擅自撤除、变更甲方防护设施及标识.11、乙方施工过程中需使用电,不得私拉乱接,必须严格执行平安用电 规定.中断作业或遇故障应立即切断有关开关.12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,保证平安文明施工.13、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的平安整改意见必须 及时整改.14、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故和燃气管网、危及生产运 行的或危及第三方不

12、平安情况,应立即报告甲方,并积极配合调查.15、发生以下情况停工整顿造成的违约责任由乙方承担：(1)人身伤亡事故；(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；(3)发生施工工程区域火灾事故；(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；(5)施工现场脏、舌L、差,不能满足平安和文明施工要求的.第五条施工平安保证举措本次工程涉及的危险作业有临时用电、高空作业(包括而不限于),甲、乙双方必须采取有力举措,保证施工过程中,不发生任何平安事件、事故. 施工作业前,乙方必须将临时用电平安举措、高空作业平安举措报甲方,经 甲方同意后,方可进行施工.第六条违约责任1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损

13、坏等财产损失,由乙方承担相应责任,并赔偿甲方或第三方因此造成的直接损失.2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合 同,并由乙方承担由此造成的直接损失.3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关平安生产奖惩 规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金.4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行平安技术举措、施工组 织设计；施工人员未掌握本工程工程特点及施工平安举措；用于本工程工程 的施工机械、工器具及平安防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立 即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担.5、乙方特种人员无证上岗应承担 100元/人次的违约责任.6

14、、乙方施工过程中,平安员未佩带袖章,乙方应承担50元/次的违约责任.7、乙方在危险作业施工过程中,无平安员监护,乙方立即停工,并应 承担200元/次的违约责任.8、乙方人员擅自动用甲方的燃气管道设施设备,乙方按 100元至500 元/人次承担违约责任,产生严重后果,全由乙方承担.9、乙方对甲方提出的平安整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方 按100元/天承担违约责任,拒不执行,按乙方违约,解除施工合同.10、施工过程中发生人身伤亡、设备事故和第三方损害有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担 3000元至5000元/次的违约责 任.第七条 甲乙双方约定的其他事项：无第八条 本合同执行过程中,如发生争议,由双方协商解决；假设经协商不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼.第