劳务承包合同(律师修改）

1、编号： 北京市建工集团设备安装工程公司劳 务 合 同北京市建工集团设备安装工程公司【注：请贵司注意确认上述名称】年 月 日制定发包方：(全称) 承包方：(全称) 北京市建工集团设备安装工程公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及其它有关法律、法规，机电安装行业标准，双方基于公正和诚实信用的原则，就工程施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包项目内容工程名称 工程地址 工程概况 分包项目内容 （以下称“本工程”）施工范围包括 工程监理单位 本工程项目经理部 第二条 承包方管理人员及施工作业人员承包方根据工程需要向发包方提供人员共 名，其中， 。【注：请在此处注明

2、各工种名称及相应人数】承包方参加施工的现场管理人员按所负责职务向发包方提供相应的证件。第三条 劳务合同工期开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。3.2发包方应确保工程现场于开工日期前 日具备 条件，否则，承包方有权拒绝开工，开工日期、竣工日期相应顺延。承包方无需因此向发包方承担任何责任，且发包方应对承包方因此遭受的窝工等损失根据本合同的规定予以赔偿。第四条 合同价款发包方与承包方同意，采取下述第 种方式计算本合同价款【注：下述两项计费方式只能选择其一，不可并列，本合同第五条所述的其相应结算付款方式等亦有所差别，需在计价方式确定后相应进行调整】（1）本合同价款为固定价格，即，人民币 元，该

3、固定价格包括 项目。其他收费项目及收费标准： 。凡非因承包方原因导致的停工、窝工累计达8小时的按 标准补偿。其他约定： 。（2）以 年施工预算或 年施工概算定额为依据确定定额工资，并以该定额工资乘以实际施工工程量结算。定额工资单价为：管道工 元/工日 电工 元/工日通风工 元/工日 钳工 元/工日保暖工 元/工日 壮工 元/工日风管加工 元/平米 钢结构 元/吨凡非因承包方原因导致的停工、窝工累计达8小时的按 标准补偿。其他约定： 4.2对合同价款内容的明确： 第五条 合同价款的结算和支付结算资料：承包方依据发包方提供的工程施工图纸及工程量清单等资料按本合同条款编制的施工预算书。承包方依据发包

4、方施工人员完成作业内容编制并取得有效的书面签证单据【注：建议贵司明确有效书面签证单据的条件】的施工结算书。工程量变更确认书。合同价款的结算【注：本款需在计价方式确定后结合该等条款内容再进行相应调整。】发包方应每月 日对承包方月完成工作量给予核实确认，并共同履行书面结算手续。工程交工后1个月内发包方与承包方共同完成决算资料，并办理分包工程决算手续。合同价款的支付【注：本款需在计价方式确定后结合该等条款内容再进行相应调整。】合同价款分期支付在 年 月 日付款 元；在 年 月 日付款 元。分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于已办理结算额的80%，余款在发包方对决算资料予以确认后3个月内付清

5、。5.4合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，不得支付现金。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理安全施工、发包方、承包方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，承包方应配备专职安全员。重大伤亡及其他安全事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急的应急预案措施，防止事态扩大，并全力组织抢救伤者。保护事故现场，如因抢救伤着必须移动现场设备，需作出书面记录或拍照。按照有关规定，发包方、承包方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任，发包方承包方对事故争议时，应按政府有关部门的认定处理。对本工程的安全生产标准，双方

6、约定如下： 。 第七条 工程质量验收与保修工程质量应达到设计图纸要求及约订标准和质量目标，如图纸、发包方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包方应在取得发包方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2本工程验收以国家颁发的验收规范质量检验标准及施工图纸为依据，自本工程施工完毕后1个月内由发包方、承包方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包方后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.3对本工程的质量标准，双方约定如下： 第八条：工期调整及工期延误对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包方确认，工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或发包方爆炸火灾等不可抗

7、力。设计变更和工程量增加及业主原因的。承包方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等致使施工不能正常进行。经发包方同意顺延工期的其他情况。承包方就发包方同意工期顺延的情况，承包方在上述情况发生后 日内，应延误内容和因此产生的经济支出向发包方提出书面报告。发包方应于 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复承包方。发包方逾期答复也不提出修改意见，视为其同意承包方的方案。非因上述原因造成未按合同工期(包括根据本合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定 第九条 文明施工发包方、承包方应严格执行北京市人民政府颁发的有关施工现场管理的各项规定的要求，加强科学管理，坚持文

8、明施工。发包方应向承包方提供符合标准的施工条件，包括工具间、操作棚等。【注：建议在此处充分明确应由发包方提供】承包方必须按法律规定有效控制夜间施工，以防止扰民事件的发生，控制在标准噪音之内，保证施工环境达到管理目标的要求。承包方必须按环境管理方案的规定，有效安全的对油漆稀料、保温胶等化学危险品的使用、搬运和保管。氧气、乙炔瓶的安全使用和存放，以防止泄露、扩散引起火灾和爆炸。对本工程的文明施工标准，双方约定如下： 。第十条 材料机具供应本工程发包方提供的机械设备为 承包方自备的工具为 双方确认的防护用具 由 承担。由承包方自备的工具及付料，需其自带入现场，并办理登记手续。由发包方提供的机具、材料

9、供应到施工现场承包方指定的位置。承包方应遵守和执行发包方材料机具领用规定，对使用的材料、机具要与发包方共同清点履行书面领用手续，对发包方提供的机具，要严格按操作规程使用。对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下： 第十一条 发包方的权利及义务负责提供场地、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。负责施工前于 年 月 日提供施工图纸 套，提供必要的技术资料和办理施工洽商。负责组织施工检查，监督承包方办理进场手续、工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料需用情况及行政事务管理。负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责制定项目策划和目

10、标管理责任书，编制施工组织设计及工期控制计划，审查承包方编制的工序施工作业计划。负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，与总包、业主、监理的协调工作。承包方在施工安全、质量、工期场容等方面出现在违反合同约定内容的，发包方应书面提出整改意见，督促承包方进行整改。负责组织工程的验收工作本工程发包方施工代表为 ，负责日常施工的管理、协调工作，发包方也可委托 有现场签认用工，办理洽商变更手续的职权，人事如有变动应提前7日内通知承包方。第十二条 承包方的权利和义务承包方对与其确定劳动关系的作业人员(签订劳动合同)必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得高于55

11、周岁。承包方需按规定办理人员施工备案完善用工手续。在施工生产过程中，承包方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 %，服从发包方的统一安排，统一调动。12.4 当发包方因故不能保证连续生产时，承包方在不影响发包方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整。对所调整人员应向发包方出具书面通知，并办理变更手续，在因工程需要增加作业人员时，要提前办理人员增补注册手续。12.5 承包方必须按施工图纸及说明交底施工，如有合理化建议或实际技术问题，应征得发包方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中负责保护成品、半成品、爱护使用发包方提供的机械设备及其工程材料。承包方应对作业人

12、员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防各类中毒等方面的教育，自觉遵守发包方现场管理规定，各类应急预案、危险源措施，服从发包方有关人员的指导教育培训，监督和检查，并及时向发包方提供有关情况和资料。承包方确认 委派业主的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十三条 违约责任发包方违约责任由于发包方原因造成停工、窝工时，应按实际发生情况向承包方赔偿损失。发包方因业主、总包、设计变更不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同，但发包方应及时向承包方支付全部应付的合同价价款且发包方应赔偿承包方因此遭受的全部损失。由于发包方施工人员指挥错误造成的工程技术质量问题，其经济损失有关责任由发包方承担。发

13、包方应按合同约定支付劳务费，超过约定的支付时间，不支付劳务费或决算价余款的，每迟延一日，发包方应按合同价款的 向承包方支付预期付款违约金。迟延超过 日的，承包方有权解除本合同且无需对发包方承担任何责任，且发包方应赔偿承包方因此遭受的全部损失。承包方违约责任因承包方原因造成发包方工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包方可以终止合同，并要求承包方在 日内退出施工现场，承包方应当退出施工现场，由承包方造成的设备材料工期经济损失的计算，与合同前期施工结算事宜达成书面协议，发包方承包方共同进行经济损失和工作量的签认。承包方施工人员未按发包方确定的时间进场，发包方有权要求承包方进行人员更换，调整。承包方对本工程负有直接责任，不能私自转包其他队伍进行施工，一经发现发包方有权终止本合同。因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包方承担。第十四条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解，当事人不愿和解或调解，调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)1、向北京仲裁委员会申请仲裁2、向 人民法院起诉第十五条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效，法定代表人应出示身份证明，委托