海南美亚电缆厂劳务队合同

1、建筑工程劳务分包合同合同编号：甲方：广东太阳库新能源科技有限公司电话：0传真：5地址：广东省深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼4楼401乙方：电话：联系人：银行账号：开户行：根据中华人民共和国合同法等相关法律、法规及规范的规定，结合行业惯例（工程名称：海南美亚电缆800分布式光伏发电项目工程地址；）工程具体情况，遵循公平、诚信、守诺的原则，经双方协商一致，签订本合同，甲、乙双方应严格遵守。第一节专用合同条款一、工程承包内容及施工方式1、项目名称：海南美亚电缆厂分布式光伏发电项目施工承包工程。2、本工程承包内容：（1）承包内容：1）组件安装部分：包含该工程所有设备及材料的卸货、吊装、二次搬

2、运,屋面支架安装、组件安装、组件边框接地等。2）电气安装部分：汇流箱安装、光伏电缆敷设、线槽安装、电缆敷设、配电柜安装、监测系统安装、系统并网调试等。3） 土建工程部分：含设备基础及围栏、电缆沟开挖与恢复、路面及绿化带的开挖及恢复，不含接地网破路及恢复。（2）施工方式：由乙方包甲供材料加工、制作、安装、包施工配合服务、包工、包耗料、包机具（及其消耗品）、包安装、包安全、包质量目标、包工期、包文明施工、包环境卫生、包现场接用水用电、包验收、包竣工、包质保期保障、包作业人员保险、包利润。二、合同价格：本合同固定单价为03元/瓦，合同结算金额=04元/瓦x项目结算容量（项目结算容量为中标报价文件中工

3、程量清单组件型号的功率乘以实际安装组件块数）。；本工程暂定装机容量为806400W,合同总价为人民币322560元,（大写）:人民币叁拾贰万贰仟伍佰陆拾元整。三、付款方式1 .甲、乙双方签定协议起，甲方付给乙方总工程价30%作为进场启动费；2 .乙方所有设备安装检测完，具备并网条件付到70%;3 .高压部分并网验收合格后付到100%o四、工期1、开工日期：2016年11月19日:2、完工日期：2016年12月31日，工期为42天;3、节点工期：甲方提供、乙方确认。五、质量标准:1、本工程质量标准：满足国家及行业的标准及现场监理的要求，且满足金太阳工程质量的要求，同时符合甲方（我司）对项目的质量

4、要求。2、本工程安全文明要求：满足国家及行业的标准及现场监理的要求，同时满足金太阳工程安全文明的要求。若乙方在施工过程中对施工现场以及第三方造成损失，所产生的罚金以及其他责任由乙方承担。六、现场派驻人员1、甲方派驻现场的负责人分别为刘宇军，身份证号码：2、乙方派驻现场的负责人分别为,身份证号码：七、保修本合同保修期为：上年，从甲方整体竣工验收合格之日起计。八、其他补充条款本专用条款未尽事宜，按本合同通用条款执行。甲方：广东太阳库新能源科技有限公司乙方：（盖章）（盖章/手印）法人授权代表：施工代表：日期：日期:第二节通用合同条款股约定（一）词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款

5、所赋予的含义。1、合同（ 1）通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。（ 2）专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。（ 3）合同文件（或称合同）：指合专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。（ 4）图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由甲方按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。（ 5）已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由乙方按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。（ 6）其他合同文件：指

6、经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。2、合同当事人（ 1）合同当事人：指甲方和（或）乙方。（ 2）甲方：指专用合同条款中指明并与乙方在合同协议书中签字的当事人。（ 3）乙方：指与甲方签订合同协议书的当事人。（ 4）乙方现场负责人：指乙方派驻施工场地的全权负责人。（ 5）监理人：工程施工现场受业主委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。3、工程和设备（ 1）工程：指永久工程和（或）临时工程。（ 2）永久工程：指按合同约定建造并移交给甲方的工程，包括工程设备。（ 3）临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。（ 4）单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的

7、永久工程。（ 5）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。（ 6）施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。（ 7）临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。（ 8）乙方设备：指乙方自带的施工设备。（ 9）施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。（ 10）永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。（ 11）临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地

8、。4、日期（ 1）工期：指乙方在合同中承诺的完成合同工程所需的期限，包括甲方确认的工期顺延。（ 2）开工日期：指甲方通知乙方的正式开工日期。（ 3）竣工日期：合同中约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。（ 4）保修期：具体期限由专用合同条款约定。（ 5）基准日期：指投标截止时间前28天的日期。（ 6)天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。5、合同价格（ 1)合同价格：指乙方按合同约定完成了包括保修期内的全部承包工作后，甲方应付给乙方的金额。（ 2)计日工：指对零星工作采取的一种计价方

9、式，指为完成本合同专用条款第二条工程承包范围内容之外进行的零星工作，采用计日工计价的方式，此处约定按300元/工日作为零星用工计价。采用计日工计价的任何一项工作，应按施工现场签单申请，乙方应在施工现场签单后附如下资料报甲方审核： 每天工作名称、内容和数量； 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时； 甲方要求提交的其他资料和凭证。（ 3)质量保证金(或称保留金)：指用于保证在保修期内履行缺陷修复义务的金额。6、其他（ 1)书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。(二)语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。(三)法律适用

10、于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。(三)合同文件及解释顺序组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（ 1）专用合同条款；（ 2）通用合同条款；（ 3）技术标准和要求；（ 4）图纸；（ 5）已标价工程量清单；（ 6）其他合同文件。合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（四）图纸1、图纸的提供甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。2、图纸的错误

11、乙方发现甲方提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知甲方。3、图纸和乙方文件的保管乙方应妥善保存甲方所提供的图纸，并在工程完工时交还给甲方。（五）施工现场签证单乙方在从事本合同专用条款第二条工程承包内容工作时，当实际工作内容与该条规定有更改或增加时，乙方可以向甲方书面上报施工现场签证单，需要甲方现场项目经理签字后方可生效。（六）转让除合同专用条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。（七）严禁贿赂合同双方当事人或委托负责人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，须承担

12、10万元人民币违约金，并承担相应的法律责任。（八）图纸和文件的保密甲方提供的图纸和文件，未经甲方同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。二、工程进度：1、开工日期：以甲方通知进场之日起计（不含前期施工配合服务时间）。2、完工日期：2016年12月30日。3、节点工期：双方约定。4、乙方必须在开工日前三日编制好具体施工进度时间表并交由甲方审核，甲方审核确定后，乙方必须严格按照该施工进度时间表进行施工。5、乙方每周应当向甲方提交施工周报表，说明每项工作的详细进展、完工率、预计完工时间等。6、乙方还应考虑施工前期配合工期和完工后为本工程配合验收、返工、维修、维护等工期。7、如果出现

13、天气原因导致乙方延迟进度的，乙方应当无理由安排人员连夜施工或者增加人员施工，以防止工期拖延。此种情况下，乙方必须采取一切措施保证工期。8、乙方应当采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如乙方不能按甲方批准的计划完成任务或施工过程中无正当理由中途退场，甲方有权将未完工工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在本合同价款中支付（先按甲方与第三方签订的合同总金额暂扣，最终按结算金额扣除），乙方应当服从，并赔偿由此给甲方造成的损失。三、质量标准：1、质量标准：按国家现行规范、质量标准执行，一次验收合格通过。2、乙方必须保证工程完工质量应达到设计图纸要求及约定标准、国家相关行业标准。如果约

14、定标准与国家行业标准不一致的，以约定标准为准。如工程需要由相关政府部门验收的，政府验收通过亦为验收合格之依据。3、乙方的施工质量不得影响甲方工程的验收。4、因乙方原因未达到本合同约定的标准，乙方自费返修至本合同约定的质量标准,由此造成的费用增加和损失均由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。5、乙方应协助甲方按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性。四、合同价款：1、合同价格包含但不限于完成本合同专用条款第一条“工程承包内容及施工方式”从前期配合、设计下单、施工到竣工验收、保修期所需的如下内容：（1）完成上述内容所

15、需的所有人工费用（包括但不限于：脚手架措施下和吊篮措施下及其他完成本工程有关的所有措施状态下的人工费用）和辅材费用。（2）完成上述内容所需的材料运输费和转运费（含水平和垂直运输），吊篮转运及调整费用。 乙方施工范围内所有材料卸车费用。 施工现场内搬运、转运费用（包括由人力和非人力完成的搬运、转运、水平和垂直运输、吊篮转运及调整费用）。3）完成上述内容所需的所有机具及机具消耗品、防火斗、氧气、乙炔、切割片、钻头、焊条等。（ 4）对施工现场破坏面进行恢复等人工和材料费用。（ 5）完成上述内容所需的材料储存、材料保护费用、半成品保护费用、成品保护费用。（ 6）乙方现场所有人员需强制购买人身安全保险（

16、保险有效期从人员进入本工程现场之日起本工程竣工验收合格人员退场之日止，单人最高赔偿金额不低于人民币20万元）。（ 7）乙方现场所有人员食、宿、生活用水用电、交通费费等个人生活费用。（ 8）乙方现场所有人员加班费用、赶工、误工等费用。（ 9）乙方施工现场安全防护、技术等所有措施费用。（ 10）乙方施工范围内现场所需三级电箱、保护器及相应电缆的费用。（ 10）为达到安全文明施工目标、办理相关证件（如出入证等）所需的费用。（ 11）乙方施工过程中对材料、半成品、成品保护措施清理费用（如保护胶纸的清理等）。（12）以上所说的住宿以及住宿区内水电，甲方协助办理，但甲方不负责提供安装水电的材料及搭设住宿的

17、板房，由乙方负责自行承担使用水电的费用和使用板房的费用。2、现场材料损耗系数（1）对于下表中所列的甲供材料，乙方在本工程中实际使用时所须的数量不能超过甲方每批审定的加工图理论数量N倍（具体N数值详见下表），即乙方实际使用的甲供材料数量甲方每批审定加工图理论数量（甲方每批材料理论下料单数量）xN,若超出则应由乙方承担相关费用且甲方在乙方工程款或结算款中直接扣除。在舁厅P项目内容损耗系数（N）1组件1.002设备（包括逆变器、汇流箱、交直流柜等设备）1.0031.004电缆1.005线槽1.006小五金（如压块，胶垫等）1.01（2）对于甲方提供的用于本工程的组件、设备、电缆、线槽等不存在材料损耗

18、情况，如因乙方原因导致本工程中实际使用时所须的数量超过甲方每批审定的加工图理论数量，所超出部分金额则应由乙方承担相关费用且甲方在乙方结算款中扣除（单价按甲方合同单价，数量按到货数量）。（3）上述材料现场损耗系数，不代表乙方必须发生材料损耗，乙方应当认真谨慎、采取适应措施减少材料损耗的发生。如甲方发现乙方人员浪费甲供材料，第一次给予口头警告并责令改正，如仍不改正，乙方需承担违约责任，所浪费甲供材料均由乙方承担。3、固定综合单价包干。数量以甲方确认的装机容量为依据结算，甲方与乙方的结算数量不超过甲方与业主或总包的结算数量。五、甲方的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场

19、，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2、负责于2016年11月15日提供施工图纸J套，提供必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。5、负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划6、负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应提出整改意见，督促乙方进行整改。7、负责组织工程的验收工作。8、本工程甲方施工代表为刘宇军，负责日

20、常施工的管理、协调工作。甲方也可委托由现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知乙方。六、乙方的权利和义务1、乙方对于其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2、乙方需将其作业人员登记造册（须写姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别工作证号码及身份证号码），并将名册提交甲方一份。3、在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于丑里，服从甲方的统筹安排，统一调动。4、当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调

21、整人员应向甲方出据书面通知，并办理变更手续。5、本套施工图未经施工会审，乙方必须认真识图，详勘施工现场，仔细核对工程量清单项目，所有歧异、疑义、不完善和疏漏之处均须以书面的形式报备，经确认后列入补充项目清单，如答疑时未提出，则依图纸内容为准，定标后因未详细研读图纸及说明所产生的争议，概不受理，相关风险由乙方负担，工程中不再增减工程量（设计变更及业主引起的原因除外）。6、乙方在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。因变更发生的机电材料、成品、半成品余料的清点、移交工作须即时办理，凡甲方确定二次利用的余料须配合执行。余料的二次利用、移交手续为工程结算的依据，未移交的材料

22、结算时甲方直接扣减。7、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。8、乙方确认王图春为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。七、材料供应1、甲方采购的材料，由乙方负责到货验收，乙方验收后应妥善保管，到货验收后发生丢失、损坏等，均由乙方负责赔偿。2、甲方采购的材料，如乙方验收时认为有下列情况之一的，应在二个日历日内向甲方书面提出，等待甲方处理意见，如乙方未提出，则视为乙方已确认甲方采购的材料验收合格，如现场监理、业主复检发现问题，则乙方要承担本合同通用

23、条款内相关违约责任。(1)材料品种、规格、型号、质量等与下单计划不符，乙方必须以书面形式通知甲方。(2)材料数量与下单计划不符，如数量少于下单数量，乙方应通知甲方与供应商联系；数量多于下单数量时，由乙方书面确认后负责保管并承担相应责任。(3)所有甲供材料的签收单据(如出库单)，乙方必须授权”材料签收员”进行签收，材料签收单据上应当有甲方项目经理和库管人员签字确认。乙方应妥善保管该签收单据，并在结算时提供上述单据核对。3、乙方自行采购的材料的质量、品牌、规格等应符合国家相关规范、甲方和现场监理要求，并提供现场监理、业主、质检站要求的相关资料，如乙方采购的材料不合格，必须全部退货、返工，并要承担本

24、合同通用条款内相关违约责任。4、乙方材料进场，如根据监理要求进行检测和检验，具检测和检验费用由乙方自行承担。5、如乙方自行采购材料不能按时到场，经甲方催促后仍不能满足工期要求，则甲方有权代替乙方购买，所需费用从乙方当期工程款中扣除(单价按甲方采购单价，数量按到货数量）八、工程款支付1. 甲、乙双方签定协议起，甲方付给乙方总工程价30作为进场启动费；2. 乙方所有设备安装检测完,具备并网条件付到70；3. 高压部分并网验收合格后付到100。九、工程初验1、乙方全部完工（现场不留任何洞口和未完成工程量）后，向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方书面申请后7天内组织相关部门进行验收，包括竣工试验，并

25、给予答复。如验收合格，以验收通过之日为乙方工程初验之日，如验收后仍需要整改，则乙方必须按照甲方要求时间进行整改，以整改完后验收通过之日为乙方工程初验之日。（说明：工程初验合格并不代表乙方所承接工程质量合格，最终应以本工程业主、监理及质监站的竣工验收结果为准。）2、甲方工程单项、整体验收时，乙方必须配合，验收过程中如需乙方整改，乙方必须按甲方、监理、业主或质检站要求整改。十、隐蔽工程和中间验收具备隐蔽条件或约定有中间验收部位（甲乙双方另行协商）的工程，乙方除了应自检外，应在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方报请监理公司验收。经甲方和监理验收合格后，乙方可进行隐蔽或继续施工，验收不合格的，

26、乙方应在限定的时间内修改后重新验收。如乙方不按规定要求提请检验，由此产生的工期延误和费用增加等全部损失均由乙方自行承担，且工期不顺延。十一、工程验收1、工程具备竣工验收条件的,乙方应当按照有关规定向甲方申请验收并提交完整的验收材料。甲方验收合格的,向乙方出具书面的验收合格证书。2、工程经验收不合格的,甲方有权要求乙方限期无偿修理、返工、整改。整改后，造成工程逾期交付的，由乙方按照本合同约定承担违约责任。3、乙方在收到甲方整改通知2日内拒不按照甲方的要求进行整改的,甲方有权委托第三方另行整改或者甲方自行进行整改,由此所产生的费用均由乙方负责,此费用可在甲方未付的工程款内予以扣除,如果工程款余额不

27、足的,由乙方另行支付给甲方。由此导致工程逾期的,乙方还应当按照本合同的约定承担违约责任。十二、工程增加和更改1、乙方必须严格按照经甲方确认的施工图进行施工，不得擅自更改，如本工程有增加或更改，须经甲方签字认可并书面通知乙方后才能施工，其增加或更改部分工程价款的本合同中有类似或相同的价格，参照类似价格，如没有类似价格，则由甲乙双方协商后确定。2、所有增加工程方面的款项须甲方获得业主相应款项支付后才能支付乙方。3、若因业主或设计院等相关单位的设计变更，造成本合同范围内相应项目减少的，本合同价款也随之相应扣减。十三、工期顺延1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。（1）

28、因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具及物料供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；4）甲方同意工期顺延的其他情况。2、乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方项目经理提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。十四、工程结算1、乙方提交结算报告时间：待甲方承包的工程整体竣工验收后5日内，乙方向甲方提供本合同约定的竣工结算资料。如因乙方原因未提出，则甲方有权顺延结算期限。2、乙方应当向甲方提供如下竣工结算资料：（ 1）工程结算书。（ 2）施工现

29、场签证单。（3）其他结算资料。3、乙方迟延提交结算报告的，甲方审核时间相应顺延，由于结算报告存在错误或不完整而退回乙方修改或补充的，甲方收到结算报告时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。4、由于乙方未按甲方要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由乙方负责，应由乙方承担责任。5、因乙方未能及时提供完整结算资料或业主、政府有关部门的原因导致结算期延长，甲方对乙方的结算期相应延长，同时不因此给乙方增加任何费用。6、结算原则（1）结算依据：甲方确认的施工图（含甲方签批的施工现场签证单）单项项目结算金额=固定综合单价X结算数量最终结算金额=单项项目卫算金额1+单项项

30、目结算金额各项扣款各项扣款按本合同条款规定，包括但不限于违约金扣款、代购材料款、代交各种行政费用、甲供材料超损耗扣款、现场人员生活用费用扣款、第三方完成本合同范围内工程量的总费用、代购保险、代购安全、技术等措施费用等等。（2）结算单价：固定综合单价包干，详见附件一、二。（3）结算数量：甲方与乙方的结算数量原则上不超过甲方与业主的结算数量。十五、劳务工资1、乙方应当根据劳动合同约定的工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。不得拖欠、克扣工资。2、乙方承诺本合同范围内施工人员商业保险（最高赔偿不低于20万人民币）、意外保险等所有权利，否则

31、如有违反，由乙方自行承担由此造成的所有责任与损失，且如乙方不付或拖延支付，甲方有权直接从乙方的工程款中扣除支付，乙方对此无异议。3、如因乙方不按时给其员工发工资，导致劳动局上访或是在工地现场出现聚众闹事、围攻甲方或业主等情况，给甲方造成的较严重的负面影响，甲方有权直接从乙方工程款中扣除相应金额给其劳务人员发工资，同时乙方应向承担与所发工资总金额相同的违约金，并甲方有权终止本合同，承担由此给甲方造成的损失。4、甲方视现场情况有权给施工现场乙方工人直接发劳务工资权利，乙方对此无异议。由乙方现场负责人和我司项目部共同确认工资表，甲方根据工资表金额直接将工资发放到工人的工资卡内，视同对乙方支付相应金额

32、的工程款。乙方现场负责人确认工资表，视同乙方已确认该工资表。十六、安全施工以及重大伤亡等安全事故处理1、安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2、重大伤亡及其他安全事故处理：(1)发生重大伤亡及其他安全事故，乙、甲双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。(2)乙方应当为其工人购买工伤保险、商业意外保险，保险费由乙方承担。(3)如工人遇有意外或伤亡，无论是否在工作当中发生均由乙方自行料理，相关赔偿责任由乙方承担，与甲方无涉；如果因工人

33、伤亡赔偿事宜而引起仲裁或诉讼，生效法律文书最终确认甲方承担连带责任的，甲方有权向乙方进行追偿。追偿的方式包括但不限于直接扣除工程款，法律途径等。追偿的范围包括但不限于法律文书确定乙方的赔偿金额、律师费、诉讼费用、差旅费等。(4)如果由于乙方工人的行为导致第三方遭受人身损害或财产损害的，乙方应当对第三人的损害承担赔偿责任；如果因此事宜引起仲裁或诉讼，生效法律文书最终确认甲方承担连带责任的，甲方有权向乙方进行追偿.追偿的方式包括但不限于直接扣除工程款，法律途径等.追偿的范围包括但不限于法律文书确定承包人的赔偿金额、律师费、诉讼费用、差旅费等。3、对本工程的安全生产标准，双方约定如下：达到此行业国家

34、级安全生产标准。十七、现场派驻人员1、甲乙双方在现在派驻负责人，负责现场工程施工管理。2、乙方派驻现场的负责人必须驻守现场，且在甲方未发出竣工验收合格文件前不得更换现场的负责人，现场负责人每周到岗时间不少于5天，未经甲方项目部同意未到岗，乙方承担违约金人民币1000元/天，累计计算。3、乙方现场负责人及其他成员若发生更换，必须经过甲方同意。4、甲方认为乙方现场负责人或其他成员不称职，有权要求乙方在5日内撤换调整其认为不称职的现场负责人或其他成员，新的现场负责人或其他成员人选需经甲方审核同意。5、乙方工程验收合格前，不得更换现场负责人，如未经甲方同意，乙方变更现场负责人，需向甲方支付2万元违约金

35、。乙方工程验收合格后，可以将现场人员撤离，但如本工程质量出现问题，乙方应按甲方、业主要求及时派人处理。如有特殊情况，乙方应提前向甲方申请（包括接替人员的履历），并提前15个日历日派接替人员到甲方工地，由甲方项目部对其工作能力进行考核，经项目部同意后，方可替换。十八、合同解除1、如果乙方履行本合同过程中出现如下情况之一，甲方有权终止本合同，所有增加费用和损失均由乙方承担。（ 1）乙方施工过程中提出撤离施工现场，终止本合同履行。（ 2）经甲方多次要求整改，乙方因施工、管理能力等原因不能完全、适当地履行本合同。（ 3）非经甲方书面同意，乙方将其承包的全部工程转包给他人或将其承包的全部工程肢解以后以分

36、包的名义分别转包给他人，（ 4）乙方未经甲方书面同意，擅自与业主、监理直接联系，给甲方造成严重影响。（ 5）乙方因其自身原因，发生重大安全事故（造成一人以上死亡或者两人以上重伤的，也包含工程质量事故），情节严重。（ 6）乙方不按时给其员工发工资，导致其员工劳动局上访或是在工地现场出现聚众闹事、围攻甲方或业主等情况，经甲方造成不良影响。2、因乙方违约解除合同，乙方承诺：（ 1）乙方接到解除合同通知后，必须在2个日历日内停止工程施工，并在5个日历日内将机具、材料、物件、人员从施工现场撤离。停止3个日历日内，甲方对其已完工程量进行清点，甲方只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于未到现场

37、或未在现场使用的材料、设备等均不予承认，由乙方自行处理；对于乙方已开工但经检验不合格的工程，乙方应在甲方规定的日期内拆除并清运出现场，由此引起的费用增加和损失由乙方自行承担。（2）乙方未在规定的期限内离场的，甲方有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其他堆放处，由此产生的运输、保管费用由乙方负责，在些过程中出现的任何非甲方主观故意引起的损坏、遗失因此所造成的损失全部由乙方自行承担，处理费用由乙方自行承担。十九、违约责任1、甲方违约责任（1）由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向乙方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协

38、商后可提前终止合同。（2）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。（3）甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。2、乙方违约责任（1）乙方延迟工期的,每延迟一日,按本合同专用合同条款第二条约定的合同价款的千分之一金额向甲方承担违约责任。（2）乙方延迟工期达到3日的,甲方可以单方解除此合同,甲方有权要求乙方立即无条件离开工程现场,另外乙方应当按照本合同专用合同条款第二条约定的合同价款的25%金额向发包人承担违约责任。（3）乙方未按照

39、施工进度时间表进行工程推进的,甲方有权拒付该阶段工程款。此种情形下,乙方不得以未收到工程款为由停止施工。（4）乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。(5)因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。(6)因乙方的原因导致工程验收不合格的，且乙方未能在工期内整改完毕造成工期延期的，每延迟一日，甲方有权按照本合同专用合同条款第二条约定的合同价款的千分之一金额向甲方承担违约责任。延期达到30天的，甲方有权按照本合同专用合同条款第二条约定的合同价款的25琳额向甲方承担违约

40、责任。(7)因乙方的原因导致工程不能按期交付使用，使得甲方遭到工程最终使用者索赔时，乙方除承担违约责任，还应当承担甲方被索赔金额。二十、保修1、本工程保修期从甲方整体竣工验收合格之日起计，保修期内乙方应积极与甲方配合，对合同范围内施工内容进行维修和护理，如因乙方产品质量问题或施工原因造成的工程质量问题，乙方无偿提供维修服务。2、具体责任义务见甲乙双方签订的“质量保修承诺书”，见附件三。二十一、纠纷凡因本合同内所发生的一切争议，应由甲、乙双方通过友好协商解决，如通过协商不能解决，可向甲方所在地人民法院起诉。二十二、合同生效1、本合同壹式肆份，双方各持贰份，均具有同等法律效力。2、本合同自甲、乙双

41、方签字之日起生效。二十三、其他补充条款1、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决或另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2 、乙方严格按照当地文明安全施工标准进行施工，严禁野蛮施工，由于乙方野蛮施工而发生安全事故，由乙方承担全部责任。相关处罚条例参考附件四。3 、本合同一旦签定，视为甲方和乙方认同本合同中所有条款，任何一方不得在本合同签订后无故中断本合同合作项目。任何一方无故中断本合同合作项目，需要支付因此给另一方造成的一切损失。4、本合同中的相关权利、义务不得转让第三方。5、乙方不能以下列任何一种情况作为不施工或者追加劳务费用的理由：（ 1）乙方负责设备材料到场后的设备材料现场搬运、

42、施工计划、成本与质量控制，乙方不得以任何理由不配合及追加劳务费用。（ 2）施工前的图纸会审记录，建设或设计单位提出的会议纪要或设计变更后确定的工程量增减均包括在本次分包范围内，乙方不得以任何理由不及时配合施工。（ 3）乙方不得以食宿、车旅、吊装等困难为由追加费用。（ 4）甲方提供辅材部分，乙方按限额领用。材料损耗率按本合同通用条款第四条第2款中“现场材料损耗系数”计算方法作为依据核定数量，超出部分由乙方自行采购或甲方代为采购，费用按采购单价在乙方承包价中做相应扣减。乙方不得以任何理由不施工及追加劳务费用。（以下空白）乙方：（签章）法人授权代表：/ 手印）施工代表：日期:日期:附件二：工程项目报

43、价表（施工安装总承包）海南二亚电缆0.8分布式光伏电站工程低压安装工程量清单及计价表厅P项目数量单位综合单价（元/瓦）备注一：高低压安装部分1光伏支架安装8064000.31光伏组件安装806400含组件间接地2组串接线及光伏电缆敷设1项3逆变器、汇流箱安装（若有）1项含支架制作4线槽（桥架）安装11项含支撑制作5防雷接地安装1项6高低压电缆敷设及电缆头压制1项7电气设备接地1项8监控电缆敷设1项含控制电缆9消防、清洗系统安装111项10彩钢瓦屋囿走道板安装1项即树脂格栅板安装11监控电缆敷设1项含控制电缆12低压视频监控安装及调试1项13高次二次设备安装及调试1项含开关柜、10接入控制柜、箱

44、式光伏设备配电站、远动设备及屏安装、直流控制柜安装、蓄电池组及屏安装、光伏站内通讯模块及屏安装等与高压相关的所有设备14监控系统设备安装及调试1项含环境监测仪15设备基础制作1项含围栏制作16电缆沟、电缆井制作1项二：措施费1安全文明施工措施费1项0.12材料装卸、二次搬运、验收、保管1项3耗材费1项4人员食宿、保险1项5利润1项合价（一+二）0.4电气耗材：钻头和切割片类及劳保用品、临时配电及拖地线。附件三：质量保修承诺书广东太阳库新能源科技有限公司：（以下简称“太阳库”）承诺方就海南美亚电缆800分布式光伏发电项目中所承包的项目保修做出如下承诺：1、本工程自竣工验收之日起，承诺方对本工程质

45、量终身保证，并对本工程进行保修、维护服务，本工程质量保修期为甲方与业主合同保修期限（保修期为壹年、从甲方整体竣工验收合格之日起计），保修款为本合同结算价的5%2、在本工程保修期内，凡承诺方承包施工范围内的材料、安装、使用等出现质量问题，太阳库有权通知承诺方在约定的时间内派人前往维修，承诺方必须无偿提供保修服务；由非因承诺方承包施工范围内的材料、安装、使用等出现质量问题所导致的维修，承诺方应先承担维修义务，其费用参照本工程承包时的价格，由双方协商后确定。3、在本工程保修期内，承诺方必须按照太阳库要求进行维修，如有问题时可通过太阳库协商解决，承诺方必须维护太阳库公司形象，做好沟通工作，保证业主满意

46、。4、承诺方在接到维修通知后，如不能按太阳库约定的时间或要求进行维修服务，太阳库有权中止保修款的支付。每发生一次,太阳库有权扣除本合同保修金总额的30%；且承诺方每延期一天，承诺方应承担本合同保修金总额的10%作为违约金，以此类推,直到保修金扣完为止。同时，太阳库有权另行委托第三方进行维修，所需其费用从质量保修金中扣除，承诺方对此不得有异议，并应做好相应配合工作。5、发生须紧急抢修事故时，承诺方接到太阳库维修通知后，应立即到达事故现场抢修。费用分担按本质量保修承诺书第2条规定执行。6、保修期结束后，承诺方仍应承担维修责任，费用按太阳库向该工程业主申请到款项的90%支付。承诺方（签字/盖章）：月日附件四：工程安全生产问题处罚条例为严格遵守公司规章制度，规范工程项目的管理，加强对工程项目工程安全生产的有效管理,特制定此处罚条例，